Тендер - 907-O090-24/745 Химическая продукция №281418198

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор поставки

№

г. Новоуральск « » 2024 года

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»), в лице __________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ________________________ в лице ___________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», c другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Продукция» - материальные ценности указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка химической продукции в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору). Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить оплатить переданную продукцию.

2.2. Наименование, номенклатура, количество, качество, цена, способ и срок поставки, а также порядок и условия оплаты определяются спецификацией, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1 к настоящему договору).

2.3. Место доставки продукции определено сторонами в спецификации.

2.4. Поставщик поставляет продукцию, свободную от прав, требований и претензий третьих лиц, гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом. Поставляемая продукция должна быть новой, не восстановленной, без продленного срока годности.

3.1. Стоимость поставляемой продукции составляет _______ руб. ______ коп. (__________рублей _______ копеек), в том числе НДС (20%) – ________руб. _______коп. (_______ рублей ______копеек). В цену Договора включены стоимость продукции, транспортных расходов по доставке продукции до склада Покупателя, страхование груза в пути следования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи при поставке продукции, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Цена договора является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Покупатель производит оплату за поставленную продукцию в сроки и способом, указанными в Спецификации на основании оригинала Договора, подписанного обеими сторонами.

4.2. Поставщик имеет право досрочной отгрузки продукции с предварительного письменного согласия Покупателя (ст.508 ГК РФ).

• Покупатель обязуется:
• Осуществить оплату поставленной продукции в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
• Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя по согласованной Сторонами программе.

5.1. Продукция поставляется в специальной упаковке и таре, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и условиям на поставку продукции. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции и затаривание, способные предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и ее длительного хранения. Упаковка продукции и консервация, затаривание, крепление должны полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции, не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния, всякого рода поверждений и коррозии во время транспортировки и хранения, погрузке и разгрузке, перевозке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и тару, не обеспечивающую сохранность продукции при ее хранении и транспортировании до места доставки.

6.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком с учетом сроков поставки, места доставки и количества поставляемой продукции, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему договору).

6.2. Отгрузка продукции производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

6.3. Датой (моментом) поставки считается дата фактической передачи продукции Покупателю в месте доставки, указанная в Акте приема-передачи продукции (приложение № 2 к настоящему Договору). При этом акт приема-передачи продукции подтверждает лишь факт передачи продукции Поставщиком Покупателю и не означает приемку продукции по количеству, качеству и комплектности поставленной продукции. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с п. 7.2. настоящего договора.

6.4. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели и случайного повреждения продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.

6.5. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать условиям договора, требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и т.п.), действующей на момент выполнения договора, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами Спецификации к настоящему договору. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

6.6. При поставке продукции Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя по факсимильной связи (или электронной почте) об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

6.7. В день отгрузки продукции Поставщик обязан отправить Покупателю по факсу (или электронной почте) первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции:

а) документы о сертификации продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов (паспорта) безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты качества, сертификаты (или декларации) соответствия, сертификаты соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, копии гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ и т.д.);

б) паспорт на продукцию на русском языке;

в) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю (или УПД);

г) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);

д) акт приема-передачи продукции в двух экземплярах (один экземпляр – Покупателю, один экземпляр – Поставщику);

е) иные относящиеся к данной поставке документы.

6.8. В день поставки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки продукции Поставщик должен отправить (передать) в адрес Покупателя оригиналы счета-фактуры/УПД, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ и Постановлением правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 с последующими изменениями и дополнениями (в счете-фактуре/УПД указать полное наименование Покупателя и грузополучателя – акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» или краткое – АО «УЭХК»), товарной накладной/УПД, копию паспорта (сертификата) качества. В товарной накладной, счете-фактуре/УПД обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата Договора и Спецификации.

6.9. В случае поставки продукции без документов, предусмотренных п. 6.7, 6.8 настоящего договора, поставка продукции считается некомплектной и не подлежит оплате до момента представления указанных документов. В таком случае Покупатель принимает продукцию на ответственное хранение и направляет Поставщику претензию с указанием срока передачи необходимых документов. Если в указанный срок документы переданы не были, Покупатель вправе отказаться от продукции, в этом случае продукция не оплачивается. Если продукции уже оплачена, Покупатель вправе отказаться от продукции и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставленную продукцию. Требование Покупателя о возврате денежных средств должно быть исполнено в течение 3 рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

6.10. В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции. Одновременнно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

6.11. Основные требования по допуску и доступу граждан в ЗАТО г. Новоуральск.

Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании».

«Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 N 693 (ред. от 19.03.2014) «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На территории ЗАТО г. Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для своевременного оформления въезда в ЗАТО Новоуральск Поставщик обязан предоставить Покупателю не позднее, чем за 10 календарных дней до даты поставки в письменном виде следующую информацию:

- паспортные данные лиц Исполнителя – граждан РФ, сопровождающих продукцию, с указанием даты рождения и места регистрации;

- марка государственный номер автотранспортного средства (при необходимости).

