Тендер - (0147-эзк) Дезинфицирующие средства (салфетки) №290737558

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

!!!Вниманию_участников_закупки!!!

Уважаемые участники закупки!

Просим обратить внимание, что согласно условиям контракта обмен документами при исполнении обязательств должен осуществляться сторонами контракта с использованием информационной системы «Модуль исполнения контрактов» и системы электронного документооборота «Fintender EDS».

Использование модуля и системы электронного документооборота осуществляется на безвозмездной основе.

Памятка по регистрации размещена по ссылке: https://mik.rts-tender.ru/client/#!/auth/logon?tokenExpired

С инструкцией по и работе в системах можно ознакомиться по ссылке: https://www.rts-tender.ru/mik.

Ссылка на обучающий вебинар: https://my.mts-link.ru/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/record-new/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон техподдержки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьEmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с даннымиобоснование_нмцк - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_составу_заявки_и_инструкция_по_заполнению_(ОГРАНИЧЕНИЕ_пп.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 12.02.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000354

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Смоленская, м.о. Ельнинский, г Ельня, ул Пролетарская, дом 96,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, г. Ельня,ул. Пролетарская,96

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Упаковка 1862.33 - Посмотреть таблицу с данными 148986.40 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Упаковка 1862.33 - Посмотреть таблицу с данными 37246.60 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Упаковка 1862.33 - Посмотреть таблицу с данными 37246.60 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок

Дополнительная информация и документы

1 Вниманию участников закупки

Проект_контракта

ПРОЕКТ

Контракт №___

поставка дезинфицирующих средств (салфетки)

для нужд ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» в 2025 году

Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Ельня «___» ___________ 20___г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ельнинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем заказчик, в лице главного врача Тарасенковой Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области № 847-р/адм от 31.05.2019 г, с одной стороны, и________________________________________________________________

(полное наименование поставщика - юридического лица и его организационно-правовая

______________________________________________________________________________,

форма или Ф.И.О. поставщика - физического лица (индивидуального предпринимателя), именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________________________

(должность Ф.И.О. руководителя

______________________________________________________________________________,

юридического лица или Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)

действующ____ на основании ________________________________________________________

Устав или Положение, а также доверенность, если ______________________________________________________________________________,

контракт подписывается не руководителем организации)

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили по результатам проведенного запроса котировок в электронной форме (протокол № _______ от ________________) настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Поставщик обязуется передать, а заказчик обязуется принять и оплатить поставку дезинфицирующих средств (салфетки) (приложение № 1 к настоящему контракту), в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 2 к настоящему контракту), графиком поставки товара (приложение № 3 к настоящему контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, в сроки, установленные в соответствии с настоящим контрактом.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет__________ (______________________) рубл__ __ коп___, включая НДС-_____________ (______________________) рубл__ __ коп___/НДС не облагается, с учетом налогов и других обязательных платежей (в случае, если они установлены для поставки данного вида товаров законодательством Российской Федерации), а также затрат на страхование, затрат на транспортировку до склада заказчика, погрузочно-разгрузочных работ(в том числе подъем (спуск) на склад заказчика в пределах двух этажей) и прочих расходов, связанных с исполнением контракта.

2.2.Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта устанавливается в валюте Российской Федерации (рубль). Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.3. Оплата поставки указанного в разделе 1 настоящего контракта товара осуществляется за счет средств ТФОМС. Оплата поставки товара по контракту производится Заказчиком в пределах, доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

2.5. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке, а также представления Поставщиком одновременно с поставкой Товара документов, предусмотренных п. 3.3.2. Контракта.

2.6. Оплата товара заказчиком осуществляется: за счет средств полученных по приносящей доход деятельности, средств ТФОМС,

2.6.1. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке товара в единой информационной системе в сфере закупок.

2.7. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет поставщика, несет непосредственно сам поставщик.

2.8. При исполнении контракта заказчик вправе предложить увеличить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.9. Датой оплаты товара является дата списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик имеет право:

3.1.1. Выбирать вид транспорта, которым товар доставляется до заказчика.

3.1.2.Требовать оплаты товара, поставленного заказчику в установленный настоящим контрактом срок, в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.3. Указать в спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту) страну происхождения товара и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1.Уведомив поставщика, отказаться от приема товара, поставка которого просрочена.

3.2.2.В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектных товаров предъявить поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2.3.Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных ранее сумм до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены.

3.2.4.Предъявить поставщику претензии по комплектности поставленного товара в соответствии со ст. 196 ГК РФ, а к качеству поставленного товара – в течение срока гарантии.

3.2.5.Требовать от поставщика упаковать товар, заменить ненадлежащую тару (упаковку) или возвратить товар, переданный без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке), в случае, когда товар передается без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке).

3.2.6. Уменьшить оплату по контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию. Расчет и обоснование начисленной суммы неустойки (пени, штрафа) отражается в документе о приемке.

3.2.7. Для проверки качества поставленного товара привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1.Поставить товар надлежащего качества, соответствующий описанию объекта закупки (приложение № 2 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, в количестве, ассортименте согласно спецификации поставляемых товаров (приложение № 1) с отгрузкой с транспортного средства. Упаковка и тара должны обеспечивать защиту Товара от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и другие нормируемые параметры условий транспортировки и хранения, исключить перемещение Товара внутри тары (упаковки) при транспортировке и перегрузке. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

3.3.2. Вместе с Товаром передать Заказчику следующие документы:

счет, счет-фактуру и товарную накладную (при необходимости), а также документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Указанные документы направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в соответствии с разделом 4 контракта.

Одновременно с передачей товара передать заказчику на весь товар сертификаты соответствия, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (и другие по необходимости). Вся эксплуатационно-техническая документация должна быть представлена на русском языке и оговаривать основные технические характеристики и свойства продукции.

3.3.3. Участвовать в приеме-передаче товаров в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.

3.3.4. Произвести расходы, связанные с устранением дефектов и некомплектности товара.

3.3.5. Принять товар в случае его возврата заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом.

3.3.6. Вывезти тару (упаковку) товара за свой счет, при наличии таковой, по требованию заказчика.

3.3.7. Предоставлять по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

3.3.8. Возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. При приемке товара осуществить его проверку по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

3.4.2. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего контракта. При отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать документ о приемке товара.

3.4.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Порядок поставки и приема товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства.

Место поставки товара: Смоленская обл., г. Ельня, ул. Пролетарская, д.96

Срок поставки товара: с даты подписания контракта и не позднее 31.08.2025 года. (Приложение №3).

4.2. Поставщик извещает заказчика (телеграмма, факс, электронная почта) об отгрузке Товара. В извещении указываются:

• № контракта;
• дата отгрузки;
• количество мест.

4.3. Приемка поставленного товара, отдельных этапов исполнения контракта осуществляется в течение 10(десяти) рабочих дней с момента поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

4.4. При приемке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении работ, оказании услуг, отдельных этапов исполнения контракта заказчик проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям контракта, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в сопроводительных документах.

4.5. Количество поставленного товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено контрактом.

4.6 Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «ж» части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.7.К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.8. Документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

4.9. В течение 10рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

• а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
• б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.10. В случае создания приемочной комиссии в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

• а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

4.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

4.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.13. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

4.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5. Гарантии качества товара

5.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя Товара, описанием объекта закупки, указанным в Приложении № 2 к контракту, и соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

5.2.Гарантийным сроком использования Товара является остаточный срок его годности. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен быть не менее 24 месяцев. Срок годности должны быть проставлены на товаре, либо в сопроводительных документах к каждой конкретной партии товара.

5.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или поломки всего Товара или его частей заказчик обязан известить об этом Поставщика и в письменном виде в течение 7 (Семи) дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения письменной информации о дефекте. В случае возникновения необходимости замены Товара, сроки замены оговариваются сторонами дополнительно и оформляются в письменной форме. Срок гарантийного обслуживания на замененный Товар отсчитывается от даты его замены. В случае замены части Товара гарантийный срок на такую часть не может быть меньше срока гарантии на Товар в комплекте.

5.4. Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты Товара, связанные с использованием товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям ТУ производителей Товара или инструкции.

5.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или комплектности заказчик обязан предъявить претензии Поставщику по недостаче и/или по несоответствию требованиям по качеству Товара. Поставщик обязан устранить в течение 30 (Тридцати) дней с момента уведомления (по качеству) и в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания акта комплектности (по некомплектности) за свой счет и своими силами поставить Товар надлежащего количества и комплектности.

5.6. В период гарантийного срока поставщик обязуется за свой счет проводить устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.7. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации или условиям контракта, поставщик обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику, поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере [1] :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере:

6.8.1. В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.8.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере [2] :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.10.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, если докажет, что оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае, если поставка товара осуществляется из-за границы территории Российской Федерации, обстоятельство непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

7.5.В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 2 (двух) дней с момента их наступления формирует сообщения для другой Стороны в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а при превышении установленных лимитов на объем файлов для каждой стороны, а также при возникновении иных обстоятельств невозможности формирования уведомлений с использованием единой информационной системы продолжать переписку в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1.Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения контракта, были урегулированы на основе взаимного согласия сторон. Если согласие не достигнуто, то споры разрешаются в соответствии с контрактом и законодательством Российской Федерации.

9.2. Для разрешения споров, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества, нарушением сроков и объемов поставки, оплаты товара применяется претензионный порядок разрешения споров.

9.3. В этих случаях сторона, право которой нарушено, обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.

9.4. Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по факсу.

9.5. Срок для ответа на претензии устанавливается 10 календарных дней со дня ее получения.

9.6. Ответ на претензию направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения ответа на претензию считается день его передачи по факсу.

9.7. В случае, если в указанный в претензии срок претензионные требования не удовлетворены полностью, сторона право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Смоленской области.

9.8. Для разрешения иных споров сторон претензионный порядок не применяется.

9.9. Стороны могут предъявлять претензии в любой момент времени до истечения общего срока исковой давности.

9.10. Любые споры сторон не решенные в досудебном порядке подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области.

9.11. Претензия оформляется в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.12. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней. Переписка Сторон осуществляется с использованием единой информационной системы, а при превышении установленных лимитов на объем файлов для каждой стороны, а также при возникновении иных обстоятельств невозможности формирования уведомлений с использованием ЕИС, продолжается в письменной форме (в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа).

10. Порядок расторжения контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

6. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

1) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщик.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «24» сентября 2025года, а в части неисполненных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Любые изменения и дополнения к контракту, непротиворечащие законодательству Российской Федерации, аукционной документации, оформляются дополнительным соглашением к контракту в письменной форме.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения уведомления считается день его передачи по факсу.

11.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.Особые условия

12.1. В рамках исполнения обязательств по Контракту Стороны договорились:

12.1.1.Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- результаты такой приемки;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- заключение дополнительных соглашений;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.1.2.Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

12.1.3.Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК,опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «FintenderEDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.

12.1.4.При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

12.2. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

12.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

12.4. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

12.5. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контрактав связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS»Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИКСтороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.

13. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ___

от «___» __________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту№ ___

от «___» __________ 20___г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к контракту №_____

от «_____» __________20___ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта ↑

Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта ↑