Тендер - Поставка комплекта одорологического имитатора наркотических веществ №292403378

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Расчет.docx

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона

от 05 апреля 2013 года№ 44-ФЗ и приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_ГК_на_поставку

Проект государственного контракта №___

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

ФКУ ИК- 9 УФСИН России по Калининградской области, выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд на 2024 год, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице Врио начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области Кузовлева Александра Александровича, действующего на основании приказа №13 от 21.01.2025 и Устава утвержденного приказом ФСИН России от 21.03.2011 № 153 с одной стороны и ______________ (далее- __________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», размещено на официальном сайте Едином агрегаторе торговли «Березка» - www.agregatoreat.ru заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику комплект одорологических имитаторов наркотических веществ (далее – товар), в ассортименте, в количестве, по качеству, по цене, в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), и описанием, предусмотренным техническим заданием (приложение № 2), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

ИКЗ ________________________________________

КБК:________________________________________

1.2.Поставка товара осуществляется силами, и средствами за счет Поставщика на склад Государственного заказчика по адресу г. Калининград, Советский проспект 109, до 01 апреля 2025 года.

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2.Обеспечить приемку товара Государственным заказчиком, указанным в ведомости поставки (приложение № 1), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3.Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4.В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов приема-передачи товара (приложение № 3).

2.1.5.Направлять Поставщику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.6.Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.8.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1.Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2.В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1.С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2.Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3.Поставить новый товар (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

2.3.4.Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте,
в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.45.Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующими, ТУ, ГОСТ.

2.3.6.Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных
при приемке товара.

2.3.7.Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.8.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1.Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем Государственного заказчика товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта, порядок и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _______ (__________) рублей 00 копеек.

Цена единицы Товара установлена в Ведомости поставки (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3 – 9.4 Контракта.

3.3. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления «Государственным заказчиком» выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в разделе 15 Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи (приложение № 3), на основании документов перечисленных в п.3.6.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Государственный заказчик оплачивает поставленный товар платежным поручением, при этом Поставщик предоставляет государственному заказчику следующие документы:

• Счет 1 экз., счет-фактура, товарная накладная:
• Акт приёма-передачи в 2 экз.

3.7. Государственный заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в Контракте. Все копии документов должны быть заверены печатью Поставщика.

3.8. В случае, если документы, указанные в пункте 3.6 Контракта, не переданы Поставщиком, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

3.9. Цена контракта может быть уменьшена на сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные

платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.10. Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2025 год.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

4.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ установленного для данного вида товара.

4.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям
ТУ, ГОСТ установленного для данного вида товара. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении.

4.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ТУ, ГОСТ установленного для данного вида Товара.

4.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Сроки и порядок поставки товара, приемки товара, порядок и сроки оформления результатов приемки

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, товар в количестве, по качеству, цене, и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1) и иными условиями Контракта, а Государственный заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

5.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно
по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

5.3. Доставка товара осуществляется за счёт Поставщика в соответствии с ведомостью поставки (приложение №1), техническим заданием (приложение № 2) до 01.04.2024.

5.4. Поставщик передает Грузополучателю документы в составе, определенном в настоящем пункте, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара Государственному заказчику. Состав документов:

- Акт сдачи-приемки Товара в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), подписанный со стороны Поставщика;

- копии товарных накладных по форме N ТОРГ-12, подписанные Государственным заказчиком и заверенные печатью Поставщика (при наличии печати);

- счёт, счет-фактура;

- оригиналы документов, подтверждающий качество поставляемого товара или надлежащим образом заверенные их копии - сертификаты и/или декларации о соответствии, (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Грузополучатель в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов, перечисленных в настоящем пункте, подписывает и передает Поставщику Акт сдачи-приемки Товара или направляет мотивированный отказ.

После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, Поставщик повторно направляет Государственному заказчику документы, определенные в настоящем пункте. Государственный заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Подписание со стороны Государственному заказчику Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12.

5.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Государственному заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

5.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

5.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения товара от поставщика по факту приемки товара по количеству и качеству Государственный заказчик подписывает товарные накладные.

5.11. В случае, если документы, указанные в пункте 5.4. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.12. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема-передачи товаров (Приложение № 3).

5.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

5.14. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи товаров согласно приложению № 3.

Порядок проведения экспертизы

6.1. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Качество и безопасность товара

7.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно-технической документации на поставляемый товар и условиям Контракта.

8.2. При замене товара срок годности (хранения) на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

8.3. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

8.4. Государственный заказчик (Грузополучатель) обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованиями нормативно правовых актов».

8.5. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров.

Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2017 № 1042 (далее - Правила), и составляет:

- 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

9.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

9.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.15. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств

9.16 Заказчик устанавливает следующие единые требования к Поставщику:

9.16.1 Поставщик не является иностранным агентом

9.16.2 Соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом контракта.

9.16.3 Непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

9.16.4 Неприостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.16.5 Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

9.16.6 Отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;

9.16.7 Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заключения контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.16.8 Обладание Поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9.16.9 Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Поставщиком. Выгодоприобретателем для целей настоящего контракта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9.16.10 Поставщик закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9.16.11 Отсутствие у Поставщика ограничений для заключения контракта, установленных законодательством Российской Федерации.

9.16.12 Об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Поставщике, в том числе о лицах, информация о которых содержится в контракте.

10.Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является, действия, восстания, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны, заключившие Контракт, обязаны уменьшить его цену, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены. Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом, в частности:

отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;

существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком (Грузополучателем) неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков;

невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара;

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения

(ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.3. Государственный заказчик вправе заявлять Поставщику претензии от имени по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - ведомость поставки;

Приложение № 2 - техническое задание;

Приложение № 3 - акт приема-передачи (образец);

Приложение № 4 - расчет и обоснование цены Контракта

Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами
и действует до 31 декабря 2025, а в части осуществления оплаты и исполнения, принятых Сторонами на себя обязательств – до их полного исполнения.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты

Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи:

«Государственный заказчик» «Поставщик»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту №______

от «____» ______________ 2025г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Государственный Заказчик: ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград, Советский проспект, 109

Поставщик: ________________

Срок поставки товара Поставщиком: до 01.04.2025 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту №_____

от «____» ______________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара

1. Наименование, сроки, место оказываемых поставки товара:

1.1. Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области.

1.2. Место поставки товара: г. Калининград, Советский проспект, 109, ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области (далее – Учреждение). Режим работы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

1.3. Сроки поставки товара: 25 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

2. Общие требования, условия к поставляемому товару:

2.1 Выполнить поставку средств индивидуальной защиты, согласно перечня.

2.2. Обеспечить поставку товара и его монтаж из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые Исполнителем материалы, сырье, инструменты и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать требованиям ГОСТ и других нормативных документов.

2.4. Передача товара Поставщиком и их приемка Государственным заказчиком осуществляется путем подписания Сторонами Акта приёма-сдачи оказанных услуг.

2.5. Оказать все услуги надлежащим образом и в сроки, предусмотренные Государственным контрактом.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

по государственному контракту от «____» ___________ 20____г. № ______

г. Калининград «____» ____________________ 2025 г

(дата составления акта)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик___________ в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и представитель Государственного заказчика ____________________ в лице ____________________ действующего на основании _______________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с Контрактом от __________ г. № __________ Поставщик выполнил обязанности по поставке товара

- Посмотреть таблицу с даннымиСоблюдение условий перевозки _____________ Товара. Итого поставлено Товара на общую сумму _________________, в том числе НДС _________/НДС не облагается на основании _________. Следует получить по настоящему Акту _____ ( ) рублей. К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Копии товарных накладных от __________________________ Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: _______________.

Проведена экспертиза силами Государственного заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций)) в соответствии со статьей 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».***

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

По качеству, количеству и комплектности переданного (поставленного) товара Государственный заказчик претензий не имеет.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

* - документ печатается с двух сторон листа

** - приемочная комиссия не менее 5-ти человек (ч. 6 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ)

*** - подписание настоящего акта приемки-передачи товара подтверждает, что проведена экспертиза силами Государственный заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций), торговый знак поставленного товара, основные характеристики товара по спецификации, комплектация товара, цвет, размер, материал и т.д. (что существенно для данного вида ) - соответствуют требованиям Государственного заказчика, указанным в контракте. представленные сопроводительные документы соответствуют требованиям законодательства к данному виду товар и соответствуют условиям контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

5

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона

от 05 апреля 2013 года№ 44-ФЗ и приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

___________________________ А.А. Кузовлев ________________________

- Посмотреть таблицу с данными