Тендер - Набор моющих и чистящих средств №284329192
Описание тендера:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 7 "ЧЕБУРАШКА" ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" объявляет тендер: Набор моющих и чистящих средств (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7 «Чебурашка» ЗМР РТ, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заведующего Чулковой Н.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ______________________, действующий на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт по результатам Биржевой площадки (bp.zakazrf.ru) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Контракта, в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.
1.2. Предметом Контракта является поставка моющих и чистящих средств (далее – Товар).
1.3. Количество, ассортимент, характеристики, цена, информация о стране происхождения товара, в согласованном Сторонами Спецификации, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.
Сумма Контракта и порядок расчетов
Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Контракту, составляет ________________ (_______________________) рублей ______ коп, в том числе НДС_________ (________________) рублей ______ коп.
В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по поставке товара, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, стоимость обычной упаковки, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и прочие затраты поставщика, связанные с исполнением Контракта. Также в цену Контракта включаются стоимость всех работ по сборке, установке, и пусконаладочным работам, при необходимости произвести монтажные и демонтажные работы. Упаковка (тара) является невозвратной.
Цена Контракта является твердой на весь период действия Контракта.
Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета, перечислением на расчетный счет Поставщика, после подписания товарной накладной, счет-фактуры, после внесения Контракта в Реестр закупок.
Источник финансирования: Бюджет ЗМР РТ
Лимит финансирования, подтвержден бюджетной росписью на 2024г., составляет: _____________. (_________________________________________________________________) рублей.
Срок оплаты: расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и в сроки, определенные настоящим Контрактом, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом в течение 10(десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приёмке товара.
В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
Срок поставки.
Срок поставки товара в течение 15 дней с момента заключения контракта.
Конкретное время и дата поставки товара Заказчику сообщает Поставщик за 3 (три) дня до момента поставки, посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонограммой или иным доступным способом.
Права и обязанности сторон
Поставщик обязан:
Передать Заказчику Товар надлежащего качества и соответствующий требованиям, установленным для данной группы товаров, в обусловленном настоящим Контрактом количестве и ассортименте согласно Приложению №1
В течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта внести сведения о закупленной продукции, необходимой для исполнения Контракта, в ресурс «Каталог сделок» ЭТИС РТ ГУП «Агентство по госзаказу».
Предоставлять гарантийное обслуживание в течение одного года. Все расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара в сервис-центр, несет Поставщик.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку Товара в течение 1 дня с момента его поступления в место назначения
Осуществить проверку при приемке Товара по количеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы ( накладную и т.д.).
Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках проданного Товара в тот же день, когда они были обнаружены.
Замена товара должна быть произведена в течение 3-х дней.
Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар, Заказчик вправе отказаться от исполнения данного Контракта.
Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
При передаче Поставщиком предусмотренных данным Контрактом Товаров в ассортименте, не соответствующем Контракту, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
В случае, когда Товар передается без тары либо в ненадлежащей таре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить Товар, либо заменить ненадлежащую тару.
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
Условия поставки и приемка Товара
Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Приложении №1, Заказчику по адресу: РФ, РТ, г.Зеленодольск, ул.Фрунзе, д.10.
Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется в соответствии с Приложением №1, с последующим подписанием соответствующих документов (Товарно-транспортной накладной), которая подписывается уполномоченными представителями сторон.
Приемка Товара по качеству осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента поставки. Одновременно с приемкой по качеству Заказчик должен проверить комплектность Товара.
Право собственности Заказчика на поставленный Товар возникает после подписания сторонами Товарно-транспортной накладной.
В случае выявления недостатков Товара Заказчик обязан уведомить Поставщика о выявленных недостатках, а Поставщик обязан направить своего представителя для составления соответствующего акта в течение 3-х дней со дня получения от Заказчика уведомления. Представители сторон составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий. В случае поставки Товара, качество, количество или ассортимент которого не соответствует условиям настоящего Контракта, Поставщик обязуется за свой счет заменить несоответствующий Товар и доставить Товар на объект Заказчика, отвечающий требованиям, установленным настоящим Контрактом, в течение 3-х дней со дня составления акта.
Качество Товара.
Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов (ГОСТ, ТУ, ИСО и т.д.), установленные законодательством РФ.
По требованию Заказчика Поставщик обязан представить сертификат качества и/или иной документ, подтверждающий соответствие товара действующим стандартам, заверенный держателем сертификата.
Ответственность Сторон по Контракту.
Стороны, в случае нарушения обязательств по настоящему Контракту, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Порядок определения штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом устанавливается Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. №570 и признании утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября2013г. №1063
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов цены контракта (этапа)
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контактом, размер штрафа, устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком и исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем (подрядчиком, исполнителем).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Споры по Контракту
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.
В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.
До предъявления иска в Арбитражный суд РТ обязательно заявление претензии виновной стороне, которая подлежит рассмотрению в 5 дневной срок.
Прочие условия
Стороны обязуются письменно информировать друг друга об изменении юридического, фактического адресов, наименовании, банковских реквизитах организации в течение 3 (трех) дней после такого изменения, и несут риски, возникающие в результате несвоевременного уведомления о данных обстоятельствах.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара
Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен на товары, работы, услуги;
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Поставщиком в одностороннем порядке применяются пункты 9.4. - 9.7. настоящего раздела.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Возможно удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.4 настоящего раздела.
Все указанные в Контракте приложения являются неотъемлемой частью данного Контракта.
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
При исполнении Контракта по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, наступивших после подписания настоящего Контракта и которые ни одна из Сторон, не могла предусмотреть и предотвратить разумными мерами. Форс-мажорные обстоятельства должны непосредственно влиять на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства, на которые не может повлиять ни одна из Сторон, и за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, такие как: наводнение, пожары, землетрясения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, забастовки и т.д.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, продлевается на срок, равный продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
Если продолжительность выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, превышает один месяц, или если после наступления форс-мажорных обстоятельств выявлено, что они или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев. Стороны должны приступить к переговорам с целью изыскания альтернативных и приемлемых условий для исполнения настоящего Контракта или с целью обсуждения его расторжения по обоюдному согласию.
Действие Контракта
Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами, внесения его в соответствующий Реестр закупок, принятия его на учёт в Территориальном отделении Департаменте Казначейства Министерства финансов РТ Зеленодольского района и г. Зеленодольска.
Срок действия Контракта по 31.12.2024 года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности от гарантийных обязательств (в случае их наличия), неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Подрядчиком до даты окончания действия Контракта.
Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).
Недействительность какого-либо из условий настоящего Контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего Контракта в целом.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе
