Тендер - Моющие, хозяйственные товары №291651382

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР №

ИКЗ______________________________________________________________________________

г. Тосно «___»____________2025 год

________________________________________________________________________ и МКДОУ №17 п.Любань, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заведующего Ивановой Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны,на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».заключили настоящий договор о нижеследующем:

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.2.3.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере руб. коп ( ) руб. коп. , в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов :

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

6.4. В случае неуплаты Поставщиком сумм штрафов и пеней Муниципальный заказчик имеет право осуществить выплату Поставщику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Муниципального заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Поставщика.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Муниципального заказчика путем перечисления денежных средств на счет Муниципального заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Поставщику в том числе в адрес электронной почты, указанный в договоре.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их договорных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.

6.9. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключение прострочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

6.10. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Исполнителю в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение двух дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

7.5. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 г.

7.6. Приложения, указанные в настоящем Договоре , являются его неотъемлемой частью:

- приложение 1 –Спецификация.

Муниципальный заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

от Муниципального заказчика:

от Поставщика:

___________________/Иванова Е.А./ ____________________/ /

Приложение № 1 к договору № от «___»____________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: Цена договора составляет руб. коп ( ) руб. коп.,без НДС.

от Муниципального заказчика: от Поставщика:

__________________/Иванова Е.А./ _________________/ /

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №291159240 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТИХВИНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка моющих и чистящих средств	Электронный аукцион #291159240	89 995 Обеспечение контракта: 10%	10 часов 14.02.2025 24.02.2025
Тендер №291183156 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка моющих и стиральных средств	Электронный аукцион #291183156	85 606 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 14.02.2025 26.02.2025
Тендер №291368068 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" объявляет тендер: Поставка незамерзающей жидкости омывателя	Электронный аукцион #291368068	20 877 Обеспечение заявки: 209	1 день 17.02.2025 25.02.2025
Тендер №291625777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС-ВЫСОЦК "ЛУКОЙЛ-II" объявляет тендер: № 111ау-25РПК "Поставка средства технического моющего"	Не определен #291625777	1 393 889	22 дня 18.02.2025 18.03.2025
Тендер №291844662 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ВЫБОРГ-7" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #291844662	141 048	4 дня 20.02.2025 28.02.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №291651326 Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" объявляет тендер: моющие средства, чистящее средства, сода кальцинированная (с результатом)	Единственный поставщик #291651326	2 129	срок истек 19.02.2025 21.02.2025
Тендер №291651203 Средство дезинфицирующее Экодез-75 НПО «Новодез», 1 л (с результатом)	Электронный аукцион #291651203	42 525	срок истек 19.02.2025 19.02.2025
Тендер №291651185 Поставка хозяйственных товаров, дезинфицирующих и моющих средств для нужд ГБОУ школы-интерната № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга	Малая закупка #291651185	17 108	срок истек 19.02.2025 20.02.2025
Тендер №291651144 ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ (с результатом)	Электронный аукцион #291651144	815 229	срок истек 19.02.2025 20.02.2025
Тендер №291651071 Поставка мыла и чистящего порошка	Анализ цен #291651071	См. док.	4 дня 19.02.2025 28.02.2025

Тендеры из региона Ленинградская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №291651376 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ объявляет тендер: Закупка подшипников для АО "Пикалевский цемент", 187600,Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,Спрямленное шоссе,д.1 (id1003136) (3-й этап торгов) (id1007274)	Запрос предложений #291651376	См. док.	срок истек 19.02.2025 20.02.2025
Тендер №291651308 Отбор получателей субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда в Пчевжинском сельском поселении Киришского муниципального района Ленинградской области	Запрос предложений #291651308	240 217	4 дня 18.02.2025 28.02.2025
Тендер №291650858 на создание сайта и предоставление доступа к БД ЕИС «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» (muzkult.ru)	Малая закупка #291650858	7 900	срок истек 19.02.2025 24.02.2025
Тендер №291650705 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Сосновское сельское поселение в зимний период: пос. Сосново ул. Зеленая Горка и Полевая с прилегающими улицами	Малая закупка #291650705	См. док.	срок истек 19.02.2025 20.02.2025
Тендер №291650681 Моющие средства и средства гигиены	Малая закупка #291650681	47 126	срок истек 19.02.2025 21.02.2025