Тендер - Поставка диагностических наборов реагентов для иммуноферментного анализа, №294435422

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):г. Томск, ул. О.Кошевого, 72, 1 этаж (лаборатория), в рабочие дни - с 8-00ч. до 15-00ч. местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_о_проведении_запроса_котировок_в_электронной_форме

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352

Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в порядке, определенном Положением о закупке товаров, работ, услуг

(№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) [1] Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи №2» [2] (далее – заказчик).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Информация об участнике запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – участник запроса котировок), подавшем настоящую заявку

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1.1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОТИРОВКИ

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

Согласие на обработку персональных данных

Я ___________________________________________________________________________ в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ОГАУЗ «БСМП№2» моих персональных данных, указанных в анкете Участника аукциона, путем размещения в Единой информационной системе (при ведении реестра договоров, оформлении и размещении протоколов по результатам закупки и иных действий, связанных с размещением информации о закупке на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение 1.2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Информация о товаре при осуществлении закупки товара /

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе налог на добавленную стоимость (указывается, если участник запроса котировок является плательщиком налога на добавленную стоимость) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами

5 Информация о товарном знаке включается участником запроса котировок в электронной форме (далее – участник запроса котировок) в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение о проведении запроса котировок) указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

6 Информация о конкретных показателях товара включается участником запроса котировок в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

Приложение №2

Форма декларации о соответствии

участника обязательным требованиям

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным

п. 34 Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи №2»

Настоящим декларируем(ю),

__________________________________________________________________________________

наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)

1) соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящего пункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) участник закупки не является иностранным агентом;

12) в случае проведения закупок товаров, работ, услуг, включенных в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, включающий дополнительные требования к участникам закупки, а также перечень документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям (Приложение №1 к Положению о закупке), заказчик вправе установить в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок дополнительные требования к участникам закупок, предусмотренные указанным Перечнем 1.

Приложение 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 5

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Договор №

на поставку диагностических наборов реагентов для иммуноферментного анализа, для нужд ОГАУЗ «БСМП №2»

г.Томск « »_________ 2025 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи №2» (ОГАУЗ «БСМП №2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Караваева Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «БСМП №2» и Итоговым Протоколом №__ от _________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку диагностических наборов реагентов для иммуноферментного анализа, для нужд ОГАУЗ «БСМП №2» (далее – товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар

1.2. Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), номер регистрационного удостоверения, характеристики товара (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара), страна происхождения товара, количество, количество товара, единица измерения, цена за единицу измерения товара, общая стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена договора составляет__________ рублей (____________) рублей 00копеек (с учетом НДС).

2.2.Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями договора, в том числе:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку;

- стоимость упаковки товара;

- расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара;

- налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи.

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.

2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами оригинала товарной накладной без замечаний и предоставления Поставщиком оригиналов документов - счета, УПД (Универсальный передаточный документ), подтверждающих качество товара.

2.4. Цена товара на момент подписания настоящего договора соответствует в спецификации. Повышение цен Поставщиком на поставляемый товар по настоящему договору не допускается.

2.5. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.

2.6. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.7. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

2.8. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.11 договора.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной по результатам приемки поставленного товара.

3.1.5. Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять товар и оплатить поставленный товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию товара иным условиям договора.

3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по договору).

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого товара.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1.Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.2. Представить документы, указанные в пункте 4.11 договора.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора в порядке, указанном в пункте 12.3 договора.

3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по договору).

3.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

Порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязан доставить Заказчику предусмотренный настоящим Договором товар по адресу: г. Томск, ул. О.Кошевого, 72, 1 этаж (лаборатория), в рабочие дни - с 8-00ч. до 15-00ч. местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).

4.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика. Поставка каждой партии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи заявки, но не позднее 30.11.2025 г. Заявка на поставку товара направляется ответственным лицом Заказчика на следующий электронный адрес _________ и/или факс/телефон Поставщика __________. Поставщик подтверждает, что указанные контакты являются действующими и находятся в ведении сотрудников, уполномоченных на приемку заявок от Заказчика. Допускается досрочная поставка товара по соглашению сторон.

Контактное лицо Заказчика Ерошенко Любовь Борисовна тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-86-62. Уведомление должно быть направлено Заказчику по адресу электронной ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо Поставщика: _____ФИО____, тед.__________, эл.почта

4.3. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента отгрузки товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества товара и сроков доставки до места поставки. Уведомление должно быть направлено Заказчику по адресу электронной ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.4.Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.5. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.6. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора партиями на основании заявки Заказчика, в том количестве и ассортименте, что указаны в заявке Заказчика. Заявка может подаваться Заказчиком, как в письменной, так и в устной или электронной форме.

4.7. Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида Товара.

4.8. Разгрузка и складирование Товара в месте поставки должны производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

4.9. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема товара.

4.10. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику считается дата получения товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит на Заказчика.

4.11. Поставщик должен на момент передачи товара предоставить Заказчику следующие документы:

• счет;
• УПД (Универсальный передаточный документ)

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям договора и действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие,

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.

5. Качество и упаковка товара. Гарантия товара

5.1. Приемка товара производится Заказчиком в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки товара по адресу Заказчика.

5.2. Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на соответствие условиям договора и Спецификации (Приложение 1 к договору);

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 4.11 договора;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если товар поставляется в упаковке (таре);

- проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара (при наличии) на соответствие Спецификации (Приложение 1 к договору).

5.3. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: _________, номером факса для направления извещений является: __________. Вызов представителя Поставщика не требуется. Заказчик в одностороннем порядке составляет акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком товара на товар надлежащего качества).

Поставщик в установленный в претензии срок обязан устранить все недостатки. Заказчик вправе не принимать всю партию товара в соответствии с товарной накладной в случае выявления недостатков даже части товаров, до полного устранения недостатков Поставщиком. В случае, если Поставщик не устраняет выявленные недоставки товара в срок, указанный Заказчиком, то Заказчик вправе отказаться от приемки товара в полном объеме с возвратом товара за счет средств Поставщика.

5.4.Претензии Заказчика по количеству принимаются Поставщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

5.5.Для обеспечения качества товара Поставщик организует перемещение и транспортировку товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность товара.

5.6.Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим стандартам и условиям, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору.

5.7.Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара ГОСТу, и при его надлежащем хранении несёт все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение всего срока.

5.8. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р.

Товар должен быть новым, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.9. Товар, подлежащий поставке, должен быть зарегистрирован как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

5.10. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

В случае просрочки Заказчик вправе удержать начисленную сумму неустойки из оплаты по договору в одностороннем порядке, направив Поставщику уведомление об этом.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период просрочки исполнения обязательства, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Поставщика.

6.4. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.

6.5. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.

6.6. В случае отказа Поставщика от исполнения договора, не связанного с неисполнением Заказчиком своих обязательств, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего договора. Штраф может быть удержан Заказчиком в одностороннем порядке из оплаты по настоящему договору, направив Поставщику уведомление об этом. При отсутствии необходимой суммы к удержанию, Поставщик оплачивает сумму штрафа по реквизитам, указанным в договоре, одновременно с направлением уведомления о расторжении Договора.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку/штраф/пеню за нарушения исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке, направив Поставщику уведомление об этом, не только из оплаты по настоящему Договору, но и из оплаты по любому другому договору с Поставщиком.

7. Форс-мажор

7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 9.2. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. При заключении и исполнении договора внесение изменений в договор осуществляется заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (при необходимости).

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора):

Заказчиком – в любое время при условии исполнения обязательств по оплате поставленного товара.
В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным ст. 523 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Заказчик вправе взыскать в Поставщика штраф в размере 10% от цены настоящего
договора. Штраф может быть удержан Заказчиком в одностороннем порядке, направив Поставщику
уведомление об этом. Поставщиком – в любое время, уведомив Заказчика за 14 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения и с уплатой штрафа в соответствии с п.8.5 Договора, а также в
соответствии со ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если настоящий договор
будет расторгнут, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) своих обязательств, в том числе в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
договора, Заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика (исполнителем, подрядчиком) в
соответствии с условиями, предусмотренными подп.17 п.222 раздела 6 Положения о закупках товаров
работ и услуг для нужд ОГАУЗ «БСМП No2».

Поставщиком – в любое время, уведомив Заказчика за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения и с уплатой штрафа в соответствии с п.6.6 Договора, а также в соответствии со ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре. При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

9.2. Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и имеет обязательную для обеих сторон силу. Документы, распечатанные в виде скриншотов с почтовых ящиков (об отправке письма и/или о прочтении отправленного письма другой стороной), признаются подтверждающими факт получения другой стороной документов вплоть до получения стороной договора оригинала документа от другой стороны. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2025г., но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

• Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством РФ как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено стороной в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.11.1, п.11.2 настоящего договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, выступившая с инициативой о расторжении договора, в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №____

от __ ______ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается номер Положения о закупке товаров, работ, услуг, присвоенный в единой информационной системе в сфере закупок. ↑

Указывается полное наименование областного государственного автономного (бюджетного) учреждения в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц. ↑

При необходимости. ↑

Если запреты, ограничения и преимущество не применяются, необходимо указать «Запреты, ограничения и преимущество не применяются». ↑

1 Заполняется юридическим лицом. ↑

2 Заполняется юридическим лицом. ↑

3 Заполняется физическим лицом. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

↑

↑