Тендер - Приобретение моющих средств №262821620

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № Д__

на_____________________________

г. Кандалакша «___» __________ 2023 г.

государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кандалакшский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Орловой Елены Акимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Договор заключен с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кандалакшский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Положение о закупках), на основании результатов проведения закупки на торговой площадке «Закупки Мурманской области», протокол №___, « » 2023 года.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом договора является ____________________. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке (передаче) ________________ (далее – товар) в порядке и на условиях настоящего Договора, в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору.

3. Сроки поставки товара

3.1. Сроки поставки товара от Поставщика в адрес Заказчика осуществляются с даты заключения настоящего Договора по «__» __________ 2023 года включительно.

3.2. Поставка товара осуществляется разовой поставкой, согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Цена настоящего Договора составляет: рублей копеек (НДС указать при необходимости).

(Сумма прописью)

4.2. Цена Договора включает в себя все затраты Поставщика на поставку товара, в том числе на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению настоящего Договора.

4.3. Цена Договора является фиксированной на весь период действия настоящего Договора, пересмотру и индексации не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.5. и 4.6. настоящего Договора.

4.4. Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания сторонами надлежаще оформленной товарной накладной или УПД, в соответствии с условиями исполнения Договора, на основании выставленного счета или счета – фактуры (при наличии).

4.5. В ходе исполнения Договора Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком и соблюдением порядка, предусмотренного Положением о закупках, изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключается Договор. Заказчик по согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, вправе изменить не более чем на тридцать процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключается Договор.

4.6. В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при изменении ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, Заказчик, в ходе исполнения Договора, вправе по соглашению сторон, изменить размеры, сроки оплаты и количество товара.

5. Количество и качество товара.

5.1. Качество, безопасность и иные предусмотренные Договором критерии и характеристики поставляемого товара должны подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными и иными, предусмотренными для поставляемого товара, документами.

5.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен быть новым, неиспользованным и надлежащим образом упакованным.

5.3. В случаях: несоответствия поставляемого Поставщиком товара по цене, количеству, ассортименту, качеству, безопасности; нарушения упаковки товара; отсутствия на товар необходимых товаросопроводительных и/или иных документов, а также поставки товара с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от получения поставленного товара и от подписания товарной накладной или иного универсального передаточного документа. В указанном случае составляется акт по одному экземпляру для каждой из Сторон.

В случае устранения Поставщиком выявленных Заказчиком нарушений условий поставки товара допускается повторная приемка товара. Повторная приемка товара производится согласно порядку и правилам, предусмотренным для первичной приемки товара.

Возврат Поставщику непринятого Заказчиком товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства, регулирующим оборот товара в Российской Федерации, а также обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке и перегрузке.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки, транспортировки и/или хранения.

5.5. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от любого вида загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение по назначению.

При несоблюдении указанных условий товар Заказчиком не принимаются и на склад по адресу Заказчика не разгружаются, о чем Заказчиком составляется соответствующий акт по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.6. При возникновении сомнений в качестве и/или безопасности товара, а также в несоблюдении Поставщиком надлежащих условий хранения и/или транспортировки товара Заказчик может провести их экспертизу за счет своих денежных средств.

5.6.1. При получении Заказчиком заключения экспертизы о несоответствии товара качеству и/или безопасности, предусмотренных для соответствующего вида товара, расходы, связанные с ее проведением, возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме, а товар (или часть товара) несоответствующий предъявляемым к нему условиями Договора требованиям подлежит возврату Поставщику его силами и за его счет.

5.7. В случае выявления представителями Заказчика товара не соответствующего предъявляемым к нему требованиям количества, наименования, качества, безопасности, условиям хранения и/или транспортировки, иным критериям и/или характеристикам, предусмотренным условиями настоящего Договора, представители Заказчика уведомляют об этом уполномоченных представителей Поставщика, прибывших для сдачи товара Заказчику и составляют соответствующий акт.

В случае неприбытия таких представителей Поставщика вместе с поставляемым товаром, Заказчик уведомляет Поставщика по телефону, факсимильной связью либо направлением информации на адрес электронной почты о необходимости направления представителей Поставщика для составления соответствующего акта, с указанием даты и времени прибытия представителя для участия в составлении акта.

Уведомление о прибытии и явка представителя Поставщика для участия в составлении указанного акта обязательны.

В случае неприбытия представителя Поставщика в указанную представителями Заказчика дату и время, акт составляется без участия представителя Поставщика, о чем в акте делается соответствующая отметка.

