Тендер - Поставка расходного материала для плазменного стерилизатора (2) на 2024 год №264831485

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_Аукцион

Техническое задание

на поставку расходного материала для плазменного стерилизатора (2)

на 2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

шт

60

с момента заключения контракта в течение 40 календарных дней

***Поставляемый расходный материал должен быть совместим с имеющимся у Заказчика плазменным стерилизатором модели «Пластер-50-Мед ТеКо», год выпуска 2019г

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 30.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000017

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Камчатский край, Елизово, ул. Пограничная, д.18

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

1914.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии В соответствии с требованиями 44 ФЗ. Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч.1 ст.42 Закона № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20386Щ01450

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

7.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению В соответствии с требованиями 44 ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20386Щ01450

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки Аукцион

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содерж и составу

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требование_к_содерж_и_составу

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Инструкция по заполнению заявки

в отношении характеристик товара

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, должна быть составлена на русском языке. Все документы, входящие в состав, должны иметь четко читаемый текст.

Участник электронного аукциона заполняет заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и Документацией об электронном аукционе.

При подаче информации участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации об электронном аукционе.

Участник закупки должен указать наименование страны происхождения товара.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными.

1. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе участника такого аукциона на момент подачи заявки на участие в электронном аукционе должны быть достоверными, не допускающие двусмысленных толкований и сослагательного наклонения, т.е. не допускаются слова: «или эквивалент», «эквивалент», «отклонение», «должен (ы); (а)», «должен быть», «около», «≈», «/», «может использоваться», «должен соответствовать», «должен иметь», «не должен», «типа», «аналог», «как минимум», «может», «соответствует», «либо», «в полном соответствии», «(с)выше» и т.п., если возможность такого указания прямо не предусмотрена «Описанием объекта закупки».

2. Если в «Описании объекта закупки» значение техническая, функциональная характеристика не содержит максимального и/или минимального значения, т.е. такое значение является конкретным (точным) - указать соответствующее значение без изменений.

3. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального параметра содержит слова: «от…», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее …не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», знаки: «±», «+/-», «>=», « », « =», « », «

В рамках данного «Описания объекта закупки» знаки имеют следующее значение:

«>=»,«≥» - «более либо равно»;

«

«>» - «более»;

«

4. Если в «Описании объекта закупки» содержатся значения со словами «не менее», «не более» и содержит знак «±», то участник закупки указывает в заявке соответствующие значения без слов «не менее», «не более», но со знаком «±». (Пример: «угол открывания не более ± 30°», указывается участником: «угол открывания ± 30°»).

5. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального содержит слова: «от….», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», «или», знаки: «±»,«+/-»,«+», «-», «/», «V», «≥», «≤», « » , но при этом отмечено «*», то данное значение не подлежит изменению, а в заявке участник электронного аукциона указывает такие показатели со словами «от….», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», «или», знаками: «±»,«+/-»,«+», «-», «/», «V», «≥», «≤»,«>=», « ». При этом знаком «[» обозначается начало действия символа «*», знаком «]» обозначается конец действия символа «*».

6. Если в «Описании объекта закупки» содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне не уже от… до…», «в диапазоне не уже чем от… до…», «в диапазоне не шире от… до…», «в диапазоне не шире чем от… до…», «в диапазоне не менее от… до…», «в диапазоне не более от… до…», «в диапазоне с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не уже с символом/знаком «-» (тире)» то участник закупки указывает в заявке соответствующие диапазонные значения без слов «не уже», «не уже чем», «не шире», «не шире чем», «не менее», «не более», но со словами «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …».

При этом формулировка «в диапазоне от … до…», «в диапазоне … - … », включает крайние значения диапазона.

7. В «Описании объекта закупки» формулировка: «до», «не более», «не выше» - означает «меньше или равно»; формулировка: «от», «не менее», «не ниже» - означает «больше или равно».

8. Формулировка «не хуже» применяемая к показателям для определения соответствия означает, что характеристики и/или потребительские свойства товара не должны уступать установленному значению показателя соответствующего товара, т.е. не должны изменять к худшему характеристики и/или потребительские свойства товара.

9. При указании в требованиях характеристик с использованием разделительного союза «или», «либо» означает выбор показателей по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. В данном случае участник должен указать конкретный показатель без слов «или», «либо», при этом исключается возможность указывать одновременно несколько показателей.

10. Точка с запятой « ; » или запятая « , », слово «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели.

Исключающие и дополняющие положения

1. Наличие сведений в «Описании объекта закупки» о производственных мощностях, технологическом оборудовании, трудовых, финансовых и других ресурсов носит информационный характер и не является требованием к участнику закупки о наличии у него соответствующих ресурсов за исключением случаев, когда такие требования установлены Федеральным законом о контрактной системе.

2. Наименования товарного знака, модели, знака обслуживания, фирменного наименования, патентов, технических условий на товар, полезных моделей, промышленных образцов, завода – изготовителя, производителя товара, страны происхождения товара по тексту аукционной документации не читать.

3. В случае если аукционная документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), аукционная документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Проект_контракта

Проект контракта

На поставку расходного материала для плазменного стерилизатора (2)

на 2024 год

г. Елизово « » ___________2024г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Гакаловой Анжелы Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующего на основании __________ **** (Если "Поставщик" действует на основании доверенности, то при заключении контракта прикладывает копию доверенности, заверенную руководителем или иным лицом, уполномоченный в соответствии учредительными документами **** ) с другой стороны, именуемые "Стороны", в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на основе положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по результатам электронного аукциона, на основании протокола ___________ от «___» __________ ____ г. № ____, заключили настоящий Договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку расходного материала для плазменного стерилизатора на 2024 год (далее – Товар) с условиями настоящего Контракта и согласно Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), а Заказчик принять и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Наименование, стоимость, характеристики и количество Товара по настоящему Контракту установлены в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. Место, срок и условия поставки

2.1. Поставка осуществляется транспортом и за счет Поставщика с условием разгрузки товара Поставщиком в ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, 18.

Разгрузка товара производится в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с условием присутствия представителя Заказчика.

2.2. Поставка товара осуществляется согласно графика поставки (Приложение №2 к Контракту).

2.3. Поставка осуществляется по ценам, наименованиям, в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

2.4. Доставка, в том-числе погрузо-разгрузочные работы и подъём на этаж, осуществляются за счёт Поставщика без дополнительной оплаты.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ________ руб. ___ коп., (включая НДС ____% _________ руб., если НДС не облагается – указать причину)

Cумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги, обязательные платежи, стоимость доставки Товара до Заказчика и погрузочно-разгрузочных работ, занос товара в помещение, указанное Заказчиком, стоимость тары и упаковки, расходы на исполнение обязательств по замене Товара с недостатками, расходы на страхование, уплату налогов, сборов а также все необходимые расходы Поставщика для исполнения Контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 3.5, 3.8 настоящего контракта. Соответствующие изменения положений контракта осуществляются путем подписания Сторонами дополнения к настоящему контракту.

3.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе:

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.

3.4. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещение о проведении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий.

3.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем Товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

3.6. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

3.7. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

3.8. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, предметом которого является поставка медицинских изделий, расходных материалов, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество таких изделий, материалов не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество таких изделий, материалов не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству медицинских изделий, расходных материалов исходя из установленной в контракте цены единицы таких изделий, материалов, но не более чем на тридцать процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества медицинских изделий, расходных материалов стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы таких изделий, материалов. Цена единицы дополнительно поставляемых медицинских изделий, расходных материалов или цена единицы таких изделий, материалов при уменьшении предусмотренного контрактом количества таких изделий, материалов должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество медицинских изделий, расходных материалов (на основании п.65.2 ст.113 ФЗ-44)

3.9. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара (либо - по факту поставки Товара по каждому этапу поставки), предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к настоящему Контракту), не более 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. Датой оплаты считать дату списания денежных средств со счета Заказчика.

3.10. Оплата Товара производится за счет средств: Средства ТФ ОМС.

3.11. В случае отзыва у поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня.

3.12. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

3.13. В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель:

ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»

684000, г. Елизово, ул. Пограничная, д.18

ИНН –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Казначейский счет(р/с):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (корр.счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов Камчатского края (ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» л/с 20386Щ01450)

Код дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(указывается в платежном поручении)

Код ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

Код ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта извещение № ____________________________________________ в противном случае обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств, считается не предоставленным. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

3.14. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с законом о контрактной системе.

