Тендер - Поставка строительных материалов №245571538

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Тех._задание_строительные_материалыxx

Приложение № 2 к документации закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиНМЦД_строительные_материалы_2023 - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_строительные_материалыxx

Проект Договора

на поставку строительных материалов

«___» ____2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Борко Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с использованием электронного ресурса «Электронный магазин Октябрьского района», закупка № ____________ от ____2023г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка строительных материалов для МАДОУ "ДСОВ "Ромашка" (далее – Товар), согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование Товара, его характеристика, количество, цена за единицу, общая сумма определяются в Спецификации (Приложение № 1).

1.3. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ____ (__________) рублей, ___ копейки, в том числе НДС, если облагается.

2.2. Цена настоящего Договора включает стоимость Товара, тары и (или) упаковки, расходы на доставку, страхование, проведение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.4. настоящего Договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара в порядке безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней после подписания товарно-транспортной накладной (накладной) или универсального передаточного документа (УПД) на основании выставленного счета.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией со дня заключения Договора до 31.05.2023 года, по будним дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

3.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Октябрьский р-н, п Унъюган, мкр. 40 лет Победы, д.15.

3.3. Погрузо-разгрузочные работы выполняются работниками Поставщика.

3.4. При передаче Товара представитель Заказчика обязан предоставить Поставщику доверенность на право получения товарно-материальных ценностей и проверить соответствие Товара по наименованию, количеству, качественным характеристикам, потребительским свойствам условиям настоящего Договора, сведениям транспортных, сопроводительных документов и документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.

3.5. Принятие Товара производится Заказчиком по Товарной накладной после проверки соответствия количества, качества, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором. Товар считается поставленным с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарно-транспортной накладной (накладной) или универсального передаточного документа (УПД).

3.6. При выявлении недостатков полученного от Поставщика Товара, в том числе претензии по количеству, качеству и (или) комплектности Товара, Заказчик в срок не более пяти рабочих дней письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках Товара. Устранение недостатков товара осуществляется Поставщиком в течении десяти рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках Товара.

3.7. Заказчик вправе отказаться от Товара, недостатки которого не устранены в срок, установленный в пункте 3.6 настоящего Договора.

3.8. Риск случайной гибели, порчи, утраты или повреждения Товара несет Поставщик до момента подписания товарно-транспортной накладной (накладной) и универсального передаточного документа (УПД) Заказчиком.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Передаваемый Товар должен иметь Гарантию от производителя. Гарантийный срок Товара устанавливается производителем.

4.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

4.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

4.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

4.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. 1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар, предусмотренный условиями настоящего Договора, в сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Договора.

5.1.2. Своими силами и за свой счет осуществить поставку Товара на склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Октябрьский р-н, п Унъюган, мкр. 40 лет Победы, д.15.

5.1.3. При поставке Товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого Товара, а также предоставить счета (счета-фактуры), товарно-транспортные накладные (накладные), универсальные передаточные документы (УПД), оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

5.1.4. Заменить Товар, не соответствующий требованиям установленных стандартов, условиям настоящего Договора, а также поставить недопоставленное количество Товара в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.1.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и приёмке (скрытые недостатки) и были выявлены лишь в процессе использования или хранения Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика направить к Заказчику своего представителя для составления Акта о выявленных недостатках.

Представитель Поставщика не вправе отказаться от составления и подписания указанного Акта. В случае несогласия с отраженными в Акте выводами Заказчика представитель Поставщика подписывает Акт с указанием мотивированных возражений, представленных в письменной форме. В случае несогласия с отраженными в Акте выводами Заказчика Поставщик обеспечивает проведение независимой экспертизы соответствующих Товаров.

5.1.6. Заменить Товар со скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества, соответствующий условиям настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания представителем Поставщика Акта, указанного в пункте 6.1.7. настоящего Договора.

5.1.7. По требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставить Заказчику документальное подтверждение назначения должностного лица, ответственного за исполнение условий настоящего Договора со стороны Поставщика, посредством электронной, факсимильной связи либо иным способом с подтверждением получения.

5.1.8. Незамедлительно (в течение 1 (одного) календарного дня) информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать возмещения убытков в соответствии с п. 3.4 Договора.

5.2.2. Потребовать от Заказчика оплаты товара в случаях, когда Заказчик без оснований, установленных законом, иными правовыми актами или Договором, не принимает товар от Поставщика.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Принять поставленный Товар и оплатить его на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в случае соответствия Товара условиям настоящего Договора, сведениям транспортных и сопроводительных документов, документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, а также в случае, если поставка Товара осуществлена в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. При приемке Товара осуществлять проверку соответствия поставленного Товара требованиям установленных стандартов, условиям настоящего Договора, сведениям транспортных и сопроводительных документов, документов, подтверждающих качество и безопасность Товара. В случае нарушения Поставщиком требований установленных стандартов, условий настоящего Договора, в случае несоответствия Товара сведениям транспортных и сопроводительных документов или документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в случае отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, товар не принимается, незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) поставить об этом в известность Поставщика.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения условий настоящего Договора.

