Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для бассйна №283741859

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_(дез.средства_бассейн)

Информация

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Технические, качественные, функциональные характеристики

товара (работы, услуги)

- Посмотреть таблицу с данными

Товары, являющиеся предметом закупки, по качеству, потребительским свойствам, безопасности должны соответствовать установленным требованиям и стандартам, техническим регламентам, требованиям действующего законодательства РФ или актам законодательства к качеству, безопасности товара установленным, в том числе:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

Соответствие товаров вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться следующими документами (либо их заверенными копиями):

- декларациями о соответствии (в случае, если товар входит в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

Требования к упаковке и маркировке товара.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждений и порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка должна содержать маркировку, обеспечивающую четкое определение товара, его количество, срок годности и другую информацию, в соответствии с ГОСТ.

Товары, являющиеся предметом закупки, по качеству, потребительским свойствам, безопасности должны соответствовать установленным требованиям и стандартам, техническим регламентам, требованиям действующего законодательства РФ или актам законодательства к качеству, безопасности товара установленным, в том числе:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

Соответствие товаров вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться следующими документами (либо их заверенными копиями):

- декларациями о соответствии (в случае, если товар входит в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

Проект_договора_на_поставку_товара_

ДОГОВОР №

на поставку товара

г. Соликамск «___»______ 2024 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Штаер Евгении Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _______________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику товары согласно Техническому заданию, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар в порядке и размере, установленном настоящим договором.

1.2. Закупка осуществляется в соответствии с пп. 26 пункта 3.2.2. и пункта 5.1.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка» (закупка у единственного поставщика, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), обеспечение гарантийных обязательств (при наличии в договоре такого условия) и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.2. В стоимость договора включены все расходы Поставщика, необходимые для исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе: стоимость товара, расходы на упаковку, маркировку, сертификацию, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

2.3. Расчет за поставляемый товар производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в течение 7 рабочих дней с даты получения Заказчиком товара, счета, товарной накладной, счета-фактуры (при наличии). Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата за фактически поставленный товар осуществляется путем перечисления суммы стоимости товара на расчетный счет Поставщика. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок с письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик праве произвести оплату за поставленный товар за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков. При этом Заказчик уведомляет Поставщика о вычете соответствующих сумм неустойки из стоимости поставленного товара путем направления претензии.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Соликамский городской округ, сТохтуева, МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»

3.2. Срок поставки товаров: в течение __ (________) рабочих дней с момента заключения договора. Поставщику предоставляется право досрочной отгрузки товара по согласованию с Заказчиком.

3.3. Право собственности на поставляемый товар переходит к Заказчику в момент передачи товара от Поставщика. Заказчик принимает товар по наименованию, количеству и качеству в момент приемки товара. В случае передачи продукции ненадлежащего качества Заказчик возвращает товар Поставщику. При обнаружении несоответствия товара по количеству и ассортименту Поставщик обязан незамедлительно либо в установленный Заказчиком срок допоставить товар соответствующего количества.

3.4. Поставщик обязан передать совместно с отгруженным товаром в адрес Заказчика документы, указанные в п.2.4. настоящего договора. Товарно- транспортные накладные должны быть надлежаще оформлены и подписаны уполномоченными лицами.

3.5. Заказчик в течение 3 дней со дня получения товара и сопроводительных документов обязан направить Поставщику подписанные и заверенные печатью товарные накладные, либо иную документацию, подтверждающую факт получения товара Заказчиком с указанием наименования организации, места нахождения, наименования, ассортимента, количества и стоимости полученных товаров.

3.6. В случае, если при приемке товаров обнаружится отсутствие сопроводительных документов полностью либо частично, Заказчик обязан незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней известить об этом обстоятельстве Поставщика. При отсутствии указанного извещения считается, что заказчик получил сопроводительные документы полностью.

3.7. В случае отказа от приема товара Заказчик обязан во всех экземплярах товарно-транспортной накладной сделать отметку об отказе с указанием причин отказа, должности,

фамилии приемщика, подписать и скрепить печатью, а также составить и направить Поставщику претензию.

3.8. Заказчик вправе принять товар без проведения проверки его качества, если у Товара отсутствуют видимые дефекты, повреждения и он находился в надлежащей таре.

3.9. В случае обнаружения недостачи товара при его приемке, представители Заказчика, осуществляющие приемку товара и лицо, ответственное за доставку товара вносят соответствующие изменения в товарно-транспортную накладную и заверяют данные изменения своими подписями.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.2 настоящего договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 1 день до поставки.

4.1.7. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения.

4.1.8. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего договора (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями Договора и законодательством РФ;

4.2.5. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар (в том числе поэтапно) и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать и передать Поставщику документ о приемке товара.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.

4.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями Договора и законодательством РФ;

4.4.5. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, а также случаев, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4) предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10 процентов от цены договора, определенном согласно Постановлению № 1042:

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042:

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 1000,0 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042:

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.12. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договора, не может превышать цену договора.

5.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договоруу, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора, изложенным в показателях качества Технического задания.

6.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок составляет ___ месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

6.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

6.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

7.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 14 дней с момента поступления.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор действует с момента заключения по __________.2024 года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договорам по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. Приложения: № 1 «Техническое задание»;

11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки товара от «___»_____ 2024г. № ____

Техническое задание

(заполняется на основании предложений поставщика)

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________ (_______________) ____________(___________________)

Проект_договора_на_поставку_товара_

ДОГОВОР №

на поставку товара

г. Соликамск «___»______ 2024 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чиковой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _______________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику товары согласно Техническому заданию, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар в порядке и размере, установленном настоящим договором.

1.2. Закупка осуществляется в соответствии с пп. 26 пункта 3.2.2. и пункта 5.1.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка» (закупка у единственного поставщика, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), обеспечение гарантийных обязательств (при наличии в договоре такого условия) и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.2. В стоимость договора включены все расходы Поставщика, необходимые для исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе: стоимость товара, расходы на упаковку, маркировку, сертификацию, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

2.3. Расчет за поставляемый товар производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в течение 7 рабочих дней с даты получения Заказчиком товара, счета, товарной накладной, счета-фактуры (при наличии). Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата за фактически поставленный товар осуществляется путем перечисления суммы стоимости товара на расчетный счет Поставщика. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок с письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик праве произвести оплату за поставленный товар за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков. При этом Заказчик уведомляет Поставщика о вычете соответствующих сумм неустойки из стоимости поставленного товара путем направления претензии.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Соликамский городской округ, сТохтуева, МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»

3.2. Срок поставки товаров: в течение __ (________) рабочих дней с момента заключения договора. Поставщику предоставляется право досрочной отгрузки товара по согласованию с Заказчиком.

3.3. Право собственности на поставляемый товар переходит к Заказчику в момент передачи товара от Поставщика. Заказчик принимает товар по наименованию, количеству и качеству в момент приемки товара. В случае передачи продукции ненадлежащего качества Заказчик возвращает товар Поставщику. При обнаружении несоответствия товара по количеству и ассортименту Поставщик обязан незамедлительно либо в установленный Заказчиком срок допоставить товар соответствующего количества.

3.4. Поставщик обязан передать совместно с отгруженным товаром в адрес Заказчика документы, указанные в п.2.4. настоящего договора. Товарно- транспортные накладные должны быть надлежаще оформлены и подписаны уполномоченными лицами.

3.5. Заказчик в течение 3 дней со дня получения товара и сопроводительных документов обязан направить Поставщику подписанные и заверенные печатью товарные накладные, либо иную документацию, подтверждающую факт получения товара Заказчиком с указанием наименования организации, места нахождения, наименования, ассортимента, количества и стоимости полученных товаров.

3.6. В случае, если при приемке товаров обнаружится отсутствие сопроводительных документов полностью либо частично, Заказчик обязан незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней известить об этом обстоятельстве Поставщика. При отсутствии указанного извещения считается, что заказчик получил сопроводительные документы полностью.

3.7. В случае отказа от приема товара Заказчик обязан во всех экземплярах товарно-транспортной накладной сделать отметку об отказе с указанием причин отказа, должности,

фамилии приемщика, подписать и скрепить печатью, а также составить и направить Поставщику претензию.

3.8. Заказчик вправе принять товар без проведения проверки его качества, если у Товара отсутствуют видимые дефекты, повреждения и он находился в надлежащей таре.

3.9. В случае обнаружения недостачи товара при его приемке, представители Заказчика, осуществляющие приемку товара и лицо, ответственное за доставку товара вносят соответствующие изменения в товарно-транспортную накладную и заверяют данные изменения своими подписями.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.2 настоящего договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 1 день до поставки.

4.1.7. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения.

4.1.8. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего договора (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями Договора и законодательством РФ;

4.2.5. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар (в том числе поэтапно) и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать и передать Поставщику документ о приемке товара.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.

4.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями Договора и законодательством РФ;

4.4.5. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, а также случаев, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4) предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10 процентов от цены договора, определенном согласно Постановлению № 1042:

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042:

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 1000,0 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042:

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.12. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договора, не может превышать цену договора.

5.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договоруу, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора, изложенным в показателях качества Технического задания.

6.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок составляет ___ месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

6.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

6.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

7.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 14 дней с момента поступления.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор действует с момента заключения по __________.2024 года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договорам по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. Приложения: № 1 «Техническое задание»;

11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки товара от «___»_____ 2024г. № ____

Техническое задание

(заполняется на основании предложений поставщика)

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________ (_______________) ____________(___________________)