Тендер - Поставка бытовой химии и стирального порошка №290285819

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование__НМЦ_договора.xls
• Описание_предмета_закупки.docx
• Приложение_к_извещению.docx
• Проект_договора.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.02.2025 по 06.02.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

«Утверждаю»

Заведующий МАДОУ ЦРР-

детский сад №2

______________ И.В. Вертепа

«___» ___________ 2025 г.

Описание предмета закупки

Поставка бытовой химии и стирального порошка

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется в рабочие дни по московскому времени с 8:00 до 12.00 и с 13.00 до 17:00 ч. по адресу Заказчика,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Трудовая,4,

Поставка Товара осуществляется со дня заключения договора по 30 апреля 2025 г., партиями по заявке Заказчика, в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.

Требования к качеству и безопасности товара:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, должно быть подтверждено сертификатом соответствия для импортного товара, а для товара, произведенного на территории Российской Федерации - сертификатом соответствия и качественным удостоверением. Сертификаты должны быть выданы органами стандартизации и метрологии и/или содержать ссылку на соответствующие гигиенические заключения на товар. Внешний вид и качество товара должно соответствовать заявленным требованиям заказчика.

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства) не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением

При поставке Поставщик предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие качество Товара. Товар поставляется надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно техническому заданию. Товар должен быть сертифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и иметь гарантийные талоны.

По согласованию с Заказчиком Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара – штука, упаковка, ящик, коробка и проч.).

Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемого товара, в том числе характеристики контрольных образцов соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным в Спецификации, в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам).

Заказчик вправе провести товарную экспертизу на предмет выявления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам товара, установленным в Спецификации к Договору. В случае выявления несоответствий по скрытым характеристикам расходы по проведенной экспертизе будет нести Поставщик.

Поставляемый товар должен быть идентичен контрольным образцам утвержденным Заказчиком.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик оплачивает или в последующем компенсирует расходы Покупателя на проведение экспертизы

Утвержденные Заказчиком контрольные образцы товара засчитываются в счет объема поставки.

Требования к таре и упаковке товара:

Упаковка поставляемого товара (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечить сохранность товаров (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении.

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В момент передачи товара Заказчику тара и упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, намокания.

Требования к маркировке товара:

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара.

В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Гарантии:

Остаточный срок годности: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара

В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене, Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления указанного требования Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее приложение к извещению о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с извещением в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее – Закон № 223-ФЗ) Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положением о закупке товаров, услуг заказчика муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад №2 муниципального образования Усть-Лабинский район, утвержденное решением наблюдательного совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад №2 муниципального образования Усть-Лабинский район от 28.12.2024 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную информацию, необходимую для определения цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) означает согласие участника закупки малого объема, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных такой закупкой, и в соответствии с заявкой такого участника закупки малого объема.

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должна отсутствовать информация об участнике закупки малого объема, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке малого объема.

К участникам закупки малого объема предъявляются требования в соответствии с пунктом 6 Приложения к извещению.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки малого объема должны содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду поставляемых (используемых) товаров. Значения показателей, предоставляемых участником закупки малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с товарными знаками не должны сопровождаться словами «или эквивалент».

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки малого объема должны соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании предмета закупки малого объема.

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную информацию, необходимую для определения цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к закупке малого объема, направляемое с использованием внешнего ресурса, должно соответствовать условиям и требованиям закупки малого объема и содержать следующую информацию и (или) документы:

1) наименование товара, работы, услуги, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), наименование производителя и страны происхождения товара. Обращаем внимание, что в случае, если заявка на участие в закупке малого объема не будет содержать указание на товарный знак товара, то при поставке товара, обладающего товарным знаком, в приемке такого товара будет отказано (в случае поставки товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг);

2) характеристики предлагаемого участником закупки малого объема товара, соответствующие показателям, установленным в описании предмета Закупки малого объема (в случае поставки товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг);

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктом 8 Приложения к извещению (при установлении заказчиком таких требований указываются документы:);

4) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги (при установлении заказчиком таких требований указываются документы:);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, устанавливающими запрет допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, принятыми в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ (при установлении заказчиком таких требований указываются информация и документы:);

6) расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участника закупки малого объема.

Контактное лицо заказчика: Вертепа Ирина Валерьевна, тел. 8(86135)52200

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект договора

на поставку товара

_________ 2025года г. Усть-Лабинск

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №2 муниципального образования Усть-Лабинский район, в лице заведующего Вертепа Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,и __________ (________), в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупке Заказчика (далее – Положение о закупке), в соответствии с протоколом рассмотрения предложений на закупку у единственного поставщика № ___ от __.__.2025г, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бытовую химию и стиральный порошок (далее — Товар) в количестве (объеме), ассортименте, по цене и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим Договором.
1.2.Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего Договора Товар свободен от прав третьих лиц.
1.3.Поставщик передает Заказчику Товар, а также оказывает следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие мероприятия):
- осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;
- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.
1.4.Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.
1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим Договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет: ________ (__________) рублей ___ копеек, цена Договора включает в себя НДС (если операция подлежит налогообложению).
2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу Товара указана в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.3. Цена настоящего Договора включает в себя все затраты, в том числе стоимость товара, расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, уплату всех необходимых налогов и сборов, а также иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Поставка Товара осуществляется со дня заключения договора по 30 апреля 2025 г., партиями по заявке Заказчика, в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.
При нарушении этого условия Заказчик вправе не принимать товар, а также отказаться от принятия товара.
3.2. Поставка товара Заказчику осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Трудовая,4, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (в пятницу и предпраздничные дни до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.) по московскому времени, обеденный перерыв с 12:00 до 12:48.
Поставщик обязуется осуществить доставку Товара с предоставлением полного пакета товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Спецификацией к настоящему Договору:

счет – 1 экземпляр;

счет-фактура (или письмо Поставщика о применении УСН) – 1 экземпляр;

товарная накладная – 2 экземпляра;

документы, подтверждающие качество Товара.

Поставщиком может быть предоставлен Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 (двух) экземплярах вместо счета-фактуры и товарной накладной.

В товарной накладной должна быть указана фирма-производитель Товара.

3.3. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, предоставления счета (счета-фактуры) или универсального передаточного документа. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации

Источник финансирования: бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар Заказчику надлежащего качества в срок указанный в п.3.1. настоящего Договора и выполнить сопутствующие мероприятия указанные в п. 1.3. Договора.

4.1.2. Предоставить информацию о производителе товара, выпущенном в Краснодарском крае.

4.1.3. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.4. Устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.5. Гарантировать качество поставленного Товара.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 3 дня до поставки.

4.1.7. Передать Заказчику одновременно с товаром товарную накладную, счет (счет-фактуру) или универсальный передаточный документ, сертификаты качества, регистрационные удостоверения и .

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями Договора и оказать сопутствующие мероприятия, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора.

4.1.9. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения Договора.

4.1.10. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик оплачивает или в последующем компенсирует расходы Заказчика на проведение экспертизы в случаях, когда ее проведение вызвано необходимостью проверки документально подтвержденных сведений о ненадлежащем качестве товара, полученных Заказчиком от государственных органов, общественных объединений по защите прав потребителей; выявленных при приемке Товаров, а также во всех иных случаях, когда заключением экспертизы подтверждается ненадлежащее качество товара.

4.1.11. Предоставить информацию о производителе товара, выпущенном в Краснодарском крае.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему Договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке Товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость Товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего Договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий Договора.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1.Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных Договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества, а также в случае несоответствия сведений в сопроводительных документах на поставленный товар.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с предварительным уведомлением Поставщика, в следующих случаях:

- осуществление поставки товара ненадлежащего качества, если недостатки товара не были устранены в установленный Заказчиком срок;

- невыполнение Поставщиком в требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- при неоднократном нарушении срока поставки товара.

Уведомление о решении об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть направлено с помощью электронной почты, факсимильной и другой связи.

4.4.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка результата исполнения Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При приемке результата исполнения Договора подлежат проверке количество и качество поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Поставщик обязан при исполнении Договора предъявить документ, подтверждающий страну происхождения Товара, предоставить документы, подтверждающие качество Товара (копия регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, декларация соответствия и т.д.).

5.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с Договором. Принятый Заказчиком Товар должен быть им осмотрен в срок не более одного рабочего дня. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней проверить качество принятого товара и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

В случае получения поставленного товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных мероприятий к конечному месту поставки. Маркировка наносится на русском языке.

5.5. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы транспортных и сопроводительных документов, обязательных для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке (товарная накладная или Универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара.

5.7. При выявлении несоответствий или недостатков товаров, препятствующих их приемке в целом или отдельной партии, в том числе несоответствий по количественным, качественным характеристикам, документ о приемке не подписывается и составляется Акт-заключение о несоответствии товара (работ, услуг) условиям Договора, который сотрудниками Заказчика, в присутствии представителя Поставщика (в случае его отсутствия с отметкой об отсутствии), в 2-х экземплярах, и передается под подпись уполномоченному представителю Поставщика либо направляется по почте.

5.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно осуществить замену некачественного товара на качественный в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком.

5.9. Существенным нарушением Договора является:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

В случае существенного нарушения требований к количеству и (или) качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.

5.10. После устранения выявленных несоответствий, в сроки, указанные Заказчиком, подписывается документ о приемке с указанием реальной даты события.

5.11. Для проверки поставленного Товара, в части соответствия условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о Договорной системе в сфере закупок Российской Федерации.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1.На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, но не менее 12 месяцев.

6.2.Качество товара должно соответствовать требованиям предъявляемым к данному виду товара, должно быть подтверждено сертификатом соответствия для импортного товара, а для товара произведенного на территории Российской Федерации — сертификатом соответствия и паспортом качества.

6.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством товара, в течение установленного гарантийного срока. Поставщик обязуется за свой счет производить необходимые мероприятия, в том числе замену товара, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 календарных дней со дня письменного заявления о них Заказчиком.

6.4. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков, возникших по вине Поставщика.

6.6. На каждой единице товара должна быть маркировка от производителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара в соответствии требованиями законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10% от цены договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

7.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосре6дственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданное лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 мая 2025 года, а в части взаиморасчетов до их проведения. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения подтверждения о его вручении.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон Договора своих обязательств, другая Сторона Договора обязана направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты её получения.

10.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

10.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений к нему и подписываются обеими Сторонами.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

11.3. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Настоящий Договор заключен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

11.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от __.__.2025 г № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

по поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма Договора составляет: ________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ____% / НДС не предусмотрен.

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Заведующий МАДОУЦРР – детский сад №2

___________________И.В.Вертепа _____________________________________