5.4.2. Отказаться от приемки Товара в случае несоответствия Товара требованиям установленных стандартов, сведениям транспортных и сопроводительных документов и документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, условиям настоящего Договора, в случае отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в случае нарушений условий транспортировки Товара, а также если поставка Товара осуществлена не в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.3. Потребовать документальное подтверждение назначения лица, ответственного за исполнение условий настоящего Договора со стороны Поставщика. Такое подтверждение может быть направлено Заказчику посредством электронной, факсимильной связи либо иным способом.

5.4.4. Осуществлять экспертизу, за счет Поставщика, качества поставляемого Товара, в том числе с привлечением должностных лиц уполномоченных органов, специализированных организаций. При проведении экспертизы качества Товара направлять запросы, обращаться с заявлениями в Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

6.1. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения настоящего Договора назначает должностное лицо, непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки Товара, для проверки соответствия Товара требованиям установленных стандартов, условиям настоящего Договора, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.

6.2. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора определяет должностное лицо (лиц), непосредственно участвующее в контроле за ходом исполнения условий настоящего Договора, и доводит соответствующую информацию до сведения Заказчика.

6.3. Приемка Товара осуществляется по адресу, указанному в пункте 3.2. настоящего Договора. При приемке Товара представитель Заказчика обязан предоставить Поставщику доверенность на право получения товарно-материальных ценностей.

6.4. При приемке Товара уполномоченное должностное лицо (лица) Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку соответствия Товара требованиям установленных стандартов, условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в транспортных, сопроводительных документах, подтверждающих качество и безопасность Товара.

6.5. По результатам проверки должностное лицо Заказчика:

- оформляет товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы, при отсутствии замечаний к поставленной партии Товара;

- приостанавливает дальнейшую приемку Товара и оформляет акт о непринятии товара в связи с допущенными нарушениями при обнаружении несоответствия поставленного Товара требованиям установленных стандартов, условиям настоящего Договора либо данным, указанным в транспортных, сопроводительных документах к Товару, в документах, подтверждающих качество и безопасность Товара, и направляет уведомление Поставщику.

- уведомление Поставщику при обнаружении недопоставленной партии Товара (при наличии расхождения в количестве поставленного Товара от заявки Заказчика).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, или несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплатить штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного Товара.

7.3. Уплата штрафа (неустойки, пени) не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. В случае нарушения сроков поставки Товара, а также иных сроков, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплатить неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1% от указанной в пункте 2.1. суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. В случае недопоставки продукции Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа (пени) в размере 20% стоимости недопоставленной продукции.

7.6. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

7.7. Поставщик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подлинность разрешительной, технической и сопроводительной документации поставленных товаров.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленных и принятых Заказчиком товаров, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и имеющих чрезвычайный, непредвиденный и объективно непредотвратимый характер, включая, но не ограничиваясь: природные явления стихийного характера (наводнение, пожар, землетрясение, неблагоприятные метеоусловия); экстремальные ситуации общественной жизни (гражданские волнения, эпидемии, военные действия), а также действия органов государственной власти и органов местного самоуправления запрещающего характера. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения условий Договора, обязана не позднее трех дней с момента наступления форс-мажорного обстоятельства в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. При этом Стороны принимают все зависящие от них разумные меры по поиску альтернативных способов выполнения обязательств по Договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы, выдаваемые уполномоченными органами.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 мая 2023 года.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.3. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.4. При исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.

9.5. Договор может быть расторгнут сторонами в связи с односторонним отказом от исполнения договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора или расторгнуть Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств.

9.9. Существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора, являющимися основаниями для его изменения или расторжения, признаются в том числе:

- задержка Поставщиком сроков поставки товаров, предусмотренных Договором поставки товаров;

- нарушение Поставщиком условий Договора, ведущее к снижению качества поставляемых товаров, предусмотренных Договором и несоблюдению сроков их поставки;

- нарушение Поставщиком обязательств, установленных п. 6.1. Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается Сторонами электронной цифровой подписью. По согласованию сторон, договор может быть продублирован (подписан) на бумажном носителе.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик, является правопреемником поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Все извещения и уведомления по настоящему Договору направляются Сторонами в форме письменного сообщения посредством факсимильной, электронной связи или заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности, иных существенных данных, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней обязаны письменно известить об этом друг друга. В случае неисполнения Поставщиком обязанности уведомления об изменении местонахождения, любые извещения, уведомления, направленные по последнему известному месту нахождения Поставщика, считаются полученными.

10.5. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

10.6. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

10.7. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

- Спецификация (Приложение № 1),

- Техническое задание (Приложение №2),

- Заявка на поставку товара (Приложение №3).

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору поставки

№____ от «__» ____ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору поставки

№_____от «___» ____ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к договору поставки

№____ от "__" ______ 2023 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара № __

к Договору от "___" ___2023 г. №____

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки Товара: ____________________________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_о_проведении_закупки_на_поставку_строительных_материалов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОКУМЕНТАЦИЯ

проведения торгов на электронной площадке

Октябрьского района РТС-Тендер

в электронной форме

на право заключения договора,

на поставку строительных материалов

для нужд МАДОУ «ДСОВ «Ромашка»

п. Унъюган

«11» мая 2023 г.

Данная документация подготовлена в соответствии с:

Федеральным Законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Положением о закупке МАДОУ «ДСОВ «Ромашка» в действующей редакции, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к документации:

Приложение №1 Проект договора;

Приложение №2 Техническое задание.