Тендер - Коагулянт для бассейна Aquatics 35 кг №289632732

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_aquatics_коагулянт__1_

Договор №_______

г. Нижнекамск «___» __________ 2025 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Ильинка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Усачева Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в _________________________________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru № ___________ от _________________г., заключили настоящий договор, о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность заказчика в количестве, номенклатуре и ассортименте Коагулянт Aquatics жидкий для бассейнов 35 кг, указанные в согласованной сторонами спецификации (приложение № 1 к настоящему договору) - далее «товар», а заказчик принять и оплатить его на условиях настоящего договора.

Поставляемый товар, должен отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством обязательной сертификации, должен иметь сертификат и/или знак соответствия, выданный или признанный уполномоченным на то органом.

Поставщик гарантирует:

соответствие поставляемого товара государственным стандартам и техническим условиям;

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки;

Поставщик гарантирует обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость товара и порядок оплаты

Источник финансирования –________________________________.

Стоимость товара составляет – _________________ (___________________________) руб., в том числе НДС _______________ рублей.

Цена договора формируется из стоимости всех расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, расходов на транспортировку, хранение, погрузку, разгрузку, доставку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

• Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, при этом может быть изменена в случаях предусмотренных договором.
• Безналичный расчет. В течение тридцати рабочих дней после подписания счет - фактуры и товарной накладной, Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
• Для оплаты подтверждающие документы заказчику могут быть представлены либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar), либо на бумажном носителе. Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.
• Финансирование по контракту производится после включения его в соответствующий реестр договоров и постановки на учет в территориальном отделении Департамента казначейства МФ РТ по Нижнекамскому району и г. Нижнекамску.
• В случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

Порядок поставки и приемки товара

Поставка товара осуществляется за счет поставщика по адресу заказчика (РТ, г. Нижнекамск ул.30 лет Победы, д.5Б, в течение 10(десяти) календарных дней с даты заключения договора..

Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Заказчик осуществляет приемку товара с участием представителя Поставщика. По окончании приемки товара Стороны подписывают накладную и акт сдачи-приемки (накладную, приложение №2). Количество и качество товара должно соответствовать условиям настоящего договора и обычно предъявляемым требованиям. В случае выявления при передачи товара несоответствия его количественных и качественных характеристик условиям настоящего договора, заказчик составляет акт устранения недостатков и передает его Поставщику. Поставщик обязан в течение 3 дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. Подписание акта сдачи-приемки (накладной) свидетельствует о соответствии количественных и качественных характеристик товара условиям настоящего договора.

Датой передачи товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки (накладной) или акта устранения недостатков.

Право собственности на товар переходит с момента его оплаты и передачи Заказчику.

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара переходит с момента передачи товара Заказчику.

Изменение договора

4.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.2.При заключении договора заказчик по согласованию с поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной поставщиком и начальной (максимальной) ценой договора.

• Если, по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
• Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.
• Цена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств может изменяться. При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара предусмотренных договором;
• При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
• Заказчик так же имеет право изменить условия договора по соглашению сторон в следующих случаях:
• если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года договора составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного договора по независящим от сторон договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
• изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары.

Права и обязанности Сторон

5.1. Во исполнение настоящего договора Поставщик принимает на себя обязательство за свой счет и своими силами:

5.1.1. поставить товар в таре (упаковке, контейнере), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей федеральному закону маркировки и аннотаций на русском языке;

5.1.2. осуществить своими силами погрузку и разгрузку поставленного товара;

5.1.3. нести все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе за потерю и повреждение до момента, когда он передан заказчику;

5.1.4. предоставить заказчику товар, в соответствии с условиями настоящего договора и иными обычно предъявляемыми требованиями;

5.1.5. передать заказчику весь необходимый пакет документов по товару;

5.1.6. предоставить товар заказчику в месте и срок определенные настоящим договором;

5.1.7. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.1.8. Поставщик имеет право:

5.1.9. В случае необоснованного отказа заказчика от принятия товара, Поставщик имеет право требовать от заказчика возмещения убытков понесенных в связи с произведенным отказом.

5.2. Во исполнение настоящего договора заказчик принимает на себя обязательство за свой счет и своими силами:

5.2.1. принять товар, когда передача осуществлена в соответствии с условиями настоящего договора;

5.2.3. уплатить предусмотренную настоящим договором поставки стоимость товара;

5.2.4. нести все расходы, связанные с товаром, в том числе за потерю и повреждение с момента передачи товара Поставщиком;

5.2.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договором.

5.3. Стороны не могут передавать свои права и обязанности, в том числе в форме уступки долга, права требования по настоящему договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия на это другой стороны.

Ответственность сторон

6.1. В отношении Поставщика:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
Размер штрафа взыскиваемого с Поставщика составляет: ___________ рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа взыскиваемого с Поставщика составляет: _____________ рублей.

2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа взыскиваемого с Поставщика составляет: ________________ рублей.

6.2. В отношении Заказчика:

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа, взыскиваемого с Заказчика, по договора составляет: ____________ рублей.

В случае обнаружения Заказчиком (Получателем) недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 3 дней со дня уведомления Заказчиком (Получателем), а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по поставке Товара несет Поставщик.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
6.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. В погашение неустойки Заказчик вправе удержать сумму неустойки из стоимости, подлежащих оплате товаров, уведомив Поставщика о зачете встречных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

6.7. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12. 2025 г.

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае:

отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

передачи поставщиком в нарушение договора поставки заказчику меньшего количества товара, чем определено контрактом (пункт 1 статьи 466ГК РФ);

при передаче поставщиком предусмотренных договором поставки товаров в ассортименте, не соответствующем контракту (статья 468 ГК РФ);

существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

передачи товаров по договору, поставка которых просрочена (пункт 3 статьи 511 ГК РФ);

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующем законодательством.

7.5. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

7.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Один экземпляр передается в территориальное отделение Департамента Казначейства Министерства финансов РТ по Нижнекамскому району и г. Нижнекамску.

8. Порядок разрешения споров

• Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.
• В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № _________

от «___ » __________ 2025года

(является неотъемлемой частью договора)

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

____________________И.Н.Усачев ________________