7. Порядок приемки продукции

7.1. Приемка поставленной продукции осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставленной продукции в ходе передачи продукции Покупателю в месте доставки.

7.2. Приемка продукции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

7.3. Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ, иным условиям, указанным в Спецификации и удостоверяться сертификатами, предоставляемыми Покупателю при поставке продукции.

7.4. В случае поставки продукции, несоответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, НД и условиям договора, и/или качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Покупатель принимает такую продукцию на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 14 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить продукцию ненадлежащего качества качественной или в трехдневный срок с даты письменного требования Покупателя об отказе от договора вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

Расходы, связанные с принятием некачественной, либо некомплектной продукции на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой ее на продукцию надлежащего качества и комплектности, вывозом/ввозом с/на территории(ю) Покупателя, включая транспортные расходы, несет Поставщик.

7.5. Восполнение недопоставки продукции или замена продукции не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке продукции.

7.6. В случае недопоставки продукции в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части продукции надлежащего качества.

7.7. В случае возврата Поставщику некачественной продукции и продукции без соответствующих документов Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за такую продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

7.8. Покупатель имеет право проводить входной контроль качества поставляемой продукции. Покупатель проводит входной контроль, оформляет и утверждает акты входного контроля продукции в течение 5 рабочих дней с момента поставки продукции.

8.1 Поставщик настоящим гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (не восстановленной).

8.2. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов;

- полное соответствие поставляемой продукции условиям настоящего договора.

9.1. Цена Договора и валюта устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата за продукцию осуществляется в сроки и порядке, установленными в Договоре и Спецификации.

9.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, в случае, если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

9.5. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

9.6. Обмен электронными данными (при условии ввода в постоянную эксплуатацию процесса обмена юридически значимыми электронными документами (ЮЗ ЭДО).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение всех первичных документов и счетов-фактур в электронном формате, утвержденных приказами ФНС России от 24.03.16 N ММВ-7-15/155@, от 30.11.15 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки продукции, предусмотренных в спецификации и/или недопоставки продукции, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости непоставленной и/или недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественной и/или некомплектной продукции.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий договора о таре, упаковке, маркировке продукции, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости продукции, установленной в п. 3.1 договора.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по проведению сверки расчетов и (или) нарушения сроков предоставления актов сверки расчетов по п.9.4 Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

10.8. В случае нарушения сроков замены продукции, не соответствующей требованиям Спецификации по качеству и комплектности (п.7.4 договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественной и/или некомплектной продукции.

10.9. Право стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано стороной в зависимости от ее воли.

10.10. В случае несвоевременного направления или непредоставления Покупателю документов, относящихся к продукции, Поставщик несет ответственность в виде пени в размере 0,5% от стоимости продукции за каждый случай ненадлежащего исполнения такого обязательства.

10.11. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Покупателю счета-фактуры/УПД, включая предоставление счета-фактуры/УПД, оформленного не в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура/УПД согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру/УПД, и заканчивая датой, когда счет-фактура/УПД фактически был предоставлен Покупателю.

10.12. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

10.13. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленную Продукцию.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до ____________г., а в части исполнения обязательств – до их полного исполнения.

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

11.2.1. По взаимному согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения.

11.2.2. В одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.

11.3. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.3.1. В случае неполного предоставления Поставщиком информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах в типовой оговорке, представленной в приложении № 1 к распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012
№ 1-1/104-Р «Об исполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации».

11.3.2. В случае непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами.

11.3.3. В случае поставки товаров согласно перечню в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

11.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, определенных действующим законодательством и настоящим Договором, при условии направления письменного уведомления о данном намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения Договора.

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика __________________ на адрес электронной почты Покупателя ________________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. Поставщик представляет Покупателю следующие документы, подтверждающие сведения о Поставщике:

- Устав юридического лица (последняя редакция со всеми дополнениями и изменениями).

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее, чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выданная не ранее, чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица.

- Документы, подтверждающие избрание/назначение единоличного исполнительного органа.

12.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.7. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

13.1. При исполнении настоящего договора стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из сторон в связи с настоящим договором, не будут прямо или косвенно в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма по адресу другой стороне с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическим указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16.1. Правом, регулирующим вопросы заключения, исполнения, прекращения действия настоящего Договора, а также любые иные связанные с настоящим Договором вопросы, в т.ч. вопросы по вытекающим из настоящего Договора спорам между Сторонами, является право Российской Федерации.

16.2. Обращение стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой стороне.

Заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручена другой стороне под расписку по адресу, указанному в Договоре.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

16.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен другой стороне под расписку.

16.4. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные
с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»
в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных
заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «УЭХК»: _____________;

___________: _____________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты
Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным
для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) в Арбитражном суде Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных ст. 38 АПК РФ (исключительная подсудность).

4) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

16.5. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в суде.

17.1. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в Договоре. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую сторону и заключить впоследствии дополнительное соглашение к договору. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Договоре, несет виновная сторона.

17.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

17.4. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит и прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

17.6. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу (или посредством электронной почты) и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные (или отправленные посредством электронной почты) экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

17.8. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения к нему:

17.8.1. Приложение № 1 – Спецификация;

17.8.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи продукции (форма);

17.8.3. Приложение № 3 – Акт сверки взаиморасчетов (форма);

17.8.4. Приложение № 4 – Инфомация о контрагенте (форма).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

Поставщик:

Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого к оплате: _______ руб. (_______ рублей _____ коп.), в том числе НДС (20%) – ______ (______ рублей _______ коп.), В цену Договора включены стоимость продукции, транспортных расходов по доставке продукции до склада Покупателя, страхование груза в пути следования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи при поставке продукции, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

___________________ / / __________________ / /

Приложение № 2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ (форма)

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»), в лице __________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ________________________ в лице ___________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», c другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Поставщик поставил, а Покупатель получил следующую продукцию:

________________________________________________________________________________

(описание продукции)

_

_

Стоимость поставленной продукции составляет:

________________________________________________________________________________

(сумма за поставленную продукцию)

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Продукции: счёт, счёт-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12, транспортная накладная.

Акт подтверждает лишь факт передачи продукции Поставщиком Покупателю. Приемка поставленной продукции осуществляется Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятую продукцию. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения продукции переходят к Покупателю.

Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр акта находится у Поставщика, второй экземпляр акта находятся у Покупателя.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №______ (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ /___________/»

м.п

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286929700 Поставка расходных материалов для гемодиализа (концентрат бикарбонатный)	Электронный аукцион #286929700	23 850 Обеспечение контракта: 5%	21 день 17.12.2024 13.01.2025
Тендер №286929847 Поставка расходных материалов для гемодиализа (концентрат бикарбонатный)	Электронный аукцион #286929847	23 850 Обеспечение контракта: 5%	21 день 17.12.2024 13.01.2025
Тендер №286940228 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕНТРОТЕХ" объявляет тендер: Промышленные газы	Анализ цен #286940228	См. док.	4 дня 17.12.2024 26.12.2024
Тендер №286940398 ООО "НПО" "Центротех" объявляет тендер: Промышленные газы	Анализ цен #286940398	См. док.	4 дня 17.12.2024 26.12.2024
Тендер №287312222 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" объявляет тендер: Поставка водного раствора хлората и хлорита натрия	Единственный поставщик #287312222	26 567 208	8 дней 20.12.2024 31.12.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №281418175 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ объявляет тендер: Поставка реактивов	Электронный аукцион #281418175	47 810 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 09.10.2024 17.10.2024
Тендер №281418159 Общество с ограниченной ответственностью "Новокуйбышевский завод катализаторов" объявляет тендер: Реактивы для лаборатории	Запрос цен #281418159	См. док.	срок истек 09.10.2024 10.10.2024
Тендер №281418080 Поставка канцелярских товаров	Малая закупка #281418080	34 840	срок истек 09.10.2024 09.10.2024
Тендер №281418019 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР" объявляет тендер: Поставка химических реактивов (план №2230702234, позиция №67) (План график)	Анализ цен #281418019	648 939	срок истек - 31.10.2024
Тендер №281418017 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР" объявляет тендер: Поставка соли технической (план №2230702234, позиция №65) (План график)	Анализ цен #281418017	2 767 153	срок истек - 31.10.2024

Тендеры из региона Новоуральск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №281417156 907-S160-24/686 Вилки, Изделия электромонтажные, Микровыключатели, Продукция электротехническая разная, Разъемы, Розетки электрические, Соединители электрические, Части запасные и принадлежности розеток	Малая закупка #281417156	1 024 906	срок истек 09.10.2024 21.10.2024
Тендер №281415766 мониторинг цен в электронной форме на Барий азотнокислый	Анализ цен #281415766	См. док.	срок истек 09.10.2024 18.10.2024
Тендер №281415297 Общество с ограниченной ответственностью "Экоальянс" объявляет тендер: Барий азотнокислый	Анализ цен #281415297	См. док.	срок истек 09.10.2024 18.10.2024
Тендер №281409693 907-S160-24/631 Трубы стальные	Малая закупка #281409693	1 856 355	срок истек 09.10.2024 08.11.2024
Тендер №281409228 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центротех" объявляет тендер: 907-S160-24/631 Трубы стальные	Малая закупка #281409228	1 856 355	срок истек 09.10.2024 08.11.2024