Тендер - мониторинг цен в электронной форме на поставка реагента АМЕТЕК РО-2 (антискаланта) №281485060

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_Аметек_РО-2

Приложение № 5

к договору поставки от «___» _________20__ г. №________

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Предмет закупки: поставка реагента АМЕТЕК РО-2 (антискаланта).

Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

г. Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 ОКПД2

Подраздел 1.3 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и характеристики.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 12.1 Порядок сдачи и приемки

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1: Программа проведения лабораторных испытаний эффективности ингибиторов отложения солей жесткости для технологических растворов кучного выщелачивания руды месторождения «Северное».

Приложение 2: Программа проведения полевых испытаний эффективности ингибиторов отложения солей жесткости для технологических растворов кучного выщелачивания руды месторождения «Северное».

Главный инженер П.С. Варлаков

Исп. Главный специалист Годунов В.В.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 339

Проект_договора_с_приложениями_Аметек_РО-2

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ ___________- Д

г. Москва «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»
(АО «Эльконский ГМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора Третьякова Михаила Андриановича, действующего на основании доверенности от 16.08.2024 № 103/50‑ДОВ, с одной стороны, и _____________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры от __.__.20__ № ___/___/___, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

«Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

«Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

«Товар» - товарно-материальные ценности, поставляемые по Договору в количестве, определенном Спецификацией (Приложение № 1) и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 5).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является поставка Поставщиком Товара в количестве и ассортименте, по ценам и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемка и оплата Покупателем Товара на условиях и в сроки, определенные Договором. Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 5), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, не состоящий в залоге, не обремененный иными правами.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), укомплектованным разработанной и согласованной документацией, соответствующей условиям Договора. Не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Качество Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должно соответствовать ГОСТ, техническим условиям (ТУ), требованиям Спецификации (Приложение № 1) и Технического задания (Приложение № 5), другим общепринятым стандартам качества на данный вид Товара.

Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

На каждую часть Товара, отгруженную единицей транспортного средства, Поставщик обязан предоставить упаковочный лист с указанием наименования Товара и его количества.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в пунктах 1.1., 1.2., 2.1., 10.1., 10.2., разделе 12 настоящего Договора, являются существенными в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется в срок, предусмотренный Спецификацией (Приложение № 1).

Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика/ транспортной компании на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Покупатель обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ согласно Спецификации (Приложение № 1).

Приемка Товара осуществляется с 09:00 до 11:30 и с 12:30 до 16:00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, либо по согласованию Поставщика и Покупателя.

Поставщик одновременно с Товаром передает:

- товарную накладную (Форма № ТОРГ-12) в 2 (Двух) экземплярах либо Универсальный передаточный документ (далее – УПД);

- Акт приема-передачи Товара (Приложение № 4) в 2 (Двух) экземплярах;

- счет, счет-фактуру;

- документы о сертификации Товара (сертификат соответствия требованиям Технического Регламента РФ, сертификат безопасности, сертификат пожарной безопасности (если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации), паспорт качества, гарантийный паспорт, инструкции и т.п.);

- иную документацию, предоставление которой совместно с Товаром является обязательным в соответствии с Договором и действующим законодательством.

