Тендер - Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, расходных материалов для санитарных комнат №280940214

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Примерная_форма_договора.docx

Раздел 1. Форма 002.05.02, 009.12.01

Приложение 3 к заявке на проведение закупки малого объема

Договор на поставку товара (рамочный, срок годности)

Договор поставки № ______

г. Москва «____» _____________ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3020), именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании доверенности от __.__.____ № _______, с одной стороны, и ________________________________ (полное и сокращенное название организации) (ОГРН/ЕГРИП ______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании Устава (или доверенности от __.__.____ № _______), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем [1] :

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора поставлять по заявкам Покупателю _______________ (далее – Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, технические характеристики и цена за единицу Товара указаны в Спецификации (приложение 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя, составленным по форме, предусмотренной приложением 2 к Договору (далее – Заявка).

1.4. Адрес поставки Товара – __________________ (далее – Объект).

(или)

1.4. Адреса поставки Товара указаны в Реестре адресов поставки Товара (приложение 3 к Договору) (далее – Объекты).

1.5. Покупатель не гарантирует Поставщику минимального количества Заявок, и Договор не накладывает на Покупателя обязательств по приобретению минимального объема Товара.

Цена Товара и условия расчетов. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

Цена единицы Товара, включая НДС (__%) [2] , указана в Спецификации (приложение 1 к Договору).

(В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения указывается, что поставка Товара не облагается НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае изменения Поставщиком режима налогообложения цена единицы Товара остается неизменной.)

• В цену Договора полностью включены все расходы, связанные с выполнением обязательств Поставщика, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, комплектацию Товара, упаковку и ее вывоз/утилизацию, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы, таможенные, страховые и иные обязательные платежи.

2.3. Покупатель производит оплату по каждой Заявке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета от Поставщика, выставленного на основании подписанной Сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) (далее – товарная накладная) или универсального передаточного документа (далее – УПД).

2.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными в день перечисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика для дальнейшего зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. В случае предоставления Поставщиком некорректно оформленных документов (наличие ошибок, неверно указанных реквизитов, нечетких записей или незаполненных граф и полей) Покупатель имеет право отказаться от оплаты полученного счета и вернуть поступившие документы Поставщику для доработки с указанием причин возврата. В этом случае Покупатель не несет ответственность за несвоевременную оплату. При этом срок рассмотрения документов и проведения расчетов за поставленный Товар исчисляется с даты получения переоформленного комплекта документов для проведения расчетов. Срок предоставления Поставщиком переоформленного комплекта документов должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней.

2.6. Стороны при обмене документами по Договору применяют электронный документооборот основании и в соответствии с подписанным Сторонами Соглашением об использовании электронного документооборота при обмене документами в рамках финансово-хозяйственной деятельности (приложение _ к Договору) от __ № ___. [3]

2.7. Обеспечение исполнения обязательств по Договору.

2.7.1. Поставщиком предоставлено Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме безотзывной банковской гарантии от ______ № ________, выданной _________________, на сумму _______________. [4]

Предоставленная банковская гарантия является безотзывной, выданной банком, включенным в перечень банков, размещенный на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и содержит следующие условия:

• обеспечивает надлежащее исполнение Поставщиком следующих обязательств: обязательств, предусмотренных Договором; исполнение Поставщиком обязанностей, связанных с нарушением условий Договора;
• банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, действует с _____ по _______; [5]
• перечень документов, представляемых Поставщиком банку, выдавшему банковскую гарантию, для осуществления уплаты денежной суммы по банковской гарантии: письменное требование об оплате денежной суммы с указанием обстоятельств, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего указанное требование по банковской гарантии (доверенность) (перечень документов является закрытым).

2.7.2. Поставщик обязуется заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае исключения банка, выдавшего банковскую гарантию, из перечня банков, размещенного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, отзыва у него в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций или если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие либо иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору.

Поставщик предоставляет Покупателю новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях, которые указаны в Договоре, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций банка, выдавшего банковскую гарантию, исключения его из вышеуказанного перечня или с момента, когда ранее предоставленное обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать [6] .

Порядок направления Заявок

Заявка направляется в адрес представителя Поставщика по электронной почте_________.

Получение Заявки подтверждается Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней путем направления электронного письма на адрес Покупателя, указанный в пункте 11.7 Договора.

Цена каждой Заявки определяется исходя из количества Товара, указанного в Заявке, и цены единицы Товара в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору).

Порядок сдачи и приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более ___ (_______) рабочих дней с даты подтверждения Поставщиком получения соответствующей Заявки.

4.2. Поставщик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки Товара уведомляет о дате и времени поставки Товара представителя Покупателя по электронному адресу, указанному в пункте 11.7 Договора, а также предоставляет следующую информацию: марку и регистрационный номер транспортных средств, фамилию, имя, отчество лиц, которые будут задействованы в поставке Товара. При этом Поставщик заверяет и гарантирует, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им обеспечена правомерность (получение надлежащим образом оформленных согласий указанных лиц или наличие иных предусмотренных законом оснований для обработки персональных данных) передачи Покупателю указанных персональных данных. Для прохода/въезда на Объект/Объекты указанные лица предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации.

В связи с ограниченными размерами погрузочно-разгрузочного бокса на Объекте/Объектах доставка Товара должна осуществляться автотранспортом с габаритными размерами, не превышающими следующие параметры:

• длина __ м;
• высота __ м.

(Данное условие применяется в случае имеющихся ограничений погрузочно-разгрузочного бокса на Объекте/Объектах).

4.3. Поставка Товара на Объект/Объекты осуществляется в рабочие дни: понедельник – четверг с _____ до _____ часов, пятница с ____до ____ часов по местному времени. Товар поставляется в заводской оригинальной, запечатанной упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, отвечает установленным стандартам и техническим требованиям производителя, имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы. На упаковке Товара должны быть указаны наименование, адрес производителя. Поставщик обеспечивает сохранность Товара при транспортировке.

4.4. Приемка Товара по количеству и комплектности производится при его передаче Покупателю в соответствии с условиями Договора.

Приемка Товара производится представителем Покупателя в присутствии представителя Поставщика.

4.5. Приемка Товара осуществляется при условии:

• соответствия наименования Товара, фактического количества, комплектности, ассортимента Товара, указанных в товаросопроводительной документации, Спецификации (приложение 1 к Договору) и Заявке;
• отсутствия видимых повреждений, дефектов поставленного Товара и (или) его упаковки;
• наличия документации, относящейся к Товару и подтверждающей качество Товара (технический паспорт Товара или иной документ на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики Товара, сертификат качества или декларация соответствия).

4.6. При получении Товара Покупатель проверяет его по количеству и комплектности согласно Спецификации (приложение 1 к Договору) и Заявке, фиксирует отсутствие видимых повреждений и дефектов Товара, а также проверяет наличие документации, относящейся к Товару. При соблюдении всех перечисленных условий и отсутствии замечаний у Покупателя Сторонами подписывается товарная накладная или УПД.

4.7. В случае выявления при приемке несоответствия поставленного Товара наименованию и техническим характеристикам Товара, указанным в Спецификации (приложение 1 к Договору), товарораспорядительной документации, обнаружения количественной недопоставки, некомплектности, видимых недостатков, дефектов Товара и (или) его упаковки, отсутствия документации, относящейся к Товару, Покупатель вправе не принимать Товар до полного устранения Поставщиком допущенных нарушений.

В этом случае Стороны проставляют соответствующую отметку с указанием выявленных нарушений в товарной накладной или УПД (в транспортном документе, в случае если доставка осуществляется транспортной организацией).

Покупатель предъявляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней рекламацию в письменном виде с перечнем замечаний. Замечания устраняются Поставщиком без дополнительной оплаты в течение __ (________) рабочих дней с даты получения рекламации.

4.8. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

4.9. Покупатель приобретает Товар для собственных нужд и является конечным пользователем поставленного Товара [7] .

Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения срока поставки, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере __% (________________ процента) от цены не поставленного Товара за каждый календарный день просрочки в течение первой недели просрочки и __ % (_______ процента) за каждый последующий календарный день просрочки. [8]

5.2. В случае нарушения срока поставки Товара, указанного в пункте 4.1 Договора, на срок свыше __ (_________) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно письменно уведомив Поставщика.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной Покупателем в письменном уведомлении.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счета, указанного в пункте 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере __% (_____________ процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

5.4. При нарушении Поставщиком срока замены дефектного Товара, предусмотренного пунктом 7.5 Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком пени в размере % (_______ процента) от стоимости Товара, в отношении которого были нарушены гарантийные обязательства, за каждый календарный день просрочки.

5.5. Поставщик, предоставивший Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, предусмотренные разделом 6 Договора, обязан возместить по требованию Покупателя убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель, который полагался на недостоверные заверения об обстоятельствах, вправе по своему выбору потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью заверений, или уплаты неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек, а также отказаться от исполнения Договора.

5.6. За нарушение условий конфиденциальности, предусмотренных разделом 10 Договора, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения.

5.7. В случае нарушения запрета, установленного пунктом 11.4 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей
00 копеек.

5.8. Штрафные санкции и суммы возмещений подлежат уплате в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Стороной, допустившей нарушение обязательства по Договору, соответствующего письменного требования, за исключением случая, когда Покупатель может произвести удержание начисленной неустойки при проведении расчета по Договору. Во избежание сомнений Поставщик подтверждает свое согласие с правом Покупателя вычесть (зачесть) суммы ответственности из любых сумм, подлежащих уплате Покупателем Поставщику согласно Договору.

5.9. Поставщик возмещает Покупателю убытки любого характера, понесенные Покупателем, связанные с нарушением или являющиеся следствием нарушения Поставщиком или его персоналом условий Договора и (или) законодательства Российской Федерации.

5.10. Поставщик несет ответственность за несоблюдение всех норм и правил, включая правила внутриобъектового и пропускного режимов Покупателя, требований пожарной безопасности, при исполнении обязательств Поставщика и в полном объеме возмещает Покупателю убытки, причиненные ему в связи с их несоблюдением.

5.11. Поставщик несет ответственность за организацию безопасных условий и охрану труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за контроль соблюдения своими работниками требований нормативных правовых актов по охране труда.

5.12. В любом случае требования о взыскании убытков по Договору не могут включать требования о взыскании упущенной выгоды.

5.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

5.14. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения обязательств по Договору в срок, предусмотренный подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 Договора, отзыва лицензии на осуществление банковских операций у банка, выдавшего банковскую гарантию, а также в иных случаях, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере__ % (_____________ процента) от суммы банковской гарантии за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Заверения об обстоятельствах Поставщика и гарантии качества Товара

6.1. Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Покупателя и гарантирует ему, что перечисленные ниже заверения об обстоятельствах являются достоверными и точными, а Покупатель при заключении Договора полагается на такие заверения, имеющие для него существенное значение:

– Поставщик соответствует единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным Положением Банка России от 01.03.2018 № 632-П «О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (опубликовано на официальном сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru), а также не отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, в отношении него не применяются процедуры банкротства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

– целью заключения Договора не является получение Поставщиком дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды;

– целью заключения Договора не является осуществление деятельности, направленной на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, либо содействие в ее осуществлении;

– не имеется обстоятельств и условий, способных привести к неспособности Поставщика исполнить Договор. Поставщик, являясь профессиональным участником рынка, действуя разумно и добросовестно, тщательно оценил свои риски, связанные в том числе с действующими в момент заключения Договора ограничительными мерами экономического и политического характера, введенными в отношении российских граждан и юридических лиц, приостановкой (прекращением) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в интересах российских граждан и юридических лиц, приостановкой расчетов с иностранными банками, нарушением логистических связей, изменением закупочных цен на товары, стоимости работ (услуг), изменением валютных курсов. Поставщик не будет ссылаться на указанные обстоятельства как основания для изменения или расторжения Договора;

• работники Поставщика имеют профессиональную квалификацию, знания и навыки, необходимые и достаточные для выполнения обязательств Поставщика с надлежащим качеством;
• заключение Договора и совершение предусмотренных им действий не является нарушением и не приведет к нарушению положений иного договора или соглашения, стороной которого является Поставщик или по которому он связан обязательствами, и (или) нарушением какого-либо запрета или ограничения; не противоречит и не является нарушением и (или) неисполнением условий каких-либо актов, постановлений, приказов, судебных запретов, мер обеспечения, каких-либо иных ограничений или решений; не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами.

6.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору:

• является новым, не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым;
• принадлежит Поставщику, который обладает всеми правами в отношении поставляемого Товара. В случае если Покупателю будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их прав и связанные с исполнением обязательств Поставщика, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением этих прав, за свой счет и незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий;
• отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, эффективности и безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;
• соответствует по качеству характеристикам завода-изготовителя;
• соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду Товара в целях его реализации на территории Российской Федерации.

Срок годности Товара

7.1. Срок годности Товара должен быть не менее ____ (___________) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД.

(или)

7.1. Остаточный срок годности Товара должен быть не менее ____(___________) месяцев/процентов на дату подписания товарной накладной или УПД.

7.2. В случае обнаружения в течение срока годности (остаточного срока годности) дефектов Товара после подписания Сторонами товарной накладной или УПД Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты Товара, в 2 (двух) экземплярах. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя на Объект/Объекты не позднее
3 (трех) рабочих дней с даты получения от Покупателя письменного уведомления.

7.3. Если Поставщик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Покупателем в одностороннем порядке с указанием на то, что представитель Поставщика не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Покупателем в одностороннем порядке акт направляется Поставщику.
В данном случае считается, что Поставщик согласился с фактом наличия дефектов Товара, за которые отвечает Поставщик.

7.4. Покупатель вправе по своему усмотрению предъявить Поставщику любые требования, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе потребовать замены дефектного Товара на Товар надлежащего качества без дополнительной оплаты.

7.5. Замена дефектного Товара производится Поставщиком в течение __ (____________) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта, фиксирующего дефекты, или с даты получения Поставщиком акта, подписанного Покупателем в одностороннем порядке.

7.6. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, в том числе расходы по транспортировке и страхованию Товара.

Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

8.2. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения письменно уведомляет другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.

8.3. В случае невозможности разрешения спорных вопросов в претензионном порядке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления претензии указанный спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ________ (указывается субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты начала их действия. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

9.4. Стороны подтверждают, что обстоятельства, вызванные ограничительными мерами экономического и политического характера, введенными в отношении российских граждан и юридических лиц, приостановкой (прекращением) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в интересах российских граждан и юридических лиц, приостановкой расчетов с иностранными банками, нарушением логистических связей, изменением закупочных цен на товары, стоимости работ (услуг), изменением валютных курсов и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, не являются основанием для освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Договора.

Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта не исключают возможность ссылаться на любые обстоятельства как основание освобождения от ответственности, если соответствующей Стороной будет надлежащим образом подтверждены наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы, наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств, непричастность Стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы и добросовестное принятие Стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

Условия конфиденциальности

10.1. По взаимному согласию Сторон Стороны соблюдают конфиденциальность условий Договора и договорной переписки, а также любой информации (научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической или иной информации), передаваемой одной из Сторон другой Стороне в целях исполнения настоящего Договора в бумажном или электронном виде.

10.2. Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима работниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации не уполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать разглашения, несанкционированного раскрытия, использования, распространения или публикации конфиденциальной информации в любой возможной форме, ставшей доступной Сторонам в рамках Договора. Сторона не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Указанные обязательства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае реорганизации Поставщика.

10.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования информации третьими лицами. Сторона, не обеспечившая конфиденциальность информации, обязана в соответствии с законодательством Российской Федерации возместить другой Стороне любой документально подтвержденный ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности.

Прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует __ (_______) месяцев (год/а).

При необходимости пролонгации Договора, в случае если ни одна из Сторон за
30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, срок действия Договора считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях. При этом общий срок Договора не должен превышать 3 (трех) лет.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.3 Договора, оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами.

11.3. В случае изменения своего наименования, места нахождения, представителя, номеров контактных телефонов и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение
10 (десяти) календарных дней письменно уведомить друг друга. При этом заключение дополнительного соглашения не требуется. До получения письменного уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по ранее направленным реквизитам другой Стороны, засчитываются в выполнение ими своих обязательств.

11.4. Поставщик не может передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Покупателя.

11.5. Стороны обязуются соблюдать принятые на себя обязательства, определенные Соглашением о недопущении действий коррупционного характера (приложение _ к Договору) и Соглашением о соблюдении принципов экологической и социальной ответственности (приложение _ к Договору).

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.7. По всем вопросам, связанным с исполнением Договора, представителями Сторон являются:

• от Покупателя: (Ф.И.О. и должность), тел. _________________, адрес электронной почты: ____________;
• от Поставщика: (Ф.И.О. и должность), тел. _________________, адрес электронной почты: ____________.

11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

11.9. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

• Спецификация (приложение 1 к Договору) – на __ л.;
• Форма Заявки (приложение 2 к Договору) – на 1 л.;
• Реестр адресов поставки Товара (приложение 3 к Договору) – на __ л.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору поставки

от «___» ______ ___ г.

№ _____________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения указывается, что цена единицы Товара не облагается НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае изменения Поставщиком режима налогообложения цена единицы Товара остается неизменной.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору поставки

от «___» ______ ____ г.

№ _____________________

Форма

Заявка

Дата «_____»_____________г.

Заявка Покупателя №____ в соответствии с Договором от ___________ № ______ .

Адрес поставки ___________________________

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения указывается, что цена единицы Товара не облагается НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае изменения Поставщиком режима налогообложения цена единицы Товара остается неизменной.

Всего к оплате: ______________,__ (________________________) рублей __ копеек, с НДС*.

_______________

(Покупатель) (подпись) (Ф.И.О.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к Договору поставки

от «___» ______ ____ г.

№ _____________________

Реестр адресов поставки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

При необходимости в преамбулу вносятся сведения о лицензиях, свидетельствах о допуске, иных документах, подтверждающих право заниматься отдельными видами деятельности. ↑

Здесь и далее по тексту и в приложениях к Договору НДС указывается по ставке, соответствующей законодательству Российской Федерации о налогах и сборах на дату поставки Товара. ↑

При приобретении товара, который входит в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости или в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации пункт включается в обязательном порядке, а в иных случаях – в зависимости от наличия действующего соглашения об ЭДО с контрагентом или намерения Сторон. ↑

Размер банковской гарантии определяется в соответствии с условиями закупочной документации. ↑

Срок банковской гарантии определяется в соответствии с условиями закупочной документации. ↑

Пункты включаются только в случае применения антидемпинговых мер. ↑

Пункт включается при наличии Товара, который входит в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. ↑

Согласно сложившейся судебной практике размер неустойки 0,1% наиболее соответствует размеру штрафных санкций, обычно применяемых в деловом обороте при неисполнении гражданско-правовых обязательств. Установление более высокого размера неустойки рекомендуется при обосновании соразмерности такой неустойки последствиям, которые могут наступить по причине нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору. ↑

Форма_подачи_ком._предложения - Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1. Форма 002.05.02, 009.12.01

Приложение 3 к заявке на проведение закупки малого объема

Договор на поставку товара (рамочный, срок годности)

Договор поставки № ______

г. Москва «____» _____________ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3020), именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании доверенности от __.__.____ № _______, с одной стороны, и ________________________________ (полное и сокращенное название организации) (ОГРН/ЕГРИП ______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании Устава (или доверенности от __.__.____ № _______), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем [1] :

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора поставлять по заявкам Покупателю _______________ (далее – Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, технические характеристики и цена за единицу Товара указаны в Спецификации (приложение 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя, составленным по форме, предусмотренной приложением 2 к Договору (далее – Заявка).

1.4. Адрес поставки Товара – __________________ (далее – Объект).

(или)

1.4. Адреса поставки Товара указаны в Реестре адресов поставки Товара (приложение 3 к Договору) (далее – Объекты).

1.5. Покупатель не гарантирует Поставщику минимального количества Заявок, и Договор не накладывает на Покупателя обязательств по приобретению минимального объема Товара.

Цена Товара и условия расчетов. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

Цена единицы Товара, включая НДС (__%) [2] , указана в Спецификации (приложение 1 к Договору).

(В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения указывается, что поставка Товара не облагается НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае изменения Поставщиком режима налогообложения цена единицы Товара остается неизменной.)

• В цену Договора полностью включены все расходы, связанные с выполнением обязательств Поставщика, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, комплектацию Товара, упаковку и ее вывоз/утилизацию, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы, таможенные, страховые и иные обязательные платежи.

2.3. Покупатель производит оплату по каждой Заявке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета от Поставщика, выставленного на основании подписанной Сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) (далее – товарная накладная) или универсального передаточного документа (далее – УПД).

2.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными в день перечисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика для дальнейшего зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. В случае предоставления Поставщиком некорректно оформленных документов (наличие ошибок, неверно указанных реквизитов, нечетких записей или незаполненных граф и полей) Покупатель имеет право отказаться от оплаты полученного счета и вернуть поступившие документы Поставщику для доработки с указанием причин возврата. В этом случае Покупатель не несет ответственность за несвоевременную оплату. При этом срок рассмотрения документов и проведения расчетов за поставленный Товар исчисляется с даты получения переоформленного комплекта документов для проведения расчетов. Срок предоставления Поставщиком переоформленного комплекта документов должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней.

2.6. Стороны при обмене документами по Договору применяют электронный документооборот основании и в соответствии с подписанным Сторонами Соглашением об использовании электронного документооборота при обмене документами в рамках финансово-хозяйственной деятельности (приложение _ к Договору) от __ № ___. [3]

2.7. Обеспечение исполнения обязательств по Договору.

2.7.1. Поставщиком предоставлено Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме безотзывной банковской гарантии от ______ № ________, выданной _________________, на сумму _______________. [4]

Предоставленная банковская гарантия является безотзывной, выданной банком, включенным в перечень банков, размещенный на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и содержит следующие условия:

• обеспечивает надлежащее исполнение Поставщиком следующих обязательств: обязательств, предусмотренных Договором; исполнение Поставщиком обязанностей, связанных с нарушением условий Договора;
• банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, действует с _____ по _______; [5]
• перечень документов, представляемых Поставщиком банку, выдавшему банковскую гарантию, для осуществления уплаты денежной суммы по банковской гарантии: письменное требование об оплате денежной суммы с указанием обстоятельств, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего указанное требование по банковской гарантии (доверенность) (перечень документов является закрытым).

2.7.2. Поставщик обязуется заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае исключения банка, выдавшего банковскую гарантию, из перечня банков, размещенного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, отзыва у него в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций или если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие либо иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору.

Поставщик предоставляет Покупателю новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях, которые указаны в Договоре, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций банка, выдавшего банковскую гарантию, исключения его из вышеуказанного перечня или с момента, когда ранее предоставленное обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать [6] .

Порядок направления Заявок

Заявка направляется в адрес представителя Поставщика по электронной почте_________.

Получение Заявки подтверждается Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней путем направления электронного письма на адрес Покупателя, указанный в пункте 11.7 Договора.

Цена каждой Заявки определяется исходя из количества Товара, указанного в Заявке, и цены единицы Товара в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору).

Порядок сдачи и приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более ___ (_______) рабочих дней с даты подтверждения Поставщиком получения соответствующей Заявки.

4.2. Поставщик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки Товара уведомляет о дате и времени поставки Товара представителя Покупателя по электронному адресу, указанному в пункте 11.7 Договора, а также предоставляет следующую информацию: марку и регистрационный номер транспортных средств, фамилию, имя, отчество лиц, которые будут задействованы в поставке Товара. При этом Поставщик заверяет и гарантирует, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им обеспечена правомерность (получение надлежащим образом оформленных согласий указанных лиц или наличие иных предусмотренных законом оснований для обработки персональных данных) передачи Покупателю указанных персональных данных. Для прохода/въезда на Объект/Объекты указанные лица предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации.

В связи с ограниченными размерами погрузочно-разгрузочного бокса на Объекте/Объектах доставка Товара должна осуществляться автотранспортом с габаритными размерами, не превышающими следующие параметры:

• длина __ м;
• высота __ м.

(Данное условие применяется в случае имеющихся ограничений погрузочно-разгрузочного бокса на Объекте/Объектах).

4.3. Поставка Товара на Объект/Объекты осуществляется в рабочие дни: понедельник – четверг с _____ до _____ часов, пятница с ____до ____ часов по местному времени. Товар поставляется в заводской оригинальной, запечатанной упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, отвечает установленным стандартам и техническим требованиям производителя, имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы. На упаковке Товара должны быть указаны наименование, адрес производителя. Поставщик обеспечивает сохранность Товара при транспортировке.

4.4. Приемка Товара по количеству и комплектности производится при его передаче Покупателю в соответствии с условиями Договора.

Приемка Товара производится представителем Покупателя в присутствии представителя Поставщика.

4.5. Приемка Товара осуществляется при условии:

• соответствия наименования Товара, фактического количества, комплектности, ассортимента Товара, указанных в товаросопроводительной документации, Спецификации (приложение 1 к Договору) и Заявке;
• отсутствия видимых повреждений, дефектов поставленного Товара и (или) его упаковки;
• наличия документации, относящейся к Товару и подтверждающей качество Товара (технический паспорт Товара или иной документ на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики Товара, сертификат качества или декларация соответствия).

4.6. При получении Товара Покупатель проверяет его по количеству и комплектности согласно Спецификации (приложение 1 к Договору) и Заявке, фиксирует отсутствие видимых повреждений и дефектов Товара, а также проверяет наличие документации, относящейся к Товару. При соблюдении всех перечисленных условий и отсутствии замечаний у Покупателя Сторонами подписывается товарная накладная или УПД.

4.7. В случае выявления при приемке несоответствия поставленного Товара наименованию и техническим характеристикам Товара, указанным в Спецификации (приложение 1 к Договору), товарораспорядительной документации, обнаружения количественной недопоставки, некомплектности, видимых недостатков, дефектов Товара и (или) его упаковки, отсутствия документации, относящейся к Товару, Покупатель вправе не принимать Товар до полного устранения Поставщиком допущенных нарушений.

В этом случае Стороны проставляют соответствующую отметку с указанием выявленных нарушений в товарной накладной или УПД (в транспортном документе, в случае если доставка осуществляется транспортной организацией).

Покупатель предъявляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней рекламацию в письменном виде с перечнем замечаний. Замечания устраняются Поставщиком без дополнительной оплаты в течение __ (________) рабочих дней с даты получения рекламации.

4.8. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

4.9. Покупатель приобретает Товар для собственных нужд и является конечным пользователем поставленного Товара [7] .

Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения срока поставки, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере __% (________________ процента) от цены не поставленного Товара за каждый календарный день просрочки в течение первой недели просрочки и __ % (_______ процента) за каждый последующий календарный день просрочки. [8]

5.2. В случае нарушения срока поставки Товара, указанного в пункте 4.1 Договора, на срок свыше __ (_________) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно письменно уведомив Поставщика.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной Покупателем в письменном уведомлении.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счета, указанного в пункте 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере __% (_____________ процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

5.4. При нарушении Поставщиком срока замены дефектного Товара, предусмотренного пунктом 7.5 Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком пени в размере % (_______ процента) от стоимости Товара, в отношении которого были нарушены гарантийные обязательства, за каждый календарный день просрочки.

5.5. Поставщик, предоставивший Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, предусмотренные разделом 6 Договора, обязан возместить по требованию Покупателя убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель, который полагался на недостоверные заверения об обстоятельствах, вправе по своему выбору потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью заверений, или уплаты неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек, а также отказаться от исполнения Договора.

5.6. За нарушение условий конфиденциальности, предусмотренных разделом 10 Договора, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения.

5.7. В случае нарушения запрета, установленного пунктом 11.4 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести тысяч) рублей
00 копеек.

5.8. Штрафные санкции и суммы возмещений подлежат уплате в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Стороной, допустившей нарушение обязательства по Договору, соответствующего письменного требования, за исключением случая, когда Покупатель может произвести удержание начисленной неустойки при проведении расчета по Договору. Во избежание сомнений Поставщик подтверждает свое согласие с правом Покупателя вычесть (зачесть) суммы ответственности из любых сумм, подлежащих уплате Покупателем Поставщику согласно Договору.

5.9. Поставщик возмещает Покупателю убытки любого характера, понесенные Покупателем, связанные с нарушением или являющиеся следствием нарушения Поставщиком или его персоналом условий Договора и (или) законодательства Российской Федерации.

5.10. Поставщик несет ответственность за несоблюдение всех норм и правил, включая правила внутриобъектового и пропускного режимов Покупателя, требований пожарной безопасности, при исполнении обязательств Поставщика и в полном объеме возмещает Покупателю убытки, причиненные ему в связи с их несоблюдением.

5.11. Поставщик несет ответственность за организацию безопасных условий и охрану труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за контроль соблюдения своими работниками требований нормативных правовых актов по охране труда.

5.12. В любом случае требования о взыскании убытков по Договору не могут включать требования о взыскании упущенной выгоды.

5.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

5.14. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения обязательств по Договору в срок, предусмотренный подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 Договора, отзыва лицензии на осуществление банковских операций у банка, выдавшего банковскую гарантию, а также в иных случаях, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере__ % (_____________ процента) от суммы банковской гарантии за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Заверения об обстоятельствах Поставщика и гарантии качества Товара

6.1. Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Покупателя и гарантирует ему, что перечисленные ниже заверения об обстоятельствах являются достоверными и точными, а Покупатель при заключении Договора полагается на такие заверения, имеющие для него существенное значение:

– Поставщик соответствует единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным Положением Банка России от 01.03.2018 № 632-П «О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (опубликовано на официальном сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru), а также не отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, в отношении него не применяются процедуры банкротства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

– целью заключения Договора не является получение Поставщиком дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды;

– целью заключения Договора не является осуществление деятельности, направленной на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, либо содействие в ее осуществлении;

– не имеется обстоятельств и условий, способных привести к неспособности Поставщика исполнить Договор. Поставщик, являясь профессиональным участником рынка, действуя разумно и добросовестно, тщательно оценил свои риски, связанные в том числе с действующими в момент заключения Договора ограничительными мерами экономического и политического характера, введенными в отношении российских граждан и юридических лиц, приостановкой (прекращением) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в интересах российских граждан и юридических лиц, приостановкой расчетов с иностранными банками, нарушением логистических связей, изменением закупочных цен на товары, стоимости работ (услуг), изменением валютных курсов. Поставщик не будет ссылаться на указанные обстоятельства как основания для изменения или расторжения Договора;

• работники Поставщика имеют профессиональную квалификацию, знания и навыки, необходимые и достаточные для выполнения обязательств Поставщика с надлежащим качеством;
• заключение Договора и совершение предусмотренных им действий не является нарушением и не приведет к нарушению положений иного договора или соглашения, стороной которого является Поставщик или по которому он связан обязательствами, и (или) нарушением какого-либо запрета или ограничения; не противоречит и не является нарушением и (или) неисполнением условий каких-либо актов, постановлений, приказов, судебных запретов, мер обеспечения, каких-либо иных ограничений или решений; не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами.

6.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору:

• является новым, не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым;
• принадлежит Поставщику, который обладает всеми правами в отношении поставляемого Товара. В случае если Покупателю будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их прав и связанные с исполнением обязательств Поставщика, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением этих прав, за свой счет и незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий;
• отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, эффективности и безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;
• соответствует по качеству характеристикам завода-изготовителя;
• соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду Товара в целях его реализации на территории Российской Федерации.

Срок годности Товара

7.1. Срок годности Товара должен быть не менее ____ (___________) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД.

(или)

7.1. Остаточный срок годности Товара должен быть не менее ____(___________) месяцев/процентов на дату подписания товарной накладной или УПД.

7.2. В случае обнаружения в течение срока годности (остаточного срока годности) дефектов Товара после подписания Сторонами товарной накладной или УПД Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты Товара, в 2 (двух) экземплярах. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя на Объект/Объекты не позднее
3 (трех) рабочих дней с даты получения от Покупателя письменного уведомления.

7.3. Если Поставщик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Покупателем в одностороннем порядке с указанием на то, что представитель Поставщика не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Покупателем в одностороннем порядке акт направляется Поставщику.
В данном случае считается, что Поставщик согласился с фактом наличия дефектов Товара, за которые отвечает Поставщик.

7.4. Покупатель вправе по своему усмотрению предъявить Поставщику любые требования, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе потребовать замены дефектного Товара на Товар надлежащего качества без дополнительной оплаты.

7.5. Замена дефектного Товара производится Поставщиком в течение __ (____________) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта, фиксирующего дефекты, или с даты получения Поставщиком акта, подписанного Покупателем в одностороннем порядке.

7.6. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, в том числе расходы по транспортировке и страхованию Товара.

Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

8.2. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения письменно уведомляет другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.

8.3. В случае невозможности разрешения спорных вопросов в претензионном порядке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления претензии указанный спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ________ (указывается субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты начала их действия. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

9.4. Стороны подтверждают, что обстоятельства, вызванные ограничительными мерами экономического и политического характера, введенными в отношении российских граждан и юридических лиц, приостановкой (прекращением) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в интересах российских граждан и юридических лиц, приостановкой расчетов с иностранными банками, нарушением логистических связей, изменением закупочных цен на товары, стоимости работ (услуг), изменением валютных курсов и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, не являются основанием для освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Договора.

Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта не исключают возможность ссылаться на любые обстоятельства как основание освобождения от ответственности, если соответствующей Стороной будет надлежащим образом подтверждены наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы, наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств, непричастность Стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы и добросовестное принятие Стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

Условия конфиденциальности

10.1. По взаимному согласию Сторон Стороны соблюдают конфиденциальность условий Договора и договорной переписки, а также любой информации (научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической или иной информации), передаваемой одной из Сторон другой Стороне в целях исполнения настоящего Договора в бумажном или электронном виде.

10.2. Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима работниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации не уполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать разглашения, несанкционированного раскрытия, использования, распространения или публикации конфиденциальной информации в любой возможной форме, ставшей доступной Сторонам в рамках Договора. Сторона не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Указанные обязательства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае реорганизации Поставщика.

10.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования информации третьими лицами. Сторона, не обеспечившая конфиденциальность информации, обязана в соответствии с законодательством Российской Федерации возместить другой Стороне любой документально подтвержденный ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности.

Прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует __ (_______) месяцев (год/а).

При необходимости пролонгации Договора, в случае если ни одна из Сторон за
30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, срок действия Договора считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях. При этом общий срок Договора не должен превышать 3 (трех) лет.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.3 Договора, оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами.

11.3. В случае изменения своего наименования, места нахождения, представителя, номеров контактных телефонов и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение
10 (десяти) календарных дней письменно уведомить друг друга. При этом заключение дополнительного соглашения не требуется. До получения письменного уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по ранее направленным реквизитам другой Стороны, засчитываются в выполнение ими своих обязательств.

11.4. Поставщик не может передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Покупателя.

11.5. Стороны обязуются соблюдать принятые на себя обязательства, определенные Соглашением о недопущении действий коррупционного характера (приложение _ к Договору) и Соглашением о соблюдении принципов экологической и социальной ответственности (приложение _ к Договору).

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.7. По всем вопросам, связанным с исполнением Договора, представителями Сторон являются:

• от Покупателя: (Ф.И.О. и должность), тел. _________________, адрес электронной почты: ____________;
• от Поставщика: (Ф.И.О. и должность), тел. _________________, адрес электронной почты: ____________.

11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

11.9. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

• Спецификация (приложение 1 к Договору) – на __ л.;
• Форма Заявки (приложение 2 к Договору) – на 1 л.;
• Реестр адресов поставки Товара (приложение 3 к Договору) – на __ л.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору поставки

от «___» ______ ___ г.

№ _____________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения указывается, что цена единицы Товара не облагается НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае изменения Поставщиком режима налогообложения цена единицы Товара остается неизменной.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору поставки

от «___» ______ ____ г.

№ _____________________

Форма

Заявка

Дата «_____»_____________г.

Заявка Покупателя №____ в соответствии с Договором от ___________ № ______ .

Адрес поставки ___________________________

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения указывается, что цена единицы Товара не облагается НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае изменения Поставщиком режима налогообложения цена единицы Товара остается неизменной.

Всего к оплате: ______________,__ (________________________) рублей __ копеек, с НДС*.

_______________

(Покупатель) (подпись) (Ф.И.О.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к Договору поставки

от «___» ______ ____ г.

№ _____________________

Реестр адресов поставки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

При необходимости в преамбулу вносятся сведения о лицензиях, свидетельствах о допуске, иных документах, подтверждающих право заниматься отдельными видами деятельности. ↑

Здесь и далее по тексту и в приложениях к Договору НДС указывается по ставке, соответствующей законодательству Российской Федерации о налогах и сборах на дату поставки Товара. ↑

При приобретении товара, который входит в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости или в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации пункт включается в обязательном порядке, а в иных случаях – в зависимости от наличия действующего соглашения об ЭДО с контрагентом или намерения Сторон. ↑

Размер банковской гарантии определяется в соответствии с условиями закупочной документации. ↑

Срок банковской гарантии определяется в соответствии с условиями закупочной документации. ↑

Пункты включаются только в случае применения антидемпинговых мер. ↑

Пункт включается при наличии Товара, который входит в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. ↑

Согласно сложившейся судебной практике размер неустойки 0,1% наиболее соответствует размеру штрафных санкций, обычно применяемых в деловом обороте при неисполнении гражданско-правовых обязательств. Установление более высокого размера неустойки рекомендуется при обосновании соразмерности такой неустойки последствиям, которые могут наступить по причине нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору. ↑

Спецификацияx - Посмотреть таблицу с данными!Условия_поставки

Условия поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Укажите необходимое значение (излишняя информация исключается путем удаления). Изменение формулировок не допускается ↑

Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости» ↑

В случае поставки с установкой выбирается данный вариант ↑

Пункт обязателен к заполнению ↑