Тендер - Открытый запрос предложений на поставку азота (жидкого) №261201922

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техническое_задание_на_поставку_азота_жидкого.pdf
• Уведомление.docx
• Закупочная_документация_на_поставку.doc
• Проект_договора_поставки.docx

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: Закупочная документация

Техническое задание

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №МГПЗ ____________

Московская область, п. Развилка « ___ » _________2023 г.

Акционерное общество «Московский газоперерабатывающий завод» (АО «МГПЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Пупченко Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется передать Покупателю Товар согласно Спецификациям, оформляемым Сторонами по форме Приложения № 1 к настоящему Договору (далее – Спецификации), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

Наименование, характеристики, количество, комплектность, цена, срок поставки, адрес поставки Товара указываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Поставщик гарантирует, что Товар не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом не состоит, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не обременен иными обязательствами и/или не переуступлен в любой форме и на любых правах.

Настоящий Договор заключен по результатам проведенного открытого запроса предложений ____________ (протокол № ________ от ___________).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Стоимость договора составляет не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть _ ( Один миллион девятьсот двадцать тысяч ) рублей, кроме того, НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации (для контрагентов – плательщиков НДС) или НДС не облагается в соответствии (указывается пункт, статья Налогового кодекса Российской Федерации, на основании которой контрагент работает без НДС) (для контрагентов – не плательщиков НДС).

Товар поставляется и оплачивается по ценам за единицу Товара, согласованным Сторонами в Спецификации в редакции, действующей на дату оформления Спецификации. Цена Товара является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Спецификации.

Стоимость Товара определяется на основании Спецификаций в редакции, действующей на дату оформления, и указывается в Спецификациях.

Общая стоимость по Договору складывается из суммы стоимости по Спецификациям, заключаемым в рамках настоящего Договора.

Цена Товара, указанная в Спецификациях, включает в себя расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, разгрузкой, доставкой до адреса, указанного Покупателем в Спецификациях, оформлением Товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяться из расчёта цены единицы Товара, указанной в Спецификации, и стоимости услуг по погрузке, разгрузке, доставке.

2.6. Оплата стоимости Товара оговаривается Покупателем в Спецификации.

2.7. Продавец обязан выставлять счет-фактуру или УПД (исправленную, корректировочную) по форме и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае подписания счетов-фактур или УПД лицами, наделенными правом подписания счетов-фактур за руководителя и главного бухгалтера, Поставщик обязуется приложить к счетам-фактурам надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этих лиц на подписание счетов-фактур. При этом в приказе или ином распорядительном документе полномочия должны быть четко обозначены (для контрагентов – плательщиков НДС).

• Выставленные Поставщиком счета должны содержать информацию о Товаре, ссылку на Договор, Спецификацию.
• Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
• Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала Поставщик оформляет акт сверки расчетов по настоящему Договору и направляет его на подписание Покупателю.
• Не позднее 3-х рабочих дней по завершении исполнения условий Договора Стороны осуществляют окончательную сверку расчетов, Поставщик оформляет акт сверки расчетов по Договору и направляет его на подписание Покупателю.
• Покупатель вправе приостановить оплату Товара по Договору в случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных Договором, в том числе обнаружения несоответствия поставленного Товара требуемому качеству и комплектности. Приостановка оплаты производится на срок, эквивалентный нарушению Поставщика.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1. Товар по настоящему Договору должен быть поставлен в сроки и по адресу, указанным в Спецификациях.

3.2. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета и счета-фактуры (для контрагентов – плательщиков НДС) или УПД, а также иные документы, а именно: сертификаты соответствия Товара требованиям технических регламентов ТС, РФ, предусмотренные для данного вида Товара.

Передача Товара оформляется подписанием Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ -12 или УПД. Датой поставки считается дата подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД Покупателем.

3.3. При обнаружении недопоставки Товара Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют акт по форме ТОРГ-2.

3.4. При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков или некомплектности Товара.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя по адресу поставки для осмотра Товара и составления соответствующего акта.

В случае споров о качестве поставленного Товара, проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещение расходов на проведение экспертизы. Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения ее результатов.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно составляет акт о выявленных недостатках и уведомляет об этом Поставщика. Односторонний акт в указанном случае является достаточным для предъявления Поставщику соответствующих претензий в отношении поставленного Товара.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества, и на основании составленного совместного акта в соответствии с п.3.4 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

• В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- доукомплектования Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты обнаружения некомплектного Товара.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- отказаться от исполнения настоящего Договора.

• При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты предъявления требования.

3.8. Риск случайной гибели, повреждения Товара и право собственности переходят к Покупателю с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12.

3.9. Покупатель, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, в течение всего гарантийного срока на Товар, обязан известить об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней по их обнаружении и вправе потребовать по своему выбору безвозмездного их устранения, замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора и требованиям применимого законодательства, компенсации своих расходов на устранение недостатков Товара, а также возмещения причиненных убытков (включая упущенную выгоду). Устранение недостатков/замена Товара должны быть осуществлены Поставщиком в сроки, установленные Покупателем в соответствующем требовании. Расходы Покупателя по устранению недостатков Товара подлежат компенсации, а причиненные Покупателю убытки подлежат возмещению Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения им соответствующего требования Покупателя.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям действующих стандартов, ГОСТов, ТР ТС и техническим условиям предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок на поставляемый Товар указывается в Спецификациях. Срок, с которого начинает течь гарантия, начинается с момента приемки Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

Комплектность Товара должна соответствовать Спецификациям.

Товар должен отгружаться в упаковке без нарушений целостности фабричной и транспортной упаковки, соответствующей характеру поставляемого Товара и способа транспортировки.

Товар должен быть новым и качественным. На Товаре не должно быть следов повреждений.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

Приемка поставляемого по настоящему Договору Товара производится в соответствии с:

• Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965;
• Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966 в части, не противоречащей настоящему Договору.

4.8. Приемка Товара по количеству и внешнему виду проводится при передаче Товара Покупателю по указанному в Спецификации адресу поставки. Лицо, осуществляющее от имени Покупателя приемку Товара, должно предоставить Поставщику надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этого лица на подписание документов, подтвердить приемку Товара своей подписью в товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подпись должна быть разборчивой, с указанием фамилии, инициалов и должности).

• Поставщик несет ответственность за Товар по количеству и комплектности до момента приемки Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора, а по качеству в течение гарантийного срока Товара.

РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ.

Споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной, в адрес которой она была направлена.

В случае недостижения согласия в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки Товара, установленного п. 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости не поставленного/не допоставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения обязательства Поставщика по поставке/допоставке Товара.

В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара, установленного п. 3.5. настоящего Договора, срока доукомплектования Товара, установленного п.3.6. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от цены Товара, в котором обнаружены недостатки, либо от цены Товара, требующего доукомплектования, соответственно, за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения обязательства Поставщика по устранению недостатков/доукомплектованию Товара.

В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара, установленного в п.3.7. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от цены Товара, подлежащего замене, за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения обязательства Поставщика по замене некачественного/некомплектного Товара.

В случае нарушения Поставщиком предусмотренных п. 3.9. Договора сроков в отношении устранения недостатков/замены Товара ненадлежащего качества, а также компенсации расходов Покупателя по устранению недостатков Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости Товара, в котором обнаружены недостатки, повлекшие предъявление Покупателем соответствующих требований согласно п. 3.9. Договора. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки до даты фактического выполнения Поставщиком соответствующего обязательства.

В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Товара, установленного п. 2.5. настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате просроченного платежа.

В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур (исправительных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур), а также несвоевременного их предоставления или нарушения Поставщиком налогового законодательства РФ, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость, заявленная Покупателем, не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета (для контрагентов – плательщиков НДС).

Уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

При наступлении указанных в п. 7.1 обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 г., а в части обязательств - до полного их исполнения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, настоящий Договор будет считаться пролонгированным на каждый следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.

Обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются исполненными по завершении гарантийного срока на Товар, указанного в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, в отношении Товара, поставленного в рамках Спецификации.

Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно известив об этом Покупателя не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

Все дополнения, изменения и приложения составляют неотъемлемую часть Договора.

В случае изменения адреса места нахождения, банковских реквизитов Стороны извещают об этом друг друга путем направления письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных изменений, заключение дополнительного соглашения в указанном случае не требуется. В случае несвоевременного исполнения Поставщиком указанного обязательства Покупатель, исполнивший обязательство по оплате с использованием известных ему на дату исполнения реквизитов Поставщика, считается исполнившим обязательство по оплате надлежащим образом. Ответственность, предусмотренная п. 6.5. Договора, к Покупателю не применяется. Обязательство по уведомлению другой Стороны об изменении соответствующих реквизитов считается исполненным в момент получения другой Стороной соответствующего уведомления.

Покупатель имеет право запрашивать у Поставщика путем направления письменного запроса информацию о составе долей участников организации, о составе исполнительного органа / совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.

Поставщик обязан по запросу Покупателя или в случае изменений в составе долей участников организации, в составе исполнительных органов / совете директоров (наблюдательном совете), применения специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах, представить Покупателю запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях (по адресу электронной почты
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или на электронном носителе) с подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений или получения соответствующего запроса Покупателя.

При исполнении настоящего Договора Поставщик обязуется соблюдать требования действующих СТО Газпром.

Уступка прав и обязанностей по Договору (передача Договора), уступка права (требования), залог права (требования), вытекающего из Договора, перевод долга по Договору Поставщиком не допускается без получения согласия Покупателя в письменной форме. В случае нарушения Поставщиком указанного пункта, применению подлежат нормы гражданского законодательства РФ о недействительности сделок. При этом Поставщик не освобождается от возмещения убытков, причиненных Покупателю не соблюдением предусмотренного настоящим пунктом запрета. Убытки возмещаются Покупателю Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и так далее), направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением о вручении, или по телеграфу, или доставлены лично по адресам, указанным в настоящем Договоре, с оформлением расписки о вручении, или отправлены по указанному в настоящем Договоре факсу или адресу электронной почты, за исключением первичных учетных документов (УПД / товарных накладных по форме ТОРГ-12, счетов-фактур, предоставляемых в соответствии со сроками, установленными п. 3.3. настоящего Договора) с получением соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение. Стороны вправе выбрать любой из вышеуказанных способов. Отправка документов по факсу или электронной почте не освобождает Стороны от предоставления оригиналов данных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления посредством электронной почты или факсимильной связи.

Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и так далее) считается дата его получения другой Стороной, согласно отметке на уведомлении о вручении письма или телеграммы, либо дата расписки о вручении личного уведомления другой Стороне, либо дата отправки факса, либо дата получения уведомления о прочтении сообщения по электронной почте.

• Стороны при исполнении Договора обязаны соблюдать Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции.
• Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ.

В случае передачи и использования Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать требования Закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» (иных нормативных актов Российской Федерации в данной области).

Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой, полученной от другой Стороны информации, не допускать её открытого опубликования, разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, третьим лицам и не использовать во вред друг другу.

Передача рабочего материала, других материалов, результатов работ/оказания услуг третьим лицам осуществляется по согласованию Сторон в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положения настоящего Договора, предусмотренные пунктами 9.2., 9.3. настоящего Договора, действуют в течении 3 (трёх) лет после прекращения настоящего договора.

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Форма Спецификации;

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки № __________

от «____» ___________ 20__ года

Спецификация № ____

(ФОРМА)

к Договору поставки № __________ от «____» ___________ 20__ года

п. Развилка, Московская область «____» ___________ 20__ года

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Председатель постоянно действующей закупочной комиссии

АО «МГПЗ»

_________________Б.А. Харитонович

«______» ____________ 2023 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ АЗОТА ЖИДКОГО

ДЛЯ НУЖД АО «МГПЗ»

п. Развилка, Московская область

2023

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Техническое задание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Проект договора.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Общие сведения о процедуре запроса предложений.

Акционерное общество «Московский газоперерабатывающий завод», место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, л.о. Ленинский, п. Развилка, ул. Газовиков, вл. 4, стр. 17, офис 25 (далее — Заказчик), являющийся Организатором открытого запроса предложений, Извещением о проведении запроса предложений пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора поставки азота жидкого по ГОСТу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, для нужд АО «МГПЗ».

Для справок обращаться:
по вопросам организации процедуры:
Бычкова Юлия Валерьевна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
по техническим вопросам обращаться:
Сидоров Андрей Михайлович, тел ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(403), ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет запроса предложений – на право заключения Договора поставки азота жидкого по ГОСТу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, для нужд АО «МГПЗ»

Предельная (начальная стоимость): не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Пять миллионов) руб. 00 коп с НДС, в том числе:
Азот особой чистоты 1-й сорт, стоимость не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона восемьдесят тысяч) руб. 00 коп с НДС;
Азот технический 2-й сорт, стоимость не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп с НДС;

Срок поставки: январь-декабрь 2024 года.
Азот особой чистоты 1-й сорт ориентировочная ежемесячная поставка осуществляется 2 (двумя) равными партиями по 5,7 тн.
Азот технический 2-й сорт ориентировочная ежемесячная поставка осуществляется 3 (тремя) равными партиями по 5,7 тн.
Допускается подача предложения на часть объема поставки. Лот рассматривается попозиционно.

Подробные требования к поставке продукции изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

Настоящий Запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (не ограничиваясь), в Техническое задание (Раздел 2), в проект Договора (Раздел 3), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 4.4.1.), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Организатора также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Организатор также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения.

Правовой статус документов.

Запрос предложений проводится в соответствии с «Положение о порядке проведения конкурентных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО МГПЗ», утвержденным Приказом АО «МГПЗ».

Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное в соответствии с п.1.1. Закупочной документации Извещение о проведении Запроса предложений вместе с настоящей Закупочной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой Организатора закупки и должны рассматриваться Участниками Запроса предложений в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения Запроса предложений.

Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам Запроса предложений и преддоговорных переговоров Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

• Протокол преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации, ни в Предложении Победителя запроса предложений);
• Извещение о проведении Запроса предложений, и настоящая Документация по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
• Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

Иные документы Организатора и Участников Запроса предложений не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом предложений.

Обжалование.
1.3.1. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих прав Организатором закупки (Заказчиком) или отдельными членами Закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением запроса предложений (далее — разногласий).
1.3.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участия в нём, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения её прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение не более 20 рабочих дней с момента её получения.
1.3.3. Если претензионный порядок, указанный в п.1.3.2., не привёл к разрешению разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений в Закупочную комиссию АО «МГПЗ». На время рассмотрения разногласий процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
1.3.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные в порядке, предусмотренном п.1.3.2, могут быть решены в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

Прочие положения.

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор Запроса предложений по этим расходам не несет ответственности и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Закупочной документации. Никакие претензии Организатору не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Закупочной документации, или же подача Предложения, не отвечающего требованиям Закупочной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Предложения.

Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников Запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

Организатор Запроса предложений, по решению Закупочной комиссии, вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя запроса предложений.

Организатор запроса предложений, по решению Закупочной комиссии, вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.

В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Организатор запроса имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. При этом поданные заявки могут быть возвращены Участникам по письменным запросам.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

2.1. Техническое задание приведено в Приложении №1 к Документации по запросу предложений.

2.2. Участникам необходимо подготовить Техническое предложение (Форма 2), Коммерческое предложение (Форма № 3) в полном объеме.

Допускается подача предложения на часть объема поставки. Лот рассматривается попозиционно.

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Проект договора, который будет заключен с победителем открытого запроса предложений, приведен в Приложении №2 к Документации по открытому запросу предложений.

Участнику необходимо включить в состав своего Предложения заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика (предоставляется только в электронном виде).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Общий порядок проведения Запроса предложений.

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

• Публикация Извещения о проведении Запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;
• Предоставление Документации по запросу предложений участникам, может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;
• Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Организатором запроса предложений Документации по запросу предложений, если необходимо, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
• Подача Предложений и их прием, изменение и отзыв Предложения;
• Вскрытие поступивших на процедуру Предложений;
• Оценка Предложений, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
• Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений (Проведение переторжки и др.) или определение Победителя, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
• Уведомление Победителя в запросе предложений и публикация информации о результатах запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;
• Проведение преддоговорных переговоров (при необходимости);
• Подписание договора осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

Публикация Извещения о проведении Запроса предложений.

Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.

Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

Предоставление Документации по Запросу предложений Участникам процедуры.

Участники должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в Извещении о проведении запроса предложений.

Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Извещения о проведении запроса предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в пункте .

Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.

Требования к Участникам.

Участвовать в запросе предложений может любое юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также объединение этих лиц (коллективный участник), способное на законных основаниях осуществить выполнение работ, оказание услуг. Дополнительные требования к Участникам и их субподрядчикам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в Пункте . Дополнительные требования к коллективным участникам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте .

На последующих этапах Запроса предложений, в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

Чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получении права заключить договор, Участник Запроса предложений самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям:

• должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (зарегистрированные в установленном порядке);
• должен иметь оборот за последний завершенный период, сопоставимый с суммой контракта либо превышающий ее;
• не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал;
• не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника Запроса предложений, в части существенной для договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника Запроса предложений не должна быть приостановлена;
• должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые);
• Участник не должен иметь отрицательного опыта по работе с другими Заказчиками;
• Участник должен отвечать требованиям, изложенным в техническом задании (Раздел 2).
• Наличие рекомендаций, отзывов и благодарственных писем за ранее выполненные работы – обязательно;
• Иные требования, указанные в техническом задании.

Привлечение субподрядчиков.

Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), принимающее участие в запросе предложений лично либо в составе коллективного участника не может быть субподрядчиком у других Участников данного Запроса предложений.

При привлечении субподрядчиков Участник запроса предложений:

• должен доказать Организатору запроса, что каждый из привлекаемых им основных субподрядчиков:
• осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
• согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполняемых работ, оказываемых услуг;
• отвечает требованиям настоящей Закупочной документации (подраздел 4.4.1. за исключением требования о наличии оборота за последний завершенный период, сопоставимый с суммой контракта либо превышающий ее и требования об отсутствии убытков за последний завершенный финансовый год и квартал).

• несет ответственность по обязательствам Участника перед Организатором запроса предложений и по обязательствам Подрядчика перед Заказчиком;

Субподрядчики не могут входить в состав коллективных Участников (подраздел ). Каждый участник может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других участников, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел ). В случае невыполнения этих требований Предложения с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

В связи с вышеизложенным Участник готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

• в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объемов, стоимости, а также сроков выполнения работ, оказания услуг (предоставляется электронном виде);
• Предложение должно включать сведения о распределении объемов выполняемых работ, оказываемых услуг между участником и субподрядчиками по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (Форма 5) (предоставляется в электронном виде);
• В случае выполнения работ, оказания услуг одним субподрядчиком более 30% от общего объема работ, услуг, предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие такого субподрядчика установленным требованиям (пункт );
• В случае выполнения работ, оказания услуг одним субподрядчиком менее 30% от общего объема работ, на такого субподрядчика предоставляются следующие документы (предоставляется в электронном виде):

• заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» копию свидетельства о государственной регистрации на территории Российской Федерации;
• свидетельства, лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимые для выполнения работ/оказанию услуг/поставки, соответствующих предмету настоящего запроса предложений.

Предложение, которое подает участник, может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, оказания услуг а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

Участие коллективных участников.

В Запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно, но и их объединения (холдинг, консорциум, простое товарищество), способные на законных основаниях выполнять работы, оказывать услуги.

Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.4.1. за исключением требования о наличии оборота за последний завершенный период, сопоставимый с суммой контракта либо превышающий ее).

Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:

• в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в данной процедуре Запроса предложений, так и в рамках исполнения Договора;
• в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости выполняемых каждой организацией, а также сроков выполнения работ, оказания услуг;
• в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком;
• в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;
• соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

Любая организация может участвовать только в одном коллективном участнике и не имеет права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений самостоятельно.

Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений в качестве подрядчиков или субподрядчиков (подраздел 4.4.2). В случае невыполнения этих требований Предложения с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения, по существу.

В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

• Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей коллективного участника, установленным требованиям (пункт );
• Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;
• в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими коллективного участника (предоставляется в электронном виде);
• Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг между организациями, составляющими коллективного участника, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (Форма 6) (предоставляется в электронном виде).

При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из состава Коллективного Участника вышла одна или несколько организаций.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям.

В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие соответствие Участника и его субподрядчиков:

• копию, заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» свидетельства о государственной регистрации на территории Российской Федерации (предоставляется в электронном виде);
• копию, заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года) (предоставляется в электронном виде);
• оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы (не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема Предложений на участие в запросе предложений. Выписка из ЕГРЮЛ может предоставляться в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа (предоставляется в электронном виде);
• копию, заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» устава в действующей редакции (для юридических лиц) (предоставляется в электронном виде);
• список, заверенный печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» аффилированных лиц (для Участников, зарегистрированных в форме акционерных обществ) (предоставляется в электронном виде);
• сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с Формой 14 (предоставляется в электронном виде).
• копию, заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации Участника (предоставляется в электронном виде).
• копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Участника и отметкой «Копия верна» документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам Запроса предложений (предоставляется в электронном виде). В случае подписания Предложения по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (предоставляется в электронном виде);

• анкету по установленной в настоящей Закупочной документации форме (Форма 7) (предоставляется в электронном виде);
• для обычной системы налогообложения: Копии годовой бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (предоставляется в электронном виде);
• для упрощенной системы налогообложения: Копии годовой бухгалтерской отчетности и копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за два последних отчетных года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н и уведомления о применении УСНО (предоставляется в электронном виде);
• для индивидуальных предпринимателей: документы в соответствии с законодательством, аналогичные по сути и содержанию вышеуказанным;
• заключение аудиторской проверки за последние 2 года (для юридических лиц) в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно для Участника запроса предложений, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении Участником добровольного аудита (предоставляется в электронном виде);
• Оригинал справки о финансовом состоянии Участника (Форма 11) (предоставляется в электронном виде);
• Оригинал или заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема Предложений (предоставляется в электронном виде);
• Справка об отсутствии на расчетном счете картотеки и об отсутствии ограничений на операции по счету. Данная справка должна быть получена Участником не ранее чем 5 рабочих дней до окончания срока подачи предложений (предоставляется в электронном виде).

Документы, подтверждающие квалификацию Участника Запроса предложений и его субподрядчиков:

• оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему договоров за последние 3 года по установленной в настоящей Закупочной документации форме, с предоставлением отзывов Заказчиков (Форма 8) (предоставляется в электронном виде);
• оригинал справки, подтверждающей наличие материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по установленной в настоящей Закупочной документации форме (Форма 9) (предоставляется в электронном виде);
• оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора, в т.ч. и для привлекаемых Участником основных субподрядчиков (т.е. выполняющих более 50% объема работ) по установленной в настоящей Закупочной документации форме (Форма 10 (предоставляется в электронном виде)) с предоставлением свидетельств, разрешений, аттестаций, дипломов (предоставляется в электронном виде);
• оригинал справки о деловой репутации Участника (участие в судебных разбирательствах) по установленной в настоящей Закупочной документации форме (Форма 12) (предоставляется в электронном виде);
• свидетельства, письма, подтверждающие официальное дилерство или собственное производство;
• сертификаты, паспорта на баллоны, подтверждающие качество, согласно ГОСТу;
• свидетельства, лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимые для выполнения работ/оказания услуг/поставки, соответствующих предмету настоящего запроса предложений (предоставляются в электронном виде);
• отзывы, рекомендации и другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров (предоставляются в электронном виде);

В случае если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные п.п. 4.4.4.1-4.4.4.3 настоящей документации. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов невозможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

Все указанные документы прилагаются Участником закупки к Предложению.

В случае если по каким-либо причинам Участник запроса предложений не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса предложений в соответствии Участника данному требованию (предоставляется в электронном виде).

Участник Запроса предложений может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других Участников. В случае невыполнения этих требований Предложения с участием этой организации отклоняются без рассмотрения по существу.

Любая организация, не принимающая участие в данном запросе предложений в качестве Участника, может являться субподрядчиком у произвольного числа Участников.

Подготовка Предложений.

Общие требования к Предложению.

Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

• Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Форма 1) (предоставляется в электронном виде);
• Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Форма 2) (предоставляется в электронном виде);
• Расчет стоимости по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений, с печатью организации и подписью уполномоченного лица (Форма 3) (предоставляется в электронном виде);
• Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (п. 4.4.4.1.-4.4.4.2);
• Справка о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности (форма 13) (предоставляется в электронном виде)
• Подписанный со своей стороны договор в соответствии с требованиями п.3 настоящей Документации (предоставляется в электронном виде);
• На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

Порядок подготовки Предложения в электронной форме.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица) (предоставляется в электронном виде).

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Требования п. 4.5.2.1- 4.5.2.2. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

Участник должен предоставить документы в виде отсканированных документов (файлы в формате PDF, JPG, TIF). Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках.

Необходимо запаковать в защищенный паролем архив (архиватором 7-Zip). Удостовериться, что архив распаковывается установленным паролем.

Архив с заявкой направляется до 12–00 московского времени даты окончания срока подачи на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Максимальный размер заявки — 70 Мб, максимальный размер одного письма — 10 Мб.

Пароль от архива направляется на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть за 10 минут до времени проведения процедуры вскрытия предложений.

Все пункты Закупочной документации, касающиеся подачи предложения на материальном носителе в адрес организатора запроса предложений считать недействительными.

Все пункты Закупочной документации, касающиеся подачи предложения на материальном носителе в адрес организатора запроса предложений считать недействительными.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (Форма 1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 180 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия Предложений.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения.

Требования к языку Предложения.

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.

Закупочная комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Требования к валюте Предложения.

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Предельная (начальная стоимость): не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Пять миллионов) руб. 00 коп с НДС, в том числе:

Азот особой чистоты 1-й сорт, стоимость не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона восемьдесят тысяч) руб. 00 коп с НДС;

Азот технический 2-й сорт, стоимость не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп с НДС;

Указание большей цены по каждой позиции может служить основанием для отклонения Предложения.

Закупочная комиссия оставляет за собой право отклонить предложения с ценами, существенно превышающими цены, сложившиеся на рынке по данным видам работ, услуг, а также с ценами, завышенными за счет предложения условий, существенно превышающих требования настоящей документации, по каждому.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара указаны в Приложении №1 к настоящей Документации – Техническом задании и Приложении №2 к настоящей Документации – Проект договора, который будет заключен по результатам данного запроса предложений.

Порядок формирования цены договора.
Цена договора включает все затраты, которые понесет победитель в ходе его исполнения, включая затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты товара.
Форма, сроки и порядок оплаты товара указаны в Приложении №2 к настоящей Документации – проекте договора, который будет заключен по результатам данного запроса предложений.
1.7 Наличие разногласий к прилагаемому проекту договора: не допускается.

Изменение и отзыв Предложений.

Участник может изменить, дополнить или отозвать свое Предложение на участие в запросе предложений после его подачи до истечения, установленного в Извещении срока представления Предложений на участие в запросе предложений.

Участник Запроса предложений в любое время до подведения Комиссией итогов Запроса предложений вправе по собственной инициативе понизить цену без изменения других условий Предложения, ухудшающих положение Заказчика, а также изменить иные условия предложения, улучшающие положение Заказчика (например: сокращение сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг, предложение более выгодных для Заказчика условий оплаты) и направить Организатору Запроса предложений новое коммерческое предложение.

Никакие изменения и дополнения к Предложению на участие в запросе предложений после окончания срока его представления, не связанные с запросом Заказчика (Организатора), не принимаются, за исключением представления:
- нового коммерческого предложения, содержащего снижение цены предложения, или иные условия предложения, улучшающие положение Заказчика в соответствии с п. 4.5.7.2. настоящей Документации.
- обновленных данных об Участнике, если после подачи Предложения на участие в запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, представленных ранее в составе Предложения на участие в запросе предложений.

В случае если Заказчику (Организатору) станет известно, что Участник не представил необходимую обновленную информацию, Заказчик (Организатор) вправе отклонить такое Предложение на участие в запросе предложений.

В случае изменения Предложения на участие в запросе предложений Участник должен оформить новое Предложение на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений.

Подача нового Предложения осуществляется в соответствии с пунктом 4.7, при этом в уведомлении о направлении нового предложения дополнительно указывается «Взамен представленного ранее».

В случае дополнений к Предложению на участие в запросе предложений Участник должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений.

Подача дополнений к Предложению осуществляется аналогично подаче нового Предложения, при этом указывается дополнительная надпись (название файла) «В дополнение к представленному ранее».

Участник, подавший Предложение на участие в запросе предложений, вправе отозвать предложение на участие в запросе предложений не позднее окончания срока подачи предложений.

Если Организатор Запроса предложений не получит сведения об изменениях или отзыве Предложения, данные изменения или отзыв будут считаться неполученными вовремя и не будут учитываться.

Разъяснение Закупочной документации, внесение изменений и поправок в Закупочную документацию.

Разъяснение Закупочной документации.
4.6.1.1. В процессе подготовки Предложений Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Закупочной документации в письменной форме на имя секретаря Закупочной комиссии за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника на электронный адрес, указанный в Извещении о запросе предложений.

Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложений. Организатор запроса предложений оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору ответить на него в разумное время до установленного срока подачи Предложений.

Внесение поправок в Закупочную документацию.

Организатор Запроса предложений, по решению Закупочной комиссии, в любой момент до истечения срока приема Предложений вправе внести поправки в настоящую Закупочную документацию.

Продление срока окончания приема Предложений.

При необходимости Организатор, по решению Закупочной комиссии, в том числе и по обращению Участников, имеет право продлевать срок окончания приема Предложений.

При продлении срока окончания приема предложений Организатор запроса предложений публикует информацию об этом в том же порядке, в каком было опубликовано Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Подача Предложений и их прием.

Подача предложений Организатору осуществляется в электронном виде (в электронном виде предоставляются все документы в соответствии с требованиями Закупочной документации в виде отсканированных документов в формате PDF).

Дата и время окончания срока подачи Предложений в электронном виде указана в Извещении. Предложение, поданное с нарушением указанного срока, может быть отклонено Закупочной комиссией от рассмотрения.

Организатор Запроса предложений выдает расписку (в случае необходимости) о получении Предложения лицу, доставившему конверт, с указанием времени получения.

Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы, в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

Заказчик (Организатор) начинает принимать Предложения с даты, следующей за днем публикации Извещения и Документации на Официальном сайте, и заканчивает принимать Предложения согласно сроку, прописанному в Извещении открытого запроса предложений.

Ответственность за несвоевременную подачу Предложения несет Участник, не зависимо от того было ли подано Предложение представителем Участника или представителем курьерской службы или курьера.

Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком (Организатором) без рассмотрения независимо от причин опоздания. В этом случае срок их подачи определяется по дате и времени получения корреспонденции Заказчиком (Организатором). Такое Предложение может быть возвращено Участнику по письменному запросу.

Вскрытие предложений.

Дата и время проведения Организатором запроса предложений процедуры вскрытия Предложений, указана в Извещении. Процедура проводится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Видное, п. Развилка, Проектируемый проезд № 5537, вл. 4, стр. 17, офис 25 в присутствии не менее, чем одного члена Закупочной комиссии и секретаря Закупочной комиссии.

Оценка Предложений.

4.9.1. Общие положения.

Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

Оценка Предложений будет осуществляться, как правило, исходя из электронных версий документов Предложения. При необходимости Организатор будет обращаться к документам Предложения в письменной форме.

Порядок и методика рассмотрения и оценки Предложений определяется Закупочной комиссией и утверждается в составе Закупочной документации.

Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы, в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Предложений, а также рекомендации по присуждению договора является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения.

Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке Предложений, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки Участников повлиять на Закупочную комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором для работы в Запросе предложений, служат основанием для отклонения Предложений таких Участников.

Оценка Предложений может включать три стадии:

• отборочную стадию (пункт 4.9.2);
• проведение при необходимости переговоров (пункт )
• оценочную стадию (пункт 4.9.4).

При экспертизе Предложений Закупочная комиссия будет исходить только из содержания Предложения.

Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

• Правильность оформления и подачи Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации;
• Правоспособность Участников Запроса предложений на соответствие требованиям настоящей Закупочной документации;
• Квалификацию Участников запроса предложений на соответствие требованиям настоящей Закупочной документации;
• Финансовую устойчивость Участников запроса предложений на соответствие требованиям настоящей Закупочной документации;
• Соответствие технического предложения Участников требованиям Закупочной документации (раздел 2 Закупочной документации – Техническое задание);

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Участников Запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложений комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия отклоняет Предложения, которые:

• в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению и подачи настоящей Закупочной документации;
• поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;
• поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;
• содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Закупочной документации;
• поданы Участниками, которые не согласились с предложениями Закупочной комиссией по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях.

В случае, если подавшие Предложения Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

• В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;
• Одна из компаний владеет более чем 50% другой;
• Исполнительный орган один и тот же,

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одно единое Предложение, в противном случае Закупочная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц Предложения.

Первая часть заявки участника закупки проверяется на предмет соответствия обязательным условиям, приведенным в Таблице 1.1.

4.9.2.7. В случае содержания в первой части заявки сведений об участнике предложения, либо не соответствия обязательным условиям, приведенным в Таблице 1.1, данная заявка подлежит отклонению.

Таблица 1 – Обязательные условия закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Проведение переговоров.

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько этапов. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

• любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;
• ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в ходе переговоров может предложить:

• выступить любому из Участников в качестве подрядчика и привлечь в качестве субподрядчика как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
• объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

Оценочная стадия.

Для оценки заявок участников применяется метод рейтинговых оценок.

Суть метода состоит в вычислении «приведённой цены» для каждой позиции путем вычисления неценового рейтинга и приведённой цены.

Вычисление неценового рейтинга.

Критерии выбора для вычисления неценового рейтинга приведены в таблице 2.

Неценовой рейтинг состоит в присвоении критериям оценки удельных весов, проставлении им оценки на основании комплексного изучения заявки и вычислении итогового неценового рейтинга заявки.

Таблица 2. Рейтинг Заявки участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Проведение переговоров.

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько этапов. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

• любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;
• ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в ходе переговоров может предложить:

• выступить любому из Участников в качестве подрядчика и привлечь в качестве субподрядчика как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
• объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

Оценочная стадия.

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт ) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, вычислением «приведенной» цены.

Вычисление «приведённой» цены.

Вычисленный неценовой рейтинг добавляется во вкладку стандартной таблицы, где сравниваются ценовые заявки.

Приведённая цена рассчитывается как частное цены и неценового рейтинга (Таблица 3).

Таблица 3 – Пример матрицы анализа с вычисленной приведённой ценой

- Посмотреть таблицу с данными

Победителем становится тот Участник закупки, чья Приведенная цена ниже. Победитель будет определен один.

Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Заявок на участие в Запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам Запроса предложений и иным лицам, официально не участвующим в процессе оценки Заявок на участие в Запросе предложений ни во время, ни после оценки.

Уторговывание (переторжка, регулирование цены).

4.9.8.1. Организатором Запроса предложений предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной, указанной в Предложении, цены.

4.9.8.2. Организатор запроса предложений может воспользоваться объявленным правом на проведение процедуры переторжки, если Комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в Предложениях, могут быть снижены. Решение о проведении процедуры переторжки принимает Комиссия после проведения предварительного ранжирования Предложений.

4.9.8.3. К участию в процедуре переторжки Комиссия приглашает не более 4-х участников, прошедших отборочную стадию и занявших первые места в предварительном ранжире.

4.9.8.4. Участник Запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

4.9.8.5. Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

4.9.8.6. Участник запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший свою цену, обязан в течение одних суток дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.

Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений и определение Победителя.

4.10.1. Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора

• в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (п.п. 4.12-4.13.); процедура Запроса предложений на этом будет завершена;
• в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;
• если, по мнению Закупочной комиссии возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

В случае если запрос предложений состоит из нескольких лотов, подведение итогов запроса предложений производится по каждому лоту.

Решение Закупочной Комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

Если иного не было указано в Извещении о проведении Запроса предложений (подпункт 1.1), организатор обязан выбрать победителя в срок не более 30 календарных дней с даты, вскрытия конвертов с Предложениями.

Закупочная комиссия на своем заседании определяет Победителя Запроса предложений как Участника, Предложение которого заняло первое место в итоговом ранжировании Предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

Закупочная комиссия вправе определить несколько Победителей и заключить несколько договоров по итогам открытого запроса предложений (при необходимости).

Участник незамедлительно уведомляется о признании его Победителем Запроса предложений и о порядке подписания Договора с Заказчиком (п.п. 4.12.-4.13).

Подписание Договора.

Договор между Победителем и Заказчиком подписывается на основании итогового протокола решения Закупочной комиссии по выбору победителя в течение 10 рабочих дней.

До подписания Договора по всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении Запроса предложений, настоящей Закупочной документации и Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в преддоговорные переговоры, по результатам преддоговорных переговоров стороны подписывают протокол преддоговорных переговоров. При проведении преддоговорных переговоров не допускается изменение существенных условий Закупочной документации и Предложения Победителя

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.12.1. срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

В случае, если Победитель запроса предложений не подпишет Договор в установленные итоговым протоколом решения Закупочной комиссии по выбору победителя сроки, он утрачивает статус Победителя, а Организатор запроса предложений имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих предложений.

Уведомление Участников о результатах Запроса предложений.

Информация о результатах Запроса предложений и о Победителе размещается на официальном сайте Общества в течение 5 дней после подписания итогового протокола.

Дополнительные Инструкции по подготовке предложений.

Подготовка и подача Участниками альтернативных предложений условиями данного Запроса предложений не предусмотрены.

ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Письмо о подаче оферты (форма ).

Форма письма о подаче оферты.
начало формы - Посмотреть таблицу с даннымиУважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на __________________________________________________________________________________, и Документацию по запросу предложений, включая приложения, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на:
________________________________________________________________________
(наименование запроса предложений)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Коммерческим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия оплаты: ________________________
Срок поставки: _________________________
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.
Мы соглашаемся с условиями договора АО «МГПЗ», представленного в составе Закупочной документации. В случае наличия замечаний и протокола разногласий к договору, _______________________ (полное наименование Участника), понимает, что Предложение на участие в настоящем открытом запросе предложений может быть отклонено.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения: - Посмотреть таблицу с данными____________________________________
(подпись)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
конец формы

Инструкции по заполнению.

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость поставки Товара цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с Коммерческим предложением. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

Участник должен указать срок действия Предложения.

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

Участник должен заполнить все пустые строки настоящей формы.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

При наличии аванса необходимо предоставить обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или кредитной организацией, на сумму авансового платежа. Безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора. В случае непредставления безотзывной банковской гарантии в указанный срок аванс не выплачивается.

Техническое предложение на поставку продукции (форма ).

Форма Технического предложения на поставку продукции.
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника: _______________________________________[указать]
(Здесь Участник запроса предложений приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание и проект договора)
Формулировка «В соответствии с техническим заданием заказчика» не приемлема!).
Участник по своему усмотрению может представить дополнительные предложения, улучшающие качество выполняемых работ, не предусмотренные техническим заданием и входящие в предлагаемую участником цену договора. Это предложение может быть оформлено отдельным приложением или указано в таблице.
Участник может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы, буклеты и т.д.
Гарантийный срок _________________________
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник указывает дату и номер окончательного Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1.), приложением к которому является данное техническое предложение.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований Технического задания и Договора.

В техническом предложении описываются все позиции Технического задания с учетом предлагаемых условий Договора.

Приложение должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями п.4.5.2.2.

Техническое предложение Участника, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Коммерческое предложение (форма 3).

Коммерческое предложение.

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Расчет стоимости поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник указывает дату, на которую он производил расчет.

Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4).

Форма Протокола разногласий по проекту Договора.

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Участник: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

«Желательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________ __________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

5.4.2. Инструкции по заполнению.

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный документ.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник представляет в составе своего Предложения данный протокол разногласий, в котором четко разделяет обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Закупочной комиссии, но отклонение которых Комиссией не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

. В любом случае Участник должен иметь в виду, что: если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

В любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

План распределения поставки продукции между Подрядчиком и субподрядчиками (форма 5).
5.5.1. Форма плана распределения поставки продукции между Подрядчиком и субподрядчиками.
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
План распределения поставки продукции
между Подрядчиком и субподрядчиком
Наименование и адрес Подрядчика ___________________________ - Посмотреть таблицу с данными
____________________________________
(подпись)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
конец формы

Инструкции по заполнению.

Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков, так и в случае подачи предложения без привлечения субподрядчиков. В последнем случае в таблице приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

В данной форме Участник указывает:
-объем выполняемых Участником и каждым субподрядчиком работ;
-стоимость работ для Участника и каждого субподрядчика в денежном и процентном выражении, а также сроки выполнения работ в соответствии с Коммерческим предложением.

План распределения поставки продукции внутри коллективного участника (форма 6).

5.6.1. Форма плана распределения поставки продукции внутри коллективного участника.

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

План распределения поставки продукции внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению.

Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным участником.

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

В данной форме лидер коллективного участника указывает:

• Объемы выполняемых каждой организацией работ;
• распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении, а также сроки выполнения работ в соответствии с Коммерческим предложением и сроком выполнения работ между всеми организациями, входящими в коллективного участника.

Анкета Участника (форма 7).
5.7.1. Форма Анкеты Участника.
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________ - Посмотреть таблицу с данными
____________________________________
(подпись)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8).

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров.
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________ - Посмотреть таблицу с данными
____________________________________
(подпись)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

В этой форме Участник указывает по каждому году не более 10 самых показательных договоров.

Если участник выступал по договору в качестве генерального подрядчика, то в столбце 5 указывает наименование субподрядчиков, в столбце 6 указывает объем работ, выполненных собственными силами. Если участник выступал по договору в качестве субподрядчика, то в столбце 4 указывает наименование генерального подрядчика и в столбце 5 указывает собственное наименование, а в столбце 6 объем работ (услуг), выполненных собственными силами.

Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Справка о материально-технических ресурсах (форма 9).

Форма Справки о материально-технических ресурсах.

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (например: оборудование, спецтехника, монтажные комплексы, сварочные аппараты, производственные площади цехов, наличие лабораторий).

Справка о кадровых ресурсах (форма 10).

Форма Справки о кадровых ресурсах.

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 2. Штатный персонал

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

1 В подтверждение необходимо предоставить: копии документов, подтверждающих заявленные сведения (свидетельства, сертификаты, дипломы и т.п.).

Справка о финансовом состоянии участника (форма 11).

Форма справки о финансовом состоянии участника.

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКА

Данные (отчет) о доходах и расходах за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгоды

Участник ____________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Должность руководителя организации ___________ ____________ ____________

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный бухгалтер организации ______________ _______________ _________

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

конец формы

Примечания:

1. Российским организациям при заполнении данной таблицы следует использовать формы действующей в России бухгалтерской отчетности по указанным в таблице позициям и годам.

2. Иностранные фирмы заполняют предлагаемую форму по ежегодной отчетности по формам, рекомендованным Международным Комитетом бухгалтерских стандартов, в данном случае - Profit and loss statement; income statement; statement of earnings - по требуемым для оценки позициям.

Справка о деловой репутации участника (форма 12).

Форма справки о деловой репутации участника (участие в судебных разбирательствах).

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)

Наименование участника_______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Полноту и правильность всех вышеприведенных данных подтверждаю,

Подпись участника /_____________(ФИО, должность)

м. п. Дата / /

конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с договорами, заключенными за последние 3 (три) года, в том числе по текущим договорам.

Форма должна быть подписана руководителем Участника или уполномоченным лицом и заверена печатью Участника.

Справка о наличии у Участника предложений связей, носящих характер аффилированности (форма 13).

Форма справки о наличии у Участника предложений связей, носящих характер аффилированности.
начало формы
Приложение 12 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Справка
о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика (Организатора) запроса предложений
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего предложений просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений} а именно:
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность };
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};
……
____________________________________ ______________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.
конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник запроса предложения приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участник должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.

Справка о собственниках участника запроса предложений (включая конечных бенефициаров) (форма 14).

Форма справки о собственниках участника запроса предложений (включая конечных бенефициаров).

начало формы

Приложение 13 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

Все графы таблицы должны быть заполнены.

Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).

Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Согласие на обработку персональных данных (форма 15).

Форма Согласия на обработку персональных данных.

начало формы

Приложение 14 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

«___» _________ ____г.

Я, _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

______________________________ серия _______ № _______ выдан ___________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________, (когда и кем)

проживающий (ая) по адресу :____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку АО «МГПЗ» (далее – Оператор),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Московская область, г. Видное, п. Развилка, Проектируемый проезд № 5537, вл. 4, стр. 17, офис 25моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною с целью выполнения Оператором требований Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо предоставлении сведений о цепочке собственников, и распространяется на следующую информацию:

• фамилия;
• имя;
• отчество;
• серия и номер паспорта;
• дата и место выдачи паспорта;
• адрес регистрации;
• идентификационных номер налогоплательщика - физического лица

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных для исполнения обязательств, определенных Поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи в соответствии с федеральными законами РФ.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, как без использования средств автоматизации, так и с применением средств автоматизации, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств, определенных Поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П9-9378, федеральными законами РФ и иными нормативными актами на передачу моих персональных данных федеральным органам исполнительной власти и иным вышестоящим организациям. Обмен моими персональными данными может осуществляться с использованием бумажных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность моих персональных данных.

Во всех остальных случаях (за исключением перечисленных выше) обработка моих персональных данных требует моего дополнительного письменного согласия.

Срок хранения и обработки моих персональных данных составляет 3 (три) года с момента получения моих персональных данных Оператором.

Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

______________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

конец формы

Разъяснения.

Сбор и обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется АО «МГПЗ» (далее – Оператор) с целью выполнения требований Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо предоставлении сведений о цепочке собственников.

Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных с согласия субъектов ПДн, как без использования средств автоматизации, так и с применением средств автоматизации, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также локальными нормативными актами Оператора. Доступ к персональным данным субъектов ПДн предоставляется только работникам Оператора, осуществляющим обработку персональных данных. Оператор обязуется принимать все необходимые меры, для обеспечения конфиденциальности персональных данных.

Персональные данные субъектов ПДн могут быть переданы федеральным органам исполнительной власти в соответствии с требованиями Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо предоставлении сведений о цепочке собственников.

С согласия субъекта ПДн, Оператор имеет право обрабатывать следующие персональные данные:

• фамилия;
• имя;
• отчество;
• серия и номер паспорта;
• дата и место выдачи паспорта;
• адрес регистрации;
• ИНН;

Согласие субъекта ПДн должно предусматривать срок обработки и хранения персональных данных – не менее 3 лет.

Данная форма заполняется от имени руководителя организации, а также всеми собственниками (в том числе конечными бенефициарами) участника, указанными в форме № 14.

Опись документов (форма 16).

Форма описи документов (Форма 16).
начало формы
Открытый Запрос предложений № ___________________
Опись документов, прилагаемых к Заявке на участие
в ОТкрытом Запросе предложений
Наименование Участника______________________________________________________________ - Посмотреть таблицу с данными
Подпись Участника /____________(ФИО, должность)
Дата
м.п.
конец формы

Инструкции по заполнению.

Опись следует оформить на Официальном бланке Участника Запроса предложений. Участник Запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник Запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения.

Участник Запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из поименованных в Описи документов.

Опись документов должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, установленными настоящей Документацией о Запросе предложений.

В описи документов перечисляются все документы в соответствии с требованиями Закупочной документации с указанием, в каком виде они предоставлены (в электронном виде).