Тендер - Поставка керамических изделий №267007372

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) Проведение МЗ при закупки стоимостью до 2-х миллионов рублей с НДС (включительно) для любых видов продукции

Наименование заказчика: Акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2

Контактное лицо: Васильев Игорь Игоревич

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1025,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1025

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка керамических изделий

Состав, объем и количество товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок (период) поставки товара: 02.03.2024 – 01.04.2024

Условия поставки товара: в соответствии с условиями договора

Место поставки товара: В соответствии с проектом договора

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 60 копеек, включая НДС.

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20.11.190.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с проектом договора и ТЗ.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с проектом договора.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с проектом договора.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент: Информация об участнике не указывается

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (или указывается название арбитражного комитета дивизиона (АК) и его контактные реквизиты, если таковой АК создан).

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора.

Договор_ГК

217/31

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________

Город Подольск

«____» ______________ 20___

года

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________________________, действующего на основании ___________________, с

одной стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО

«ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя

директора по закупкам – Начальника управления МТО Клинкова Руслана Борисовича,

действующего на основании Доверенности № 34/291/2023-Дов от 12.12.2023г., с другой

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю керамические изделия (далее Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему

Договору, а также Техническим заданием, в обусловленный Спецификацией срок, а

Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные в

Спецификации.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и условиям,

согласованным Сторонами в Спецификации, техническом задании и дополнительных

соглашениях.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и

под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами

третьих лиц, а также не был в употреблении (новый), если иное не согласовано Сторонами

в Спецификации.

1.4. В случае противоречия условий Спецификации условиям, изложенным в тексте

настоящего Договора и техническому заданию, преимущественную силу имеют условия

Спецификации. В случае если Техническое задание отсутствует в качестве приложения к

договору, условия данного договора в отношении технического задания не применяются.

2. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору указывается в Спецификации.

В случае поставки Товара отдельными партиями, промежуточные сроки и условия такой

поставки могут быть согласованы Сторонами в Спецификации. Досрочная поставка

Товара допускается только по предварительному письменному согласованию с

Покупателем.

Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет

Поставщика.

2.2. Датой поставки Товара считается дата приема Товара на складе Покупателя

(Грузополучателя), указанная в товарной накладной (ТОРГ-12) или подписания

Сторонами универсального передаточного акта (УПД).

2.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам,

техническим условиям, техническим регламентам изготовителя и условиям настоящего

Договора и приложений к нему. Особые дополнительные к установленным

законодательством требованиям к таре и упаковке оговариваются Сторонами в

Спецификации к настоящему Договору.

2.4. Маркировка Товара должна соответствовать действующим стандартам,

техническим регламентам и условиям настоящего Договора.

217/31

2.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с

момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или подписания

Сторонами универсального передаточного акта (УПД). Риск случайной гибели либо

случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки

в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

2.6. Средства упаковки (при наличии) Товара должны обеспечивать сохранность

Товара во время его транспортировки и при выполнении погрузо-разгрузочных работ.

Средства упаковки должны отвечать требованиям, установленным в стандартах,

технических условиях, иной нормативно-технической документации для данного вида

Товара.

2.7. Поставщик обязуется в письменной форме извещать Покупателя о готовности

к отгрузке Товара не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой

даты отгрузки.

2.8.

Поставщик

обязан

направить

Покупателю

следующую

товаросопроводительную документацию (далее – ТСД):

 товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД в 2-х экземплярах – вместе с

поставляемым Товаром;

 счет-фактура - не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки (за

исключением случаев передачи Товара по УПД);

 сертификат (паспорт) качества и/или другая документация, предусмотренная

ГОСТ, ТУ или иными документами, устанавливающими требования к

изготовлению Товара – вместе с поставляемым Товаром;

 иные документы, предусмотренные Приложениями к настоящему Договору.

В ТСД наименование Товара, единицы измерения, количество, цена за единицу

товара должны строго соответствовать показателям, указанным в Спецификации.

В случае если Поставщик не представит в полном объеме и/или несвоевременно

предоставит ТСД, Покупатель оставляет за собой право отодвинуть срок окончательного

расчета за поставленный Товар на срок задержки предоставления ТСД в полном объеме в

одностороннем порядке и без дополнительного уведомления контрагента.

2.9. ТСД должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации. ТСД, передаваемая вместе с Товаром,

передается Покупателю по акту приема-передачи, который оформляется по форме

Приложения № 5 к настоящему Договору. В случае представления Поставщиком ТСД не в

полном комплекте и/или оформленной ненадлежащим образом, Поставщик обязан

направить Покупателю исправленную ТСД в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента

соответствующего требования Покупателя.

2.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора,

Поставщик обязан направить в адрес Покупателя график изготовления Товара, а также

предоставлять отчеты о ходе изготовления Товара не реже двух раз в месяц – не позднее

15 и 30 числа текущего месяца.

2.11. В случае если приложениями к Договору установлено, что поставка

осуществляется в соответствии с заявками, то заявки считаются надлежащим образом

направленными, если направляются по электронной почте с адресов, закрепленных в

Договоре. Такая заявка считается полученной Поставщиком в день ее направления, а в

случае если она была направлена после 17:00, то такая заявка считается полученной на

следующий день. Заявки должны содержать информацию, конкретизирующую предмет,

объем поставки, сроки и иные данные. В случае, если в течение одного рабочего дня с

момента получения заявки Поставщик не направит в адрес Покупателя мотивированный

отказ от ее исполнения, полученные заявки считаются принятыми и являются

обязательными для исполнения Поставщиком.

2.12. Сторонами может быть предусмотрена обязанность Поставщика соблюсти

обязательства, связанные с исполнением ключевых событий Договора. В случае, если

такая обязанность согласована Сторонами, ключевые события определяются в

приложениях к Договору и считаются его существенными условиями.

217/31

3. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

3.1. Покупатель обязан принять поступивший Товар по количеству, качеству и

комплектности.

3.2. Приемка Товара, поставляемого без тары, в открытой таре, а также приемка по

весу брутто и количеству мест Товара, поставляемого в таре, производится на складе

Покупателя.

3.3. Приемка Товара производится в следующие сроки:

3.3.1. Товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в

момент получения его от Поставщика, но не позднее сроков, установленных для их

разгрузки;

3.3.2. Товара, поступившего в исправной таре:

3.3.2.1. по весу брутто и количеству мест - в сроки, указанные в пункте 3.4.;

3.3.2.2. по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения

Товара.

3.4. Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе

Покупателя (Грузополучателя) в следующие сроки:

3.4.1. при иногородней поставке - не позднее 20 (Двадцати) дней после

поступления Товара на склад Покупателя (Грузополучателя);

3.4.2. при одногородней поставке - не позднее 10 (Десяти) календарных дней после

поступления Товара на склад Покупателя (Грузополучателя).

3.5. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится

Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке в точном соответствии со

стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а

также по ТСД, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара

(технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение

о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.).

3.6. При обнаружении в момент приемки Товара несоответствия требованиям к

качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам, заявленным в

Спецификации или в случае отсутствия упаковочного листа или каких-либо данных в

упаковочном листе (при невозможности идентифицировать Товар по причине отсутствия

иных сопроводительных документов) Покупателем (Грузополучателем) составляется акт

с указанием несоответствий, а Товар, в отношении которого обнаружены такие

несоответствия, может быть принят Покупателем (Грузополучателем) на ответственное

хранение. При этом право собственности на такой Товар не переходит от Поставщика к

Покупателю. Расходы по ответственному хранению оплачивает Поставщик по заявленной

претензии из расчета 0,05% от стоимости взятого на хранение Товара за каждый день

хранения.

После обнаружения несоответствий требованиям к качеству, комплектности,

количеству и/или иным параметрам, заявленным в Спецификации, Покупатель

(Грузополучатель) в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет вызов Поставщика для

участия в составлении комиссионного акта, путем направления уведомительного письма

(телеграммы, электронного письма, факса). Комиссионный акт оформляется по форме

Приложения № 4 к настоящему Договору.

При неявке представителя Поставщика, при отсутствии уведомления Поставщика о

невозможности направления представителя, а также в случае явки неуполномоченного

представителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения вызова Покупателя

(Грузополучателя), составление комиссионного акта осуществляется Покупателем

(Грузополучателем) в одностороннем порядке. Указанный акт является обязательным для

Поставщика, а также является достаточным основанием для выставления Поставщику

соответствующей претензии.

217/31

При наличии разногласий Сторон в определении наличия и причин

дефектов/недостатков Товара Стороны могут привлекать независимые экспертные

организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных

организаций несет Поставщик. В случае установления независимой организацией

отсутствия дефектов/недостатков в поставленном Товаре либо отсутствие вины

Поставщика в их возникновении, Покупатель возмещает Поставщику документально

подтвержденные расходы, связанные с проведением такой экспертизы.

При оформлении комиссионного акта в отношении Товара, не соответствующего

качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации, по

письменному согласованию Сторон о принятии части Товара, право собственности

переходит от Поставщика к Покупателю только на Товар, который соответствует

качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации.

3.7. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен Покупателем по

форме Приложения № 2 к настоящему Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с

момента обнаружения скрытых недостатков, однако не позднее окончания гарантийного

срока, указанного в Спецификации, если иное не установлено в нормативной

документации к Товару.

3.8. Скрытыми недостатками для целей настоящего Договора Сторонами

признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для

данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к

монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара. Срок для

предъявления требования по скрытым недостаткам составляет 2 (Два) года с момента

приемки Товара Покупателем. В случае, когда скрытые недостатки Товара могут быть

обнаружены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа,

испытания, использования и хранения третьими лицами, Акт о скрытых недостатках

должен быть составлен не позднее 4 (четырех) месяцев со дня обнаружения таким

третьим лицом скрытых недостатков в Товаре.

Акт о скрытых недостатках составляется Покупателем в одностороннем порядке.

При наличии разногласий Сторон в определении наличия и причин скрытых недостатков

Товара Стороны могут привлекать независимые экспертные организации для устранения

разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В

случае установления независимой организацией отсутствия скрытых недостатков в

поставленном Товаре либо отсутствие вины Поставщика в их возникновении, Покупатель

возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с

проведением такой экспертизы.

3.9. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками

службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Поставщик

обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты (несоответствия) Товара в срок,

установленный Покупателем.

3.10. При поставке некачественного, некомплектного Товара Поставщик обязан

заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества, доукомплектовать Товар

в течение установленного Покупателем срока.

3.11. Покупатель вправе, без компенсации каких-либо расходов Поставщику,

отказаться от принятия Товара, сроки поставки, замены или доукомплектования которого

просрочены более чем на 10 (Десять) календарных дней, и/или отказаться от исполнения

настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, с обязательным

письменным уведомлением Поставщика. В таком случае, Поставщик обязуется возвратить

Покупателю, по его письменному требованию, денежные средства, перечисленные за

данный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего

требования Покупателя.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

217/31

4.1. Цена товара согласовывается Сторонами в Спецификации. Установленная

Спецификацией к настоящему Договору цена за единицу Товара является твердой и не

подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора и включает в

себя все расходы Поставщика, в том числе: налоги, пошлины, ставки провозных платежей,

прочие сборы, а также затраты на изготовление Товара, его упаковку, маркировку,

стоимость тары, проведение приемки уполномоченной организацией (при наличии),

погрузочно-разгрузочных работ, по транспортировке Товара до места поставки.

В случае если Спецификацией к настоящему Договору предусмотрен

количественный толеранс на поставляемый Товар, цена настоящего Договора

определяется с учетом фактического веса поставленного Товара.

4.2. Датой платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета

Покупателя.

4.3. В платежном поручении об оплате должны быть указаны: номер Договора,

номер Спецификации, полное наименование Покупателя (плательщика).

При оплате Товара другими плательщиками, в платежном поручении должны быть

указаны: полное наименование организации, за которую произведен платеж, номер

Договора и Спецификации.

4.4. Покупатель, в случае возникновения необходимости, направляет в адрес

Поставщика подписанные со своей стороны акты сверки расчетов (далее – акт сверки) по

обязательствам, возникшим из исполняемого Договора в 2-х экземплярах.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, обязан

подписать акт сверки, и вернуть один экземпляр Покупателю либо, при наличии

разногласий, направить в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

4.5. Расчет за поставленный Товар осуществляется только после представления

Поставщиком ТСД, предусмотренной п. 2.8. настоящего Договора.

4.6. Товар, переданный Покупателю по настоящему Договору на условиях

постоплаты, не признается находящимся в залоге у Поставщика.

4.7. В случае если оценка стоимости Товара произведена Сторонами в иностранной

валюте, оплата производится в рублях по курсу указанной валюты, установленному ЦБ

РФ на дату оплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков оплаты поставленного Товара Покупатель по

письменному требованию Поставщика уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,04%

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы

просроченного платежа.

5.3. За нарушение сроков поставки, сроков замены некачественного/

некомплектного Товара/ Товара со скрытыми недостатками (дефектами/ браком)

Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% от

стоимости Товара, поставленного с нарушением сроков, некачественного

(некомплектного) Товара, Товара со скрытыми недостатками (дефектами/ браком) за

каждый день просрочки.

Также по требованию Покупателя Поставщик, помимо пени, установленных

настоящим пунктом, выплачивает единовременный штраф в размере 5% от стоимости

соответствующего Товара.

5.4. В случае некачественной (некомплектной) поставки Товара, в том числе, в

случае выявления дефектов Товара в период гарантийного срока, Поставщик обязуется

заменить или восстановить недостающий Товар на условиях и в срок, установленный в п.

3.10. настоящего Договора, некачественный (некомплектный, несоответствующий

сортаменту) Товар на Товар надлежащего качества (комплектности, сортамента). В случае

217/31

невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом,

Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 5.3. Договора.

5.5. За нарушение указанных в п. 2.8. настоящего Договора сроков представления

Поставщиком ТСД, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в

виде пени в размере 1% от суммы, указанной в соответствующем счете-фактуре, товарной

накладной, за каждый день просрочки.

5.6. За нарушение условий упаковки и/или маркировки Товара Поставщик

уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3% от стоимости Товара, поставленного с

нарушениями.

5.7. В случае если по вине Поставщика оформление и комплектность выставленной

Поставщиком ТСД не соответствуют требованиям настоящего Договора, действующего

законодательства Российской Федерации, и Поставщик по требованию Покупателя не

внесет исправления в ТСД в сроки, указанные в п. 2.9. настоящего Договора, то

Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 5% соответственно от цены

Товара, на который выставлена некомплектная или ненадлежащим образом оформленная

ТСД.

Помимо прочего, в случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетовфактур, а также при нарушении Поставщиком срока предоставления счетов-фактур,

установленных законом или Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика все

уплаченные административные штрафы и взыскания, наложенные на Покупателя, а также

потребовать от Поставщика возмещения документально подтвержденных убытков,

вызванных незачетом налога на добавленную стоимость.

5.8. За нарушение указанных в п. 2.10. настоящего Договора срока направления

графика изготовления Товара, а также срока предоставления отчетов о ходе изготовления

Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в

размере 0,05% от стоимости Товара, за каждый день просрочки.

5.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по

настоящему Договору, Покупатель имеет право удержать сумму неустойки из любого

платежа, причитающегося Поставщику.

5.10. В случае расторжения Договора по Решению суда, по соглашению Сторон

или в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Поставщиком условий

Договора, включая непредоставление Поставщиком обеспечения исполнения договора

(если применимо), информация о Поставщике заносится в публичный реестр

недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

5.11. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков, не

освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.12. Поставщик обязан:

- обеспечить передачу Покупателю по настоящему Договору Товара, не

нарушающего исключительных прав третьих лиц;

- единолично нести ответственность, а также расходы, связанные с

разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба

(убытков) и иных выплат в случаях, если к Покупателю третьими лицами предъявлены

претензии о нарушении их интеллектуальных прав.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. При возникновении споров, разногласий или претензий Сторона направляет

другой Стороне претензию, которая подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее

получения. Претензия принимается к рассмотрению с приложением документов,

обосновывающих заявленные в ней требования, и отсутствующие у другой Стороны.

6.2. Стороны пришли к соглашению определить применимую подсудность в

соответствии с положениями данного пункта1.

1

Выбрать подсудность: для контрагента из отрасли вариант 1, для контрагента вне отрасли вариант 2

217/31

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы в претензионном

порядке все споры, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением,

изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде

Московской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по

31.12.2024., а в части обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по

соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим

законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

7.4. Односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора

осуществляется путем направления Стороной другой Стороне письменного уведомления.

Сторона, получившая уведомление об отказе от Договора, обязана прекратить

изготовление/поставку Товара, включая отгрузку Товара.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и другие стихийные

бедствия, военные действия, блокада транспорта), и если эти обстоятельства возникли

после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на его исполнение.

8.2. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время

действия таких обстоятельств. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней в

письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении форсмажорных обстоятельств с документальным подтверждением торгово-промышленной

палаты или иной компетентной организации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую

известной в ходе сотрудничества информацию конфиденциального характера

исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.2. Вся информация, предоставленная в какой-либо форме раскрывающей

Стороной, является исключительно ее собственностью.

9.3. Сторона, получающая информацию, обязуется не разглашать ее третей

Стороне и не использовать для собственной выгоды, за исключением цели настоящего

Договора.

9.4. Во избежание разглашения информации конфиденциального характера

раскрывающей Стороны третьим лицам получающая Сторона обязуется соблюдать в

отношении полученной информации режим коммерческой тайны в рамках требований

Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

9.5 Информация конфиденциального характера может быть раскрыта третьим

лицам исключительно по обоюдному согласию Сторон, выраженному в письменной

форме.

9.6. Получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении

информации, если эта информация:

 получена из общеизвестного либо официального источника;

217/31

 опубликована в средствах массовой информации в результате

неправильного, небрежного или намеренного действия раскрывающей

Стороны;

 правомерно получена от третьей Стороны без ограничения и без нарушения

настоящего Договора;

 представлена третьей Стороне раскрывающей Стороной без аналогичного

ограничения на права третьей Стороны;

 получена с письменного разрешения раскрывающей Стороны;

 обоснованно раскрыта надзорными органами государственной или

муниципальной власти.

10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

10.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые

законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и

коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

10.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры,

представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по

просьбе какой-либо из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего

Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере

предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным

сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение,

вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какоголибо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых

условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или

нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции,

применимые в отношении Сторон, либо в рамках исполнения настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Уступка права требования и перевода долга любой из Сторон по настоящему

Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

11.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в

том случае, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и

скреплены печатями. Внесенные в одностороннем порядке любой из Сторон в текст

Договора или в приложение к нему исправления, изменения, дополнения считаются

недействительными.

11.4. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего

Договора, полученные посредством электронной почты, имеют юридическую силу до

получения оформленных оригиналов, обязательная отправка которых должна быть

осуществлена в 3 (трехдневный) срок с даты их подписания.

При этом документы считаются надлежащим образом направленными и

доставленными Поставщику, если такие документы направляются сторонами путем

обмена документами с использованием адресов Кураторов договора, а также с адреса

Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.5. Стороны обязаны в 3-дневный срок сообщать друг другу об изменении своих

почтовых, банковских, отгрузочных и других реквизитов, номеров телефонов и факсов.

При отсутствии такого сообщения направляемые Сторонами друг другу уведомления,

извещения, требования, направляются установленным Договором способами.

11.6. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении

всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе

217/31

конечных), Поставщика, переданные Покупателю по форме Приложения № 3 к

настоящему Договору одним из следующих способов:

Сведения передаются на бумажном и/или электронном носителе по акту от ____

202_ года.

Сведения передаются в электронном виде путем обмена письмами по электронной

почте, с использованием адресов Кураторов договора, являются полными, точными и

достоверными

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента

таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с

приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или

уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех

требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в

том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в

Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку

предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений,

полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам

государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской

Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской

Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими

органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой

ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки,

понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми

третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о

предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими

существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или)

недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об

изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего

отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику

требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор

считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного

уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.7. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего

договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»,

ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли

www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными

отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть

внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «расчет рейтинга

деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение

сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, таким

нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиков претензии (требования) к

качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим

качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком

неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении

убытков, причиненных указанным нарушением;

217/31

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении

Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему

Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком

Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком

документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему

«Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы

Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и

(или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.8. Стороны гарантируют друг другу, что:

- вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит

прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным

актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным

нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования,

необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными

документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение

крупной сделки).

- Стороны заключили Договор, оценив свой предпринимательский риск в полном

объеме, согласившись, что оценка обстоятельств, влияющих на исполнение Договора,

полностью отнесена к ведению Стороны, ответственной за исполнение такого

обязательства, в связи с чем, ст. 451 ГК к взаимоотношениям Сторон не применяется.

11.8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами,

включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской

Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее

настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются

специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением

Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных

лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в

отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с

какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской

Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны

ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем

пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о

включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные

перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего

внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается

расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного

уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в

перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры

в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской

Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

217/31

11.9. Стороны установили, что Куратором Договора являются следующие лица:

Поставщик - _______ (должность, ФИО, адрес электронной почты, тел. с кодом города/

моб.тел.)

Покупатель - Ведущий специалист, Васильев Игорь Игоревич, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10-25.

Оперативное взаимодействие по исполнению настоящего Договора осуществляется

через кураторов. При замене куратора договора Сторона обязана уведомить об этом

другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента такой замены. В таком

случае Стороны оформят соответствующее дополнительное соглашение к настоящему

Договору.

11.9.1. В случае если Сторонами не установлено, с какого момента исчисляется

срок исполнения обязательств по поставке Товара по настоящему Договору, этот срок

исчисляется с момента подписания Сторонами Спецификации, а в случаях если договором

предусмотрено направление заявок, то с момента установленного такой заявкой, а если

такой момент заявкой не установлен, то с момента ее получения.

11.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора и

содержащие существенные условия Договора:

11.10.1. Приложение № 1 – Спецификация;

11.10.2. Приложение № 2 – Форма «Акт о скрытых недостатках»;

11.10.3. Приложение № 3 – Форма «Информация о собственниках»;

11.10.4. Приложение № 4 – Форма акта о выявленных недостатках Товара;

11.10.5. Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи товаросопроводительной

документации.

11.10.6. Приложение № 6 - Техническое задание

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:

________________

Адрес (место нахождения): __________

Адрес (для корреспонденции): _________

ИНН ______________ КПП ______________

ОГРН __________ ОКПО __________

р/с _______________ в _______________

к/с _____________________

БИК _______________

___________________

м.п.

/___________/

Покупатель:

АО «ЗиО-Подольск»

Адрес (место нахождения):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.

Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2;

Адрес (для корреспонденции):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.

Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2;

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0445

р/c▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Сбербанк России

ПАО г. Москва

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Зам.директора по закупкам -начальник

управления МТО

_____________________ /Клинков Р.Б./

м.п.

217/31

Приложение № 1

к Договору поставки

№ __________ от «___» ___________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №___________

г. ________________

«____» ______________ 20___

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

_________________________, действующего на основании ___________________, с одной

стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО

«ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя

директора по закупкам – Начальника управления МТО Клинкова Руслана Борисовича,

действующего на основании Доверенности № 34/291/2023-Дов от 12.12.2023г., с другой

стороны, а вместе именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:

№

п/п

1

2

3

1. Поставщик передает Покупателю (Грузополучателю) следующий Товар:

марка, тип,

Цена

Сумма,

размер, ГОСТ,

Ед.

Колза ед.,

Наименование товара

руб. (без

технические

изм.

во

руб. (без

НДС)

характеристики

НДС)

Трубка керамическая МКР-75

шт

33

2723,00

89 859,0

25*10*1600 мм

Трубка керамическая МКР-75

шт

63

1913,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,0

20*10*1600 мм

Трубка керамическая МКР-75

шт

63

1795,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,0

15*5*1600 мм

Итого без НДС, руб.:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Сумма НДС (20%), руб.:

64 692,60

ВСЕГО с НДС, руб.:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60

2. Поставщик передает вместе с Товаром следующие документы:

2.1. счет-фактура (за исключением случаев передачи Товара по УПД);

2.2. товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД;

2.3. товарно-транспортная накладная;

2.4. документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты

соответствия и качественные удостоверения производителя, паспорта качества и пр.

.

3. Срок оплаты по настоящей Спецификации - 15 календарных дней с момента

подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, при условии исполнения

Поставщиком п. 4.5. Договора.

3.1. Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

4. Доставка осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет

Поставщика.

5. Срок поставки Товара: 20 рабочих дней с даты подписания договора.

6. Гарантийный срок на Товар: 12 месяцев с момента передачи последней партии

Товара.

7. Грузополучатель: АО «ЗиО-Подольск»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Подольск, ул.

Железнодорожная, д. 2.

.

217/31

Поставщик:

___________________

_____________________ / ________ /

Покупатель:

АО «ЗиО-Подольск»

Зам.директора по закупкам -начальник

управления МТО

_____________________ / Клинков Р.Б. /

217/31

Приложение № 2

к Договору поставки

№ __________ от «_______» ___________ 20__г.

ФОРМА АКТА О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ

АКТ О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ

ПОСТАВЩИК: __________________________

АДРЕС: ___________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: _________________________

АДРЕС: __________________________________

Настоящим Актом покупатель заявляет Поставщику рекламацию на товар ненадлежащего

качества, имеющий выявленные Покупателем скрытые недостатки.

Товар:

Получен по накладной №___________ от «___»_____201___г.

Наименование Товара__________________________________

Количество некачественного Товара:__________________

Производитель Товара (по паспорту)_____________________

№ серийный _______________________________________

Обоснование Рекламации:

Описание

выявленных

недостатков

________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Номера и пункты Стандартов, технические условия, чертежи, образцы, по которым

проводилась проверка качества Товара ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение о характере выявленных дефектов в Товаре и причина их возникновения:

_____________________________________________________________________________

Требования Покупателя к Поставщику относительно Товара: _______________________

_____________________________________________________________________________

От Покупателя:

Акт составил______________________________

От Поставщика:

Акт утвердил_______________________________

ФОРМА АКТА О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

___________________

_____________________ / ________ /

Покупатель:

АО «ЗиО-Подольск»

Зам.директора по закупкам -начальник

управления МТО

_____________________ / Клинков Р.Б. /

Приложение № 3

217/31

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ФОРМА «ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ»

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

5

Информация о

подтверждающих

документах

(наименование,

реквизиты и т.д.)

6

Признак

договора

(доходный,

расходный,

госконтракт,

прочие)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

Серия и номер документа удостоверяющего

личность (для физического лица)

Адрес регистрации

ОГРН

Наименование / ФИО

4

Информация о цепочке

собственников

контрагента, включая

бенефициаров (в том числе

конечных)

Иные существенные условия

№

ИНН

Срок действия

Цена (млн. руб.)

Предмет договора

3

Договор

(реквизиты,

предмет, цена,

срок действия и

иные

существенные

условия)

№ и дата

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего

личность руководителя

Код ОКВЭД

Наименование краткое

2

Наименование

контрагента (ИНН,

вид деятельности)

ИНН

ОГРН

1

№

п/п

Справочно:

1. Указывается порядковый номер;

2. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая

информация;

3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные

существенные условия договора;

4. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители, в

отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.) включая

бенефициаров (в т.ч. конечных);

5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.) подтверждающая сведения

о цепочке собственников контрагента.

6. Сведения в отношении цепочки собственников (в т.ч. конечных бенефициаров)

подтверждается подписью Генерального директора (Директора) или иного уполномоченного лица и

скрепляется печатью организации.

ФОРМА «ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ» СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

___________________

_____________________ / ________ /

Покупатель:

АО «ЗиО-Подольск»

Зам.директора по закупкам -начальник

управления МТО

_____________________ / Клинков Р.Б. /

217/31

Приложение № 4

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ФОРМА АКТА

О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРОВ

Дата составления акта _______________________________.

Место составления акта _________________________________________________.

Комиссия в составе:

-представителей Покупателя: __________________________________________ (Ф.И.О.,

должность, место работы членов комиссии)

- с участием представителя Поставщика: ___________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование поставщика), действующ____ на основании

_________________________________________________.

- представитель поставщика ____________________________ (наименование поставщика)

для составления акта не явился* (указывается в случае неявки представителя

Поставщика).

Извещение о дате и месте составления настоящего акта от «__» ____________ ____ г.

направлено

________________________________________

(способ

направления

извещения, например почтой, телеграммой и т.д., и наименование поставщика)

установила следующее:

1. «__» ___________ ____ г. на основании Договора поставки № _____ от «__» ________

_____ г., по товарной накладной № ____ от «___» _________ _____ г. поставщик передал

_____________________ (наименование товара) (далее - Товар) в количестве

_____________________ (количество Товара и его единицы измерения) по цене

____________ руб., в том числе НДС ___%, а покупатель принял Товар.

2. «__» ___________ ____ г. при __________________________ (условия, при которых

выявлены недостатки (например, при приемке, при эксплуатации, при хранении) Товара)

Товара в количестве ___________________ (количество Товара и соответствующее

обозначение единицы измерения) выявлены следующие недостатки:

№

Перечень

выявленных

недостатков

Характеристика

недостатков

выявленных Единица

измерения

Количество

(объем)

3. Общая стоимость некачественного Товара составляет _______ (___________) руб., в том

числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Выявленные недостатки подтверждены ___________________________________

(указать способ подтверждения, например, контрольный запуск, экспертиза и т.п.).

5. Заключение об условиях хранения (эксплуатации) Товара ________________ (условия

хранения, эксплуатации Товара и т.п.).

6. Заключение о причинах выявленных недостатков Товара _________________.

7. Заключение о возможности устранения выявленных недостатков Товара

____________________________________________________________________________.

8. Приложения к акту: ___________________________________ (расчет общей

стоимости некачественного Товара и др.).

217/31

Подписи членов комиссии: ____________________ (___________)

____________________ (___________)

____________________ (___________)

Представитель поставщика ____________________ (___________)

(если представитель поставщика явился для составления акта/при

отказе поставщика от подписания акта указывается причина отказа)

ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

___________________

_____________________ / ________ /

Покупатель:

АО «ЗиО-Подольск»

Зам.директора по закупкам -начальник

управления МТО

_____________________ / Клинков Р.Б. /

17

217/31

Приложение № 5

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Товаросопроводительной документации

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

______________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО

«ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________,

действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые

«Стороны», составили настоящий акт о следующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующую товаросопроводительную

документацию:

№

Наименование документа

Ед. изм.

Количество экземпляров

п/п

1

…

…

…

2

…

…

…

3

....

.....

.....

4

....

.....

.....

5

....

.....

.....

6

…

…

…

Замечания к переданной ТСД:

_______________________________________________________________________________________

____

_______________________________________________________________________________________

____

_______________________________________________________________________________________

____

_______________________________________________________________________________________

____

_______________________________________________________________________________________

____

_______________________________________________________________________________________

____

*указываются замечания к переданной документации (при наличии).

Поставщик:

Покупатель:

______________________

______________________

________________/______________/

________________/___________________/

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Поставщик:

___________________

Покупатель:

АО «ЗиО-Подольск»

Зам.директора по закупкам -начальник

18

217/31

_____________________ / ________ /

управления МТО

_____________________ / Клинков Р.Б. /

19

217/31

Приложение № 6

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического

оборудования

Предмет закупки: Керамические изделия.

Подольск

20

217/31

24.01.2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭСКИЗ

21

217/31

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№

п/п

1.

2.

3.

Основные технические

характеристики товара

Размер 25*10*1600 мм,

Содержание Al2O3 >72%

Содержание Fe2O3

Водопоглощение

Прочность на сжатие > 100Мпа

Размер 20*10*1600 мм

Содержание Al2O3 >72%

Трубки муллитокремнеземистые

Содержание Fe2O3

МКР

Водопоглощение

Прочность на сжатие > 100Мпа

Размер 15*5*1600 мм

Содержание Al2O3 >72%

Содержание Fe2O3

Водопоглощение

Прочность на сжатие > 100Мпа

Адрес доставки: Подольск, ул. Железнодорожная, 2

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

шт

33

шт

63

шт

63

Срок поставки

Объем гарантий и

гарантийный срок

В течение 20

рабочих дней с

момента

подписания

договора

12 месяцев с

момента передачи

последней партии

Товара.

Участник должен принять во внимание, что ссылки в настоящем ТЗ на товарные знаки, знаки обслуживания,

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или

наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник может представить в своем предложении иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,

производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или

превосходят по качеству (аналоги) товар, указанный в разделе 1 технического задания.

22

217/31

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не

восстановленной, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. В соответствии с документацией завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Упаковка должна обеспечивать защиту продукции при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка осуществляется Покупателем на основании товарной накладной.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

- товарные накладные в 2 экз.;

- счет фактура в 1экз.

- паспорта и сертификаты, заверенные синей печатью.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортирование продукции осуществляется автотранспортом за счет Поставщика, в

соответствии с документацией завода-изготовителя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

___________________

_____________________ / ________ /

Покупатель:

АО «ЗиО-Подольск»

Зам.директора по закупкам -начальник

управления МТО

_____________________ / Клинков Р.Б./

217/31