• Товар является не поставленным, и его приемка не осуществляется без предоставления в полном объеме документов, предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора.
• Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара способами связи, предусмотренными настоящим Договором, не позднее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до отгрузки Товара.
• Товар поставляется в заводской упаковке (исключающей возможное повреждение Товара при его транспортировке и хранении), имеет необходимую заводскую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке Товара.
• Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора, требованиям нормативной документации, а также требованиям, указанным в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 5).
• Передача Товара Покупателю производится по Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо Универсальному передаточному документу (далее – УПД) и Акту приема-передачи Товара (Приложение № 4).
• Поставщик передает Покупателю сопутствующие Товару документы (сертификат соответствия требованиям Технического Регламента РФ, сертификат безопасности, сертификат пожарной безопасности (если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации), паспорт качества, гарантийный паспорт, инструкции и т.п.). Передача документов Покупателю фиксируется в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 4).
• Покупатель проверяет соответствие количества и ассортимента поставляемого Товара количеству, указанному в Спецификации, и представленной Поставщиком Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД, при передаче Товара Покупателю. По окончании приёмки по количеству поставленного Товара представители Поставщика и Покупателя подписывают Товарную накладную (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акт приема-передачи Товара (Приложение № 4) по одному экземпляру для каждой из Сторон. Наличие подписанной Покупателем Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД является подтверждением приемки Покупателем Товара по количеству и ассортименту.
• Если при приёмке Товара будет выявлена недостача (несоответствие количества Товара количеству и/или ассортимента, указанному в Спецификации (Приложение № 1) и Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД, то Сторонами составляется двухсторонний Акт об установленном расхождении по количеству. Покупатель вправе предъявить Поставщику обоснованную претензию по количеству Товара в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, после дня передачи Товара Покупателю и подписания им Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД.
• Покупатель вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи Товара Покупателю и подписания им Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД, предъявить Поставщику обоснованные замечания и претензии по качеству поставленного Товара, не соответствующего условиям Договора. Покупатель в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты обнаружения таких несоответствий вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству. После составления Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству Стороны согласовывают срок замены Товара с выявленными недостатками, Товаром надлежащего качества или устранения его недостатков. В случае неприбытия либо отказа представителя Поставщика от подписания Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству, Покупатель составляет односторонний Акт о несоответствии поставленного Товара по качеству.
• Поставщик осуществляет замену Товара с недостатками или устранение недостатков Товара за свой счет в случае, если недостатки возникли по вине Поставщика (до даты передачи Товара Покупателю или по основаниям, возникшим до этого момента).
• Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества. Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.
• Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
• Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения использования Товара со стороны Покупателя.
• В случае, если недостающая часть или некомплектные части Товара будут поставлены после окончания срока поставки, определенного настоящим Договором, то датой поставки Товара считается дата поставки его недостающей части и допущена просрочка в поставке.
• Право собственности и риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение № 4).
• Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик в течение гарантийного срока гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.

Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока, при условии соблюдения Покупателем условий хранения и эксплуатации Товара, установленных в отношении данного Товара.

Срок и объем гарантии качества Товара должны быть не менее срока и объема гарантии качества, установленным изготовителем и указанном в гарантийном талоне (паспорте), либо установлен в Техническом задании (Приложение № 5). Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12), либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение № 4).

В период гарантийного срока Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные в Товаре дефекты, возникшие по вине Поставщика, либо заменить Товар с такими дефектами Товаром надлежащего качества.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ___________ (_______________) рубля (ей) ___ коп., в том числе НДС (20%) ___________ (_______________) рубля (ей) ___ коп. (В случае освобождения от уплаты НДС, указывается основание со ссылкой на статью законодательства).

Цена Договора является твердой и не может быть изменена в течение срока действия настоящего Договора.

Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Поставщика в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе стоимость Товара, расходы на доставку, погрузку, разгрузку транспортного средства в месте поставки, экспедирование, упаковки, комплект документов, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае поставки импортного Товара, в Цену Договора также входят все расходы, связанные с таможенным оформлением Товара.

Валютой оплаты является рубль Российской Федерации.

Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

4.5.1. Покупатель после полной поставки Товара, в период с 15 (Пятнадцатого) календарного дня по 30 (Тридцатый) календарный день, с даты подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение № 4), на основании полученного счета на оплату, осуществляет оплату 100% Цены Договора, согласно п. 4.1. настоящего Договора.

или

в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение № 4), на основании полученного счета на оплату, осуществляет оплату 100% Цены Договора, согласно п. 4.1. настоящего Договора. (указанный срок оплаты применяется при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства).

4.6. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По требованию Поставщика, Покупатель в подтверждение оплаты направляет в адрес Поставщика копию платежного поручения об оплате.

4.7. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанные в разделе «Адреса, реквизиты, подписи сторон» настоящего Договора.

• Поставщик осуществляет направление Покупателю счетов-фактуры в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счета-фактуры, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
• Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате односторонним зачетом или удержанием своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.
• Стороны обязаны ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчетам и обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Поставщик предоставляет Покупателю подписанные Акты сверки взаиморасчетов по форме Приложения № 3 (далее – Акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (Двух) экземплярах.

Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта сверки обязан подписать Акт сверки и возвратить Поставщику один экземпляр Акта сверки, либо, при наличии разногласий, направить в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий по Акту сверки.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Передать Покупателю Товар, ранее не использованный, новый, отвечающий требованиям Покупателя к Товару, указанным в Спецификации (Приложение № 1), качество и упаковка которого соответствует техническим требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными стандартами и техническими регламентами;

Предоставлять Покупателю документацию, предусмотренную Договором в установленные Сторонами сроки.

Покупатель обязан:

Принять Товар в порядке, определяемом условиями настоящего Договора;

Оплатить поставляемый ему Поставщиком Товар в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату Товара, поставляемого ему по настоящему Договору.

При исполнении настоящего Договора Стороны обладают всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара Поставщик вправе предъявить (начислить) Покупателю пеню в размере 0,1 (Одной десятой) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от Цены Договора.

В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупатель вправе предъявить (начислить) Поставщику пеню в размере 0,1 (Одной десятой) процента от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от Цены Договора.

В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (Десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 4.1 Договора.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств по Договору, Покупатель вправе в письменной форме потребовать уплаты штрафа в размере 1 (Одного) процента от Цены Договора за каждый случай такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения.

В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения условий Договора в натуре.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд удерживать с Поставщика начисленные санкции (пени, штрафы, проценты и т.п.) и/или суммы убытков и/или иные суммы, подлежащие возврату Поставщиком Покупателю (неотработанный платеж, неосновательное обогащение и т.п.) из причитающихся с Покупателя в пользу Поставщика платежей по настоящему Договору, в том числе, при окончательном расчете за поставленный Товар. При этом Покупатель обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Договору Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.

В случае перепоставки Товара относительно Спецификации (Приложение № 1) все расходы по хранению, погрузо-разгрузочным работам, возврату сверх поставленного Товара подлежат возмещению Поставщиком.

Некачественный Товар, обнаруженный Покупателем при приемке, либо после его приемки, подлежит возврату Поставщику. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества, либо возместить Покупателю полную стоимость возвращенного Товара. Поставщик, за свой счет, производит вывоз некачественного Товара, либо Покупатель производит отгрузку некачественного Товара Поставщику при условии предварительной оплаты Поставщиком транспортных расходов.

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к поставке Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств;
• судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
• судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;
• подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;
• подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
• Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении настоящего Договора с ним.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров или путем переписки с направлением претензий в письменном виде. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

• Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.4. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке все споры между Сторонами в связи с Договором подлежат рассмотрению.

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

_____________________: адрес электронной почты;

АО «Эльконский ГМК»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража;

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, предоставленные Покупателю до заключения Сторонами Договора и указанные в Приложении № 2 (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 3 (Трёх) календарных дней с момента совершения таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, а также информацию (с учетом произошедших изменений) в виде подписанного уполномоченным представителем Поставщика документа по форме Приложения № 2.

• . Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).
• . Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
• . В случае нарушения Поставщиком условий настоящего раздела Договора, включая непредставление, неполное или несвоевременное представление информации, представление недостоверной информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке в любое время до истечения срока действия Договора отказаться от исполнения Договора и потребовать от Поставщика возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента расторжения Договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

12.1.1. заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

12.1.2. стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

12.1.3. на момент заключения Договора она обладает достаточными ресурсами, документами и информацией, в том числе необходимой компетенцией, квалифицированными специалистами, технологиями, оборудованием, Товаром, лицензиями, допусками и разрешениями, знанием применимого права, необходимыми для надлежащего исполнения Договора и гарантийных обязательств по нему. Сторона теряет право ссылаться в дальнейшем на недостаточность и несоответствие ресурсов, документов, информации, при обосновании невозможности исполнения обязательств по Договору.

12.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

12.3. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

12.4. Если специальной нормой части второй ГК РФ не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.5. Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

12.6. (выбирается требуемый вариант условия, текст курсивом и иные варианты удаляются)

Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается между организациями отрасли:

В рамках настоящего Договора передается только общедоступная информация. В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями договора о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях от 02.09.2016 № 1/10804-Д (далее – Договор о присоединении), который Стороны акцептовали в порядке, установленном Договором о присоединении. Если Сторонами Договор о присоединении не заключался, то обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, будет осуществляться только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну. В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями, установленными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.10.2018 № 1/1230-П, с которым Стороны ознакомлены на дату заключения Договора.

Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается с внешним контрагентом:

В рамках настоящего Договора передается только общедоступная информация. В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну. В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»).

13. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

13.1.1. по письменному соглашению Сторон;

13.1.2. по решению суда по требованию одной из Сторон;

13.1.3 по требованию одной из Сторон, при существенном нарушении условий Договора другой Стороной, а именно:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- нарушения срока поставки Товара более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней;

- неоднократные нарушения сроков оплаты Товара более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней;

- в случае если на момент действия Договора Поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»;

- в иных случаях, предусмотренных в Договоре;

- при достижении расчетного размера неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, равного максимальному лимиту ответственности в 10 (Десять) процентов от Цены Договора установленной п. 4.1. настоящего Договора.

13.2. В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон, в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 (Два) года.

13.3. В случае расторжения Договора поставка по требованию одной из Сторон, в силу существенного нарушения условий Договора, Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной из Сторон уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

13.4. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору прекращаются.

13.5. Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, согласованные и принятые Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. Уступка прав и обязанностей третьей стороне по настоящему Договору от Поставщика не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.3. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе Договора «Адреса, реквизиты, подписи сторон», Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

14.4. Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей Стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая Интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление.

14.5. Если уведомление, направленное Стороной-отправителем Стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, вернулось Стороне-отправителю, датой вручения уведомления Стороне-адресату будет считаться дата направления уведомления по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

14.6. Стороны договорились, что, если обязательство, в отношении исполнения которого настоящим Договором установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная Сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения.

14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика; один экземпляр Договора у Покупателя.

14.8. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена в форме дополнений и изменений к настоящему Договору.

14.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Форма информации об организации;

Приложение № 3 – Форма Акта сверки взаиморасчетов;

Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи Товара;

Приложение № 5 – Техническое задание.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к договору поставки от «___» _________20__ г. № ________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара (Цена Договора) составляет ___________ (_______________) рубля (ей) ___ коп., в том числе НДС (20%) ___________ (_______________) рубля (ей) ___ коп. (В случае освобождения от уплаты НДС, указывается основание со ссылкой на статью законодательства).

Место поставки: месторождение Северное: Республика Саха (Якутия), Алданский район, в 50 км. к востоку от административного центра г. Алдан и в 40 км к югу от г. Томмот (до места, указанного Покупателем).

Срок поставки: в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, с момента заключения Договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к договору поставки от «___» _________20__ г. № ________ (Форма информации об организации) Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с указанием долей участия

_____________________________________________________________________

(наименование участника/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя/ потенциального поставщика)

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Форму согласовали:

- Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3 к договору поставки от «___» _________20__ г. № ________

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_____________

- Посмотреть таблицу с данными

Между_________________________________________________ и ____________________________________________________

(наименование и реквизиты Стороны 1) (Наименование и реквизиты Стороны 2)

Далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «_____» ________________20_______

- Посмотреть таблицу с данными

Форму согласовали:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4
к договору поставки от «__» _______20__ г. № ______

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. ___________ «___» __________20__г.

Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»
(АО «Эльконский ГМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _____________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в рамках исполнения Сторонами договора поставки от________ № ______ (далее – Договор) подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик, поставил, а Покупатель принял следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара составляет _______ (______________________) рубля (ей) __ коп., в том числе НДС 20% __________ (__________________________) рубля (ей) __ коп. (В случае освобождения от уплаты НДС, указывается основание со ссылкой на статью законодательства)

По результатам осмотра у Покупателя отсутствуют претензии к поставленному Товару.

Вместе с Товаром Поставщиком переданы Покупателю следующие документы:

______________________________________________________________;

- Посмотреть таблицу с данными

Форму согласовали:

- Посмотреть таблицу с даннымиПрограмма_лабораторных_испытаний_альтернативных_антискалантов_Приложение_№1

Программа_полевых_испытаний_альтернативных_антискалантов_Приложение_№2