5.8. Товар или его часть, несоответствующий(ая) условиям качества, безопасности либо иным характеристикам, предусмотренным для товара условиями настоящего Договора, подлежит замене силами и за счет средств Поставщика в течении 5(пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующей претензии от Заказчика.

В случае, если Поставщик не имеет возможности заменить указанный товар или его часть, то Заказчик не оплачивает такой товар или его часть соответственно.

В случае, если указанный в настоящем пункте товар или его часть были оплачены Заказчиком, то Поставщик обязан вернуть Заказчику денежные средства, уплаченные им за такой товар или его часть соответственно, в течении 5(пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующей претензии от Заказчика.

5.9. Гарантийный срок, в течение которого Поставщик гарантирует качество Товара, устанавливается заводами-изготовителями поставляемого Товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев. Сроки гарантии исчисляются с момента фактического получения Товара после подписания товарной накладной.

6.Условия, место поставки и порядок приемки товара

6.1. Поставщик осуществляет разовую поставку товара. Поставка товара осуществляет в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

При этом Поставщик за счет своих сил и средств осуществляет доставку, разгрузку товара в помещение Заказчика, расположенной по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Наймушина, д. 21.

6.2. Товар, принимается Заказчиком в порядке, предусмотренном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. N П-6 с изменениями и дополнениями и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. N П-7 с дополнениями и изменениями, а также иными нормативными правовыми актами РФ, определяющими порядок приемки поставляемого товара.

Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или иного универсального передаточного документа.

Переход права собственности на товар переходит Заказчику с момента подписания его представителем товарной накладной или иного универсального передаточного документа.

6.3. В случае отсутствия представителя Поставщика во время приемки товара, Поставщик обязан в бесспорном порядке удовлетворить претензии Заказчика, касающиеся качества и количества поставленного товара.

6.6. В случае, если поставляемый товар не соответствует требованиям, указанным в настоящем Договоре и Спецификации, Заказчик вправе отказаться от принятия (получения) такого товара.

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить товар Заказчику согласно условиям настоящего Договора.

7.1.2. Гарантировать качество и безопасность поставляемого товара.

7.1.3. Подтверждать предусмотренные Договором качество, безопасность и иные характеристики товара документами, предусмотренными нормативными правовыми актами, регулирующими оборот товара в Российской Федерации.

7.1.4. Поставлять товар в упаковке, обеспечивающей их сохранность от всякого рода загрязнения, повреждений, порчи и хищений при длительной транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в складском помещении.

7.1.5. Передавать Заказчику вместе с товаром надлежащим образом оформленные сопроводительные документы согласно условиям настоящего Договора.

7.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные для Поставщика товара действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

7.1.7. Поставить товар с оригиналами сопутствующих документов на товар.

7.2. Поставщик имеет право:

7.2.1. Получать консультацию у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.

7.2.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными для поставщика товара действующим нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Произвести приемку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3.2. Произвести оплату за поставленный товар, согласно выставленным счетам или счетам-фактурам в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания им товарной накладной или универсального передаточного документа о приеме товара, за исключением некачественного, опасного или не принятого Заказчиком товара, а также товара, в отношении которых Заказчиком выставлены претензии Поставщику.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного товара на протяжении всего срока хранения при условии соблюдения Заказчиком условий хранения.

7.4.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара.

7.4.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными для Заказчика действующим нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

7.4.4 Отказать в принятии товара, поставленного без оригинала пакета документов на товар (накладные, счета, счета-фактуры и т.д.).

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.

8.2. В случае нарушения одной из Сторон требований условий Договора, другая Сторона вправе начать претензионную работу в соответствии с действующим законодательством нормативными правовыми актами и условиями Договора.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора в виде просрочки исполнения обязательств Поставщика (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе выставить Поставщику претензию с требованием уплаты неустойки в виде пени.

8.4.Пеня предусмотренная настоящим пунктом Договора начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле:

ЦД * (ДП)* (1/300)* С =сумма неустойки где:

ЦД - цена договор

ДП- количество дней просрочки

С -ставка ЦБ

Поставщик освобождается от уплаты пени, только если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора Заказчик вправе выставить Поставщику претензию с требованием уплаты неустойки в виде штрафа.

Применительно к настоящему пункту Договора размер указанного штрафа устанавливается в размере 10 % (десяти процентов) от цены Договора.

Поставщик обязан выплатить Заказчику в бесспорном порядке указанный штраф.

Поставщик освобождается от уплаты указанного штрафа, только если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий Договора в виде просрочки исполнения обязательств Заказчика, предусмотренных Договором, Поставщик вправе выставить Заказчику претензию с требованием уплаты неустойки в виде пени.

Пеня, предусмотренная настоящим пунктом Договора, начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком, и определяется по формуле:

ЦД * (ДП)* (1/300)* С =сумма неустойки где:

ЦД - цена договор

ДП- количество дней просрочки

С -ставку ЦБ.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.7. Применение выше видов неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по Договору, а также не исключают возможности применения к ним иных видов ответственности, предусмотренной действующим законодательством и Договором.

8.8. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если будет доказано, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Условие Договора об освобождении Поставщика от ответственности за недостатки в выполненной работе не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Поставщика.

8.10. При нарушении поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств, штрафные санкции применятся не будут, если они поставляются с территории расположенной за пределами Российской Федерации.

8.11. За пересортицу товара Заказчик имеет право предъявить штраф в размере 0,1% от НМЦД, ввиду неисполнения обязательств, не имеющих стоимостного выражения.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. При наступлении не зависящих от Сторон обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) могущих либо приведших к полному или частичному неисполнению любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за исключением тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать другую Сторону посредством телефонной связи, а в последствии уведомительным письмом направляемым почтой, факсимильной связью либо на адрес электронной почты.

9.3. Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в п.9.1 настоящего Договора.

9.4. Предоставление Поставщиком Заказчику оригинала заключения территориального представительства Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации и/или заключения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации, либо заключения (справки) иного уполномоченного органа, для подтверждения факта наличия обстоятельств непреодолимой силы, является обязательным.

10. Срок действия настоящего Договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и до полного исполнения Сторонами своих обязательств, расчетов и способов обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе с учетом положений п. 11.7 настоящего Договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при составлении в письменном виде Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору либо уведомлений, предусмотренных п. 11.7 настоящего Договора. После подписания Сторонами указанных соглашений либо уведомлений, они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. Особые условия

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами.

11.2. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, а так же отказаться от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором, в том числе:

- просрочки поставки товара или поставка товара в количестве, не соответствующем Спецификации (приложение № 1 к Договору);

- поставке товара, имеющего несоответствие условиям Договора по маркировке, упаковке, транспортировке, хранению и иным критериям, предусмотренным Договором.

- поставка некачественного, опасного и/или фальсифицированного товара;

- если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар, не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

Факты существенных нарушений условий Договора со стороны Поставщика фиксируются Заказчиком документально путем составления акта(ов). Информация об указанных фактах доводится до Поставщика претензионным письмом, направляемым факсимильной связью или на адрес электронной почты. С дальнейшим направлением в адрес Поставщика почтовой связью оригинала указанного акта и претензионного письма.

Обязанность обеспечения гарантированного своевременного получения Поставщиком указанных документов, направленных Заказчиком перечисленными видами связи по соответствующим адресам (телефонам/факсам, реквизитам) Поставщика, указанным в настоящем Договоре, полностью возлагается на Поставщика.

11.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Поставщику одним или несколькими из следующих способов:

1) по адресу электронной почты, указанному в договоре, с получением уведомления от Поставщика о получении им такого сообщения (если такой способ направления юридически значимых сообщений установлен условиями договора);

2) по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, либо нарочно с отметкой о получении решения, либо посредством телеграммы или факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.6. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

11.10. Информация о Поставщике, с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

11.11. Если до расторжения договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, должно быть уменьшено с учетом количества поставленного товара по расторгнутому договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

11.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.14. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, потребительские свойства которых являются улучшенными по сравнению с качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре, без изменения цены Договора и страны происхождения товара.

12. Внесение изменений и дополнений в Договор

12.1. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется согласно порядку и правилам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Положения о закупках.

12.2. При исполнении Договора, в случае предоставления Поставщику приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 925 от 16.09.2016, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российский товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональными характеристикам товаров, указанным в Договоре.

12.3. Любые соглашения сторон по изменению и(или) дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на это представителями Сторон.

13. Урегулирование споров.

13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с закупками, участники закупки, Заказчик, Комиссия предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

13.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Истечение срока поставки товара по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возложенных на них условиями настоящего Договора до истечения указанного срока поставки товара.

14.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия Сторон в Арбитражном суде Мурманской области.

14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.4. Адреса, иные реквизиты и сведения используемые для осуществления переписки и иной связи Сторон друг с другом, для направления Заявок, уведомлений и иных сведений, предусмотренных условиями настоящего Договора, указываются в его разделе 15 Договора. Стороны обязуются, в случае изменения у них указанных адресов, реквизитов и сведений надлежащим образом письменно уведомить друг друга об этом не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, в котором произошли такие изменения.

14.5. Правоотношения, права и обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующих нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с оборотом товара в РФ.

14.6. Для оперативного решения вопроса по урегулированию правоотношений Сторон, определяемых настоящим Договором, допускается передача Сторонами друг другу Договора и иных документов, имеющих к нему отношение, посредством факсимильной связи и электронной почты. Указанные документы, передаваемые Сторонами посредством факсимильной связи и электронной почты, имеют полную юридическую силу для обеих Сторон. Стороны при этом принимают обязательство последующего обязательного обмена оригиналами указанных документов в течении 30 календарных дней с даты направления документа посредством факсимильной связи и электронной почты.

14.7. Настоящий Договор на дату его заключения имеет следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

14.7.1. Приложение № 1: Спецификация на __________________.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № Д__

от " " _________ 2023 г.

Спецификация

на __________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения “Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»)

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6306, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

184046, г. Кандалакша, Мурманской обл, ул. Наймушина, д. 21 тел. (81533) 95866, факс (81533) 95866,

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.01.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

2.1. Товар должен соответствовать требованиям нормативной и технической документации, предусмотренной законами, ГОСТами, ТУ и иными нормативно-правовыми актами РФ и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

2.2. Товар должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

2.3. Качество должно быть подтверждено декларацией (сертификатами) о соответствии, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

2.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании.

2.5. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в пользовании. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80 процентов от общего срока годности таких товаров на день их поставки (передачи) Заказчику.

2.6. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом всех затрат на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3. Требования к упаковке.

Товар поставляется в упаковке, которая соответствует стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации и обеспечивает его сохранность в процессе транспортировки и хранения. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

В составе заявки обязательно предоставление коммерческого предложения со спецификацией.

При подаче заявки на участие, необходимо обязательно указать страну происхождения товара.

Согласовано:

Зам. директора по общим вопросам _____________ Толстикова О.В.

Экономист____________Сластихина Н.В.

Директор ГОАУСОН

«Кандалакшский ДИПИ» Орлова Е.А.

Исполнитель: специалист по закупкам _________ Савчук А.М.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №275050592 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #275050592	168 784	1 день 20.06.2024 02.07.2024
Тендер №275050606 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "БЕЛАЯ РОЗА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #275050606	258 575 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 20.06.2024 04.07.2024
Тендер №275050821 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #275050821	168 784	1 день 20.06.2024 02.07.2024
Тендер №275050886 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #275050886	258 575 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 20.06.2024 04.07.2024
Тендер №275347848 ГОАУСОН Мурманский КЦСОН объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Запрос котировок #275347848	37 270	1 день 25.06.2024 02.07.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №262821503 Поставка технических жидкостей для ДУО ООО ТаграС-ТрансСервис (04/1928-ЭТП) (Поз.10)	Электронный аукцион #262821503	24 210	срок истек - 15.01.2024
Тендер №262821498 Препараты для дезинфекции, дезинсекции и дератизации (с результатом)	Запрос котировок #262821498	181 983	срок истек 11.01.2024 19.01.2024
Тендер №262821496 Поставка технических жидкостей для ДУО ООО ТаграС-ТрансСервис (04/1928-ЭТП) (Поз.12)	Электронный аукцион #262821496	5 717	срок истек - 15.01.2024
Тендер №262821494 Поставка технических жидкостей для ДУО ООО ТаграС-ТрансСервис (04/1928-ЭТП) (Поз.14)	Электронный аукцион #262821494	1 316	срок истек - 15.01.2024
Тендер №262821457 Поставка краски и расходных материалов.	Малая закупка #262821457	39 000	срок истек - 13.01.2024

Тендеры из региона Мурманск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №262821279 Поставка системы компонентов НИЦ-ПУ-5	Запрос цен #262821279	См. док.	срок истек - 18.01.2024
Тендер №262821185 Проведение ежедневных предрейсовых осмотров водителей автомобилей (г. Ковдор Мурманской области)	Малая закупка #262821185	22 660	срок истек - 15.01.2024
Тендер №262821182 Приобретение хозяйственных товаров для уборки Плавательного бассейна ГОУП «УСДЦ» (с результатом)	Малая закупка #262821182	318 610	срок истек 11.01.2024 15.01.2024
Тендер №262819726 Проведение предрейсовых осмотров водителей автомобилей. (г. Апатиты)	Малая закупка #262819726	61 800	срок истек - 15.01.2024
Тендер №262819184 на приобретение бумаги для печати в ГАПОУ МО МПК	Малая закупка #262819184	96 690	срок истек - 16.01.2024