3.15. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

3.16. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 7 % от цены контракта, что составляет: ____________ руб.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки: 10,5 % от цены контракта, что составляет ____________руб.

Или информация, подтверждающая добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 ФЗ-44, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

3.17. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки , приглашении.

3.18. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

3.19. В ходе исполнения Контракта поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

3.20. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44.

3.21. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается согласно части 7.2 статьи 96 ФЗ-44.

3.22. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 ФЗ-44 уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

3.23. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44 возвращаются Поставщику Заказчиком не позднее пятнадцати дней с даты исполнения поставщиком обязательств (подписания Акта приема-передачи), предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в письменном требовании. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком. По истечению указанного срока, если Поставщиком не направлено письменное требование о возврате средств, то средства возвращаются автоматически по реквизитам указанные в контракте.

3.24. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

3.25. При расторжении контракта в одностороннем порядке Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме, если Поставщик отказался исполнять свои обязательства по контракту.

4. Тара и упаковка Товара

4.1. Товар поставляется в целостной, не имеющей повреждений упаковке завода-изготовителя, гарантирующей сохранность Товара при транспортировке, перевалке в пути следования, хранении.

4.2. Маркировка индивидуальной упаковки должна отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с наименованием Товара, указанном в приложении к контракту.

5. Гарантии качества Товара

5.1. Под требованиями к качеству поставляемого Товара понимается:

5.1.1. соответствие характеристик поставляемого Товара характеристикам, установленным в Спецификации к настоящему контракту;

5.1.2. соответствие Товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида Товара;

5.1.3. соответствие упаковки и маркировки Товара требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

5.2. В случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение срока годности, дефектный товар подлежит замене Поставщиком в течение 30 дней с даты направления соответствующей претензии.

5.3. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены при приемке Товара в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Контракта.

5.4. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Доставка Товара осуществляется в месте разгрузки Товара, указанного в пункте 2.1 настоящего Контракта, в присутствии представителя Заказчика.

Ответственное лицо Заказчика за приемку товара – главная мед.сестра Зубова Любовь Ивановна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставка товара осуществляется строго в соответствии с графиком поставки, документ о приемке товара подписывается со стороны Заказчика только в случае поставки полной партии товара Товар поставляется Покупателю по ценам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Поставка товара в течение срока действия Контракта, количество и ассортимент определены календарным планом-графиком, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

6.2. Поставщик в срок не ранее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок.

6.3. Приемка по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара (дата на ТТН). В результате приёмки Заказчик подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (акт приема передачи товара).

6.4. Приемка Товара по количеству осуществляется на основании товарно-транспортной накладной и проверяется ответственным лицом Заказчика:

• на предмет соответствия товара, переданного Поставщиком, заявке Заказчика, требованиям, установленным в Спецификации товара (Приложение №1), в том числе по количеству, наименованиям и характеристикам;
• соответствия переданного товара товару, указанному в товарной накладной, представленной Поставщиком;
• на отсутствие внешних повреждений товара, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, маркировку, целостность и состояние упаковки, срок годности (хранения) товара.

6.5. Поставка товара осуществляется строго в соответствии с графиком поставки, документ о приемке товара подписывается со стороны Заказчика только в случае поставки полной партии товара.

6.6. Приемка Товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится Заказчиком непосредственно при передаче Товара.

6.7. Если в процессе передачи Товара будут обнаружена недостача или излишки Товара по количеству мест, Заказчик вправе принять данный Товар. При этом представители Сторон, осуществляющие передачу-приемку Товара, оформляют акт об установленном расхождении (структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок) и вносят соответствующую запись в Товарно-транспортную накладную. В течение 3 (трёх) рабочих дней Заказчик направляет акт об установленном расхождении (структурированный документ о приемке), а также направляет акт об установленном расхождении в адрес Поставщика письмом по электронной почте.

6.8. В случае выявления недостачи Товара Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном акте об установленном расхождении (структурированный документ о приемке), поставить недостающий Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня оформления данного структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (акт об установленном расхождении). В случае невозможности поставки недостающего Товара в указанные сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

6.9. В случае выявления излишка Товара Заказчик вправе либо принять Товар в счет будущих поставок, незамедлительно уведомив об этом Поставщика, либо принять излишки Товара на ответственное хранение и обязать Поставщика за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, вывезти излишки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня оформления данного Акта. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза излишков Товара Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты оформления Акта имеет право вернуть излишки Товара по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в Акте. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

6.10. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.11. Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:

- отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пункте 8.1.6. настоящего Контракта;

- несоответствия по стоимости;

- несоответствия по количеству, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;

- несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям раздела 4 настоящего Контракта;

- несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки);

6.12. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, установленным в п. 6.11., сроки повторной поставки Товара Поставщиком должны быть отдельно согласованы сторонами.

6.13. С момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарно-транспортной накладной, структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, Товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки). По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.14. Окончательная приемка Товара по количеству и качеству.

6.14.1. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, если недостатки обнаружены в течение срока годности/использования Товара со дня приема-передачи Товара.

6.14.2. Приемка Товара по качеству на соответствие видимых характеристик поставленного Товара характеристикам, установленным в Спецификации, осуществляется Заказчиком путем визуального сравнения выборочных образцов поставленного Товара с характеристиками, установленными в Спецификации.

6.14.3. В случае необходимости проведения анализа Товара компетентным органом срок приемки Товара по качеству (кроме несоответствия качества Товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.

Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае забраковки Товара компетентным органом Заказчик обязан известить об этом Поставщика с приложением копий документов, подтверждающих результаты проведенной проверки.

6.14.4. При выявлении недостатков Товара по качеству Заказчик признает поставленный Товар Товаром ненадлежащего качества, и оформляет претензию, которая направляется Поставщику лично/факсом/письмом/по электронной почте. В претензии должны быть указаны:

- дата поставки,

- реквизиты Товарно-транспортной накладной,

- суть претензии по качеству и наименование Товара, признанного Товаром ненадлежащего качества,

- количество ненадлежащего Товара ненадлежащего качества,

- уведомление о том, что Товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение,

- срок, в соответствии с пунктом 6.13.5., в течение которого Поставщик обязан устранить недостатки, в том числе поставить Товар надлежащего качества и вывезти Товар ненадлежащего качества.

6.14.5. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления претензии. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий Товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

6.15. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение 3 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение 3 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.17. Контракта.

6.16. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.17. Контракта.

6.17. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Данная процедура проводится на основании акта приема передачи товара (структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок) и подтверждается печатью на товарной накладной.

6.18. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 8.1.6. Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.16. Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.19. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.20. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

6.21. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

7. Порядок электронного актирования.

7.1. Поставщик в срок не ранее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 ФЗ-44, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 ФЗ-44, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 ФЗ-44;

7.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ-44, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ-44 информация, содержащаяся в документе о приемке.

7.3. Документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ-44 автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

7.4. В срок, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Заказчик имеет право разместить в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке в случае, если Поставщик опубликовал со своей стороны документ о приемке в срок, влекущий нарушение сроков подписания документа со стороны Заказчика согласно п.7.4. настоящего контракта.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

7.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

7.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью13 статьи 94 ФЗ-44;

7.8. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

7.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ-44, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

8. Права и обязанности сторон

8.1. Поставщик обязан:

8.1.1. Осуществлять поставку и отгрузку Товара на место и в срок, установленные в пунктах 2.1. и 2.2 настоящего Контракта по наименованиям, ценам и количеству, указанным в приложении к Контракту. Строго соблюдать график поставки в отношении наименования и количества Товара.

8.1.2. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания Товара, маркировки и опломбирования отдельных мест, а также действующих правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления.

8.1.3. Уведомлять Заказчика обо всех возможных проблемах, связанных с обязательствами по настоящему Контракту и способных повлиять на своевременную и полную поставку.

8.1.4. По требованию Заказчика в надлежащий срок представить документы в соответствии с пунктом 8.1.6. настоящего Контракта.

8.1.5. Поставлять Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

8.1.6. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 2 части 13 статьи 94 ФЗ-44, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ-44 информация, содержащаяся в документе о приемке.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик может передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;

- копии действительных сертификатов качества, подтверждающих соответствие поставляемого Товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида Товара, деклараций о соответствии; регистрационных удостоверений.

8.1.7. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком относительно количества и качества поставляемого Товара в сроки, указанные в разделе 6 настоящего контракта.

8.1.8. Заменить дефектный товар в течение 30 дней с даты направления соответствующей претензии в случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение срока годности.

8.2. Поставщик вправе:

8.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оснащения Товаром в рамках настоящего Контракта.

8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи Товара и передать один экземпляр товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи Товара Поставщику.

8.3.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.3.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке Товара.

8.4. Заказчик вправе:

8.4.1. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых Товаров.

8.4.3. Уменьшать сумму Контракта на размер неустойки за нарушение сроков поставки Товара.

9. Ответственность сторон

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, и размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения поставщиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных исполнителем (подрядчиком, поставщиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет: _________

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке.

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения:

9.7.1 за несвоевременное размещение документа о приемке на поставленный товар в единой информационной системе ( а именно – размещение документа после фактической поставки);

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде суммы_________________________ руб.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:_______________________

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.13 В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

10. Передача писем, уведомлений, извещений и иных сообщений

10.1. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 15 настоящего Контракта.

10.2. Сообщения между сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.

10.3. В случае если сообщение одной стороной другой отправлено по факсу, электронной почте, такое сообщение считается полученным другой стороной со времени подтверждения его получения в одной из вышеперечисленных форм.

10.4. В случае если сообщение отправлено с использованием телеграфа, почтовой или курьерской связи, сообщение считается полученным другой стороной со времени, обозначенного в уведомлении о получении.

10.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

11.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует по 25 декабря 2024 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством( п. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. При этом расторжение Контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и начать процедуру одностороннего расторжения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

12.5.1. в случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Контрактом;

12.5.2. в случае просрочки поставки Товара более чем на пять календарных дней;

12.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

12.5.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.6. Изменение и расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару.

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 1 ч.15 статьи 95 ФЗ-44, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

12.8. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 настоящего Федерального закона с учетом положений части 18 настоящей статьи, и после предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения1контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 настоящего Федерального закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 настоящего Федерального закона принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо если по основаниям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, принято решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с установлением в данном решении факта, что надлежащее исполнение таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

12.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.10. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 настоящего Федерального закона, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое извещение не размещается на официальном сайте.

12.11. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.12. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24 (путем проведения запроса котировок) настоящего Федерального закона закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта.

12.13. В случае признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта согласно части 6 статьи 51 ФЗ-44, Заказчик заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом.

12.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта, другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края.

13.3. До обращения в суд сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

14. Заключительные положения

14.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.2. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

14.4. Стороны по Контракту обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных рек­визитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях отсутствие информации о которых мо­жет препятствовать сторонам, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае, если какая-либо из сторон не сообщит другой такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.

14.5. Все исправления по тексту настоящего Контракта, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.

15. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

16.Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_____________/А.В. Гакалова / _______________/ _______________/

Приложение 1 к Контракту № _____

от « » 2024 г.

Спецификация*

*(Уважаемый участник закупки, при "понижающем коэффициенте" в спецификации указывается цена по каждой позиции товара пропорционально снижению начальной суммы, в спецификации также указывается страна производитель)

Итого на сумму:

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_____________/А.В. Гакалова / _______________/ _______________/

Приложение 2 к Контракту № _____

от « » 2024 г.

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_____________/А.В. Гакалова / _______________/ _______________/

Приложение №2 к Контракту № _____

от « » 2024 г.

АКТ

приемки-передачи товаров (образец)

г. Елизово

"___"_________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края

(наименование заказчика)

«Елизовская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

в лице Зубова Любовь Ивановна с одной стороны

, и ___________________________________________________________________________

(наименование поставщика)

в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________,

(Ф.И.О. руководителя поставщика или представителя) (наименование и реквизиты документа)

именуем__ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны в соответствии с п. ______ государственного контракта (гражданско-правового договора) от «____» ____________2024 г. № ________ осуществили

приемку-передачу:

- Посмотреть таблицу с данными

Претензий по количеству, ассортименту, комплектности и качеству товаров «Заказчик» не имеет.

Заказчик: Поставщик:

ГБУЗ КК ЕРБ

материально-ответственное лицо

_____________________________

Подпись Заказчика___________ Подпись Поставщика ____

М.п. М.п.