Тендер - моющие и дезинфицирующие средства №291557423

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
проект_МК_моющие_дезинфицирующие_средства

муниципальный контракт №

пгт Опарино 2025

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Радуга» пгт Опарино Опаринского муниципального округа (МКДОУ д/с №3 «Радуга» пгт Опарино), в лице заведующего Мартьяновой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________, в лице ______________________________, действующий на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании ст. 93 ч.1 п.4 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупоктоваров,работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и иного законодательства РоссийскойФедерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять следующий товар: приобретение моющих и дезинфицирующих товаров (далее - товар) согласно спецификации к контракту (Приложении №1)

1.2.Индекафикационный код закупки:

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________(____________________ рублей 00копеек).

2.2. Цена настоящего контракта является твердой и изменению в ходе его исполнения не подлежит.

2.3. Оплата производится по безналичному расчету, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи товара и необходимых документов, перечислением на расчетный счет поставщика денежных средств.
3. Приемка товара.

3.1. Заказчик обязан осмотреть принятый им товар, проверить количество и качество с участием Поставщика или его уполномоченного представителя при приемке товара.

3.2.Качество и комплектность товара должны соответствовать ТУ, ГОСТам, технической документации, принятым для данного вида товаров.

Все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество товара.

4. Сроки и порядок поставки

4.1.Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта.

4.2.Поставка товара осуществляется путем его доставки «Заказчику» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, пгт Опарино, ул. Железнодорожная, 44

4.3. Доставка товара осуществляется автотранспортом «Поставщика».

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 10 % процентов цены контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

5.5. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера пени. При этом неоплаченная сумма начисленной неустойки (пени, штрафа) перечисляется Заказчиком в соответствующий бюджет (в данном случае списание (отсрочка) неустойки (пени, штрафа) Заказчиком не осуществляется).

5.7.При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщиком за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

5.8. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.9. Уплата пени и штрафа не освобождает ответственную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

6.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и рассмотрена в течение 10 (десять) календарных дней со дня ее вручения.

6.3.В случае нарушения срока рассмотрения претензии либо невозможности разрешения спора в досудебном порядке, заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд.

6.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим российским законодательством.

6.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру хранится у каждого из сторон.

7. юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к муниципальному контракту № _________ от ___________

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик

Заказчик

МКДОУ д/с №3 «Радуга» пгт Опарино

Заведующий ____________ Н.Б. Мартьянова

Протокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными