Тендер - На поставку расходных материалов медицинского назначения (перекись водорода) №285617166

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ялтинская, зд. 80, на склад Заказчика
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.12.2024 по 03.12.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НМЦК_(перекись_водорода) - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_(перекись_водорода)

Техническое задание

на поставку расходных материалов медицинского назначения (перекись водорода)

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_(перекись_водорода)

ДОГОВОР № __________

на поставку расходных материалов медицинского назначения (перекись водорода)

г. Орск «__» _________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Орский онкологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сайфутдинова Рината Фирзантовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с пунктами 21.2, 21.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Орский онкологический диспансер» (далее - Положением о закупке), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить расходные материалы медицинского назначения (перекись водорода) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара по настоящему договору будет произведена по заявкам Заказчика в количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2. Условия поставки и приемки Товара

2.1. Место поставки товара: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ялтинская, зд. 80, на склад Заказчика, тел: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее - Место доставки).

2.2. Срок поставки товара: с момента подписания договора по 20.12.2024 год. Поставка Товара производится отдельными партиями в количестве, ассортименте, комплекте, в течение 10 (пяти) дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика.

2.3. Датой поставки является дата получения Товара в месте поставки.

2.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товара.

2.5. Поставщик сообщает Заказчику за 2 дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.6. Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом;

б) копии заверенных в установленном порядке документов, подтверждающих качество поставляемого товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

в) товарную накладную, счет, счет – фактуру или универсальный передаточный документ (далее – Документ о приемке), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) другую товарно-сопроводительную документацию.

2.7. Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара. (при необходимости)

2.8. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 2.6. Договора, направляет Поставщику подписанный Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

2.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают Документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.8. Договора.

2.10. Со дня подписания Документа о приемке, Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

2.11. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

2.12. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

2.13. Если по результатам проверки Товара определяется, что он не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки, и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления Заказчиком несоответствия Товара требованиям Договора.

2.14. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам ее проверки определяется, что он не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

2.15. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Товар поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

3.3. Цена Договора включает в себя стоимость всех налогов, сборов, государственных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходов на страхование, расходов на упаковку и маркировку, погрузку, доставку на склад Заказчика, разгрузку, оформление документов, необходимых для осуществления поставки данного Товара, а также всех иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору.

3.4. Цена настоящего Договора составляет ________________ (__________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС __ % _______ (_____________) рублей ____ копеек / НДС не облагается, и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в разделе 8 настоящего Договора.

3.5. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.

3.6. Оплата по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 2.8 настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Источник финансирования: Средства автономных учреждений (Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области) на 2024 год.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

4.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

4.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

4.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в месте поставки;

4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

4.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

4.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Качество поставляемого Товара

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Техническим характеристикам (Приложение № 1 к Договору), что подтверждается: регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара (сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии) и (или) наличием сведений о сериях или партиях, вводимых в гражданский оборот, на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленное в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

5.3. Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее 24 месяцев. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на упаковке Товара.

6. Упаковка и маркировка поставляемого Товара

6.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и ее веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

6.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________

Договор № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

6.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.7 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

6.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. За ненадлежащее исполнение обязательства по оплате Заказчиком перед Поставщиком по условиям Договора начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки не может превышать 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты от суммы неисполненного обязательства.

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

7.11. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ, Положением о закупке Заказчика.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1 настоящего пункта;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

Решение об отказе от заключения или исполнения договора размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения.

8.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направленных по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. Претензия может быть направлена в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Стороны по Договору.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует с даты заключения Договора по 31.12.2024г., окончание срока действия договора не влечет прекращения финансовых обязательств сторон по договору, в том числе обязательств по уплате неустойки.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных п. 12.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных п. 12.1. Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью

Приложение №1 – Спецификация.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № _________

от «__» _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными