Тендер - Поставка антигололедных средств №292250018

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт_соль.docx
• Определение_начальной_цены_контракта_реагенты.docx
• ТЗ_реагенты.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 Просмотр сведений о закупке «Поставка антигололедных средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9494

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка антигололедных средств

Описание объекта закупки: Поставка антигололедных средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 25.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00

Срок завершения подачи оферт: 26.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента регистрации Контракта, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 13 литер А

Источник финансирования: Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 22880,00 руб.);

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарная накладная

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приём Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, и иными необходимыми способами, в день поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием акта приема-передачи Товара. Заказчик проверяет соответствие количества Товара требованиям настоящего Контракта, осуществляет осмотр Товара на предмет целостности и внешнего вида, наличия видимых (внешних) механических повреждений, проверяет комплектность Товара и при отсутствии недостатков подписывает полученные от Поставщика товарные накладные и акт сдачи - приёмки товара.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в день поставки товара

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №22 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Сестрорецк г, Токарева, Д.13 ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Сестрорецк г, УЛ ТОКАРЕВА, 13/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7355

Факс

Электронная почта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

Фамилия Крушинина

Имя Татьяна

Отчество Васильевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Определение начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Раздел I: Начальная (максимальная) цена контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Определение начальной (максимальной) цены контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (НМЦК), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 (далее Методические рекомендации). Выводы о цене контракта делались на основе информации о цене за единицу товара, полученных по запросу от потенциальных исполнителей. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы исполнителя, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Раздел II: Определение цены единицы товара методом сопоставимых рыночных цен

В целях получения информации о рыночных ценах идентичных товаров, планируемых к закупке:

направлен запрос о предоставлении ценовой информации участникам рынка, обладающими опытом поставки соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

Среди ответов, поступивших от поставщиков на указанный запрос, были выбраны 3 минимальных ценовых предложений на товар.

Цена №1, Коммерческое предложение №4 от 21.02.2025

Цена №2, Коммерческое предложение №5 от 21.02.2025

Цена №3, Коммерческое предложение №6 от 21.02.2025

Расчет цены единицы товара осуществлен на основании информации о ценах поставщиков, обладающих опытом поставки идентичных товаров и представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1. Расчет цены единицы товара методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку антигололедных средств

1. Объект: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга.

2. Адрес доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, дом 13, литер А.

3. Характеристики товаров и услуг, которые должны быть поставлены в течение срока действия контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарная накладная

5. Срок поставки: Начало - с момента регистрации Контракта, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок приемки: Приём Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, и иными необходимыми способами, в день поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием акта приема-передачи Товара. Заказчик проверяет соответствие количества Товара требованиям настоящего Контракта, осуществляет осмотр Товара на предмет целостности и внешнего вида, наличия видимых (внешних) механических повреждений, проверяет комплектность Товара и при отсутствии недостатков подписывает полученные от Поставщика товарные накладные и акт сдачи - приёмки товара.

7. Документ о приемке: товарная накладная

8. Срок приемки: в день поставки товара

9. Срок замены некачественного Товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

В случае установления недостачи, некомплектности, повреждения либо несоответствия качества сборки Товара требованиям настоящего Контракта, составляется двусторонний акт, один экземпляр которого вручается представителю Поставщика. Поставщик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней со дня подписания акта поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный или заменить поврежденный Товар. Все расходы в этом случае осуществляются силами и за счет Поставщика.

10. Расходы, включенные в цену контракта.

Цена контракта включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и монтаж, перевозку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Контракт №

ИКЗ

Санкт-Петербург «___» _________2025

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга в лице заведующего Крушининой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и в лице, , действующего на основании , именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить (далее – Товар) Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица Токарева, дом 13, литер А. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Количество и цена Товара определяется в Спецификации (Приложение №1 к контракту). Поставщик производит поставку товара в соответствии с условиями контракта, в том числе Спецификацией (Приложение №1 к контракту).

2.СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка товаров осуществляется единовременно с момента регистрации Контракта, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Поставщик производит поставку товара в рабочие дни и часы работы Заказчика с 09.00 до 17.00 с предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 2 дня.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять поставленный товар в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом, с подписанием товарно-транспортной (товарной) накладной и акта сдачи-приемки товара.

3.1.2. Оплатить Поставщику поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, произвести разгрузку, перенос товара в помещение, указанное Заказчиком.

3.2.2. Поставить товар в комплекте с документацией, относящейся к качеству и безопасности товара.

3.2.3. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

3.2.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Данная информация предоставляется Поставщиком в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

3.3.Заказчик :

3.3.1.Вправе требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему контракту.

3.3.2.Обеспечивает проведение экспертизы поставленного товара.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет ( ), в том числе НДС/НДС не облагается.

4.2.В цену контракта включены все расходы на перевозку, разгрузку, упаковку и маркировку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и монтаж, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением контракта.

4.3.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4.Авансирование не предусматривается.

4.5.Оплата за полностью поставленный Товар осуществляется Заказчиком в соответствии с правилами безналичных расчетов, путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета, счета-фактуры, товарно-транспортной (товарной) накладной и акта сдачи-приемки товара, подписанных Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта, заявления Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования (при наличии обстоятельств, предусмотренных разделом 8 настоящего контракта), в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара.

Вместо счета-фактуры, товарно-транспортной (товарной) накладной Поставщик вправе представить универсальный передаточный акт, включающий информацию, которая бы содержалась в счете-фактуре и товарно-транспортной (товарной) накладной по отдельности.

4.6. Оплата поставленных Поставщиком Товаров подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа исчисленную в соответствии с пунктом 8.3- 8.3.2. настоящего контракта.

4.7. Основанием для уменьшения размера оплаты является заявление Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования, соответствующее п. 8.4. настоящего контракта, направленное Поставщику.

4.8. Оплата поставленного товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.9. Источник финансирования: Внебюджетные средства; субсидии на гос. задания; год финансирования 2025, квр 244, целевая статья:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в Техническом задании (Приложение №1). Заказчик осуществляет приемку Товара, в том числе, в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара.

5.2. О выявленных недостатках Товара Заказчик должен незамедлительно известить Поставщика. В случае отказа Заказчика от приемки Товара Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ в срок, установленный для приемки товара в п.5.1 контракта.

5.3.По окончании сдачи-приемки Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную и акт сдачи-приемки товара в срок, указанный в п.5.1 контракта.

5.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента поставки товара и подписания Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки товара.

6. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА

6.1. Прием Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Качество и безопасность Товара должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов, в том числе:

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.3. Весь Товар должен быть в упаковке производителя, новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.

6.4. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством.

6.5 Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.

6.6. В случае обнаружения некачественного Товара Заказчик должен незамедлительно заявить претензию Поставщику. При получении претензии Поставщик должен заменить некачественный товар на качественный в течение 3 дней с момента получения претензии Заказчика. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям контракта Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

6.7. Объем предоставления гарантии качества на товар устанавливается в соответствии с документацией производителя Товара (далее - гарантия производителя на товар). Представление гарантии производителя на товар осуществляется Поставщиком вместе с товаром.( Объем предоставления гарантии качества на товар устанавливается в соответствии с документацией производителя Товара (далее - гарантия производителя на товар).

6.8. Поставщик обеспечивает в течение гарантийного срока на Товар качественное выполнение работ по его техническому обслуживанию и бесплатному ремонту уполномоченными службами технического обслуживания или уполномоченными представителями производителя товара, а также обеспечивает поставку специализированных, комплектующих изделий и запасных частей на протяжении всего срока действия гарантий (гарантийных обязательств) на Товар. Транспортировка Товара для проведения гарантийного обслуживания и ремонта, а также обратно, осуществляется Поставщиком за счет собственных средств.

Если в период предоставления гарантий (гарантийных обязательств) обнаружатся недостатки, за которые отвечает Поставщик, и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

Неисправный или дефектный товар возвращается Поставщику за его счет в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправных (дефектных) частей, производятся за счет Поставщика.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

7.2. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки

в части непокрытой неустойкой.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется

за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей *.

Данный пункт не включается в текст контракта в случае, если контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и равен 10 * начальной (максимальной) цены Контакта, что составляет 4390 рублей 17 копеек**.

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей

до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей

до 100 млн. рублей (включительно).

Данный пункт включается в текст контракта в случае, если контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и равен 1000,00* рублей.

1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и равен 1000,00* рублей.

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов, пени за неисполнение

или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов, пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика - обратиться в суд с соответствующим иском.

8.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны

от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует по 31.12.2025 года (включительно).

Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту. В части денежных обязательств, ответственности за нарушение обязательств - до полного их исполнения.

10.2. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.8.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. ФОРС-МАЖОР

12.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, действие контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

13.2. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.

13.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4.Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

13.5.Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

13.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - «Спецификация»

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту №

от

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет руб., ( ), в том числе НДС/ НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными