Тендер - Поставка материалов в рамках капитального ремонта №286808931

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Свечкинене Светлана Геннадьевна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть409) Контракт_материалы_капремонт

Проект договора № _______

на поставку материалов в рамках капитального ремонта

г. Курган «______»_______________2024г.

Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области» (ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Трофимова Николая Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________ действующий на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола закупочной сессии на ЕАТ «Березка» №_________ от _______.______.2024г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы в рамках капитального ремонта (далее – товар), в количестве, по цене, предусмотренной спецификацией (приложение №1 к договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявленным действующим законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2.Обеспечить своевременную приемку товара в соответствии с условиями договора.

2.1.3. Произвести оплату фактически поставленного товара в порядке и срок установленный Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Договору,
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных
и иных актов Заказчика, условиям договора.

2.2.2.В соответствии с условиями Договора требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и комплектности.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Передать товар надлежащего качества Заказчику по количеству, качеству, ценам и в сроки, определенные Договором.

2.3.2. С использованием любых средств связи известить Заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в Договоре, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и комплектности.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных
при приемке товара.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

2.3.7. Предоставить гарантии надлежащего качества товара, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность его соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими его качество.

2.3.8. При обнаружении недостатков, в период гарантийного срока установленного технической документации к товару, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара в соответствии с условиями Договора.

2.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

3. Условия поставки и приемки товара

3.1. Поставка товара осуществляется единой партией в течение 3 рабочих дней с момента заключения Договора, по адресу: г. Курган, ул. 2-я Часовая, 48б.

3.2. Доставка товара осуществляется за счёт Поставщика.

3.3. Партия Товара должна сопровождаться комплектом документов:

- счет;

- счет-фактурой (при наличии НДС);

- товарной накладной (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) или УПД, оформленной в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика.

3.4. Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной
в момент получения товара Заказчиком по документам первичного учёта - накладным установленного образца. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику.

3.5. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, не обременённый правами третьих лиц.

3.6. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

3.7. Приемка товара по качеству и количеству и в сроки производится
в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с последующими изменениями и дополнениями.

3.8. В случае поставки товара не соответствующего качества, Поставщик производит поставку товара соответствующего качества взамен некачественного за свой счет. Срок для замены некачественного товара – 7 (семь) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

3.9. Для определения качества товара Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Договором, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Договором.

3.10. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчиком.

3.11. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента поставки товара в соответствии с разделом 3 Договора.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Сумма Договора составляет ______ (_________) рублей __копеек, в том числе НДС 20% (или НДС не предусмотрен) и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе стоимость материалов, с учетом транспортные расходы, погрузо-разгрузочных работы, расходы на страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору.

Источник финансирования – федеральный бюджет, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.2. Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный и соответствующий условиям Договора товар в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, а также при условии предъявления «Поставщиком» правильно оформленных документов на оплату.

4.3. Оплата поставляемого товара производится Заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день зачисления денежных средств на счёт Поставщика.

4.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4.6. Заказчик имеет право произвести полный отказ от оплаты за расходы непредусмотренные в данном Договоре.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 № 1042).

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в порядке, определяемом постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 № 1042.

5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12 Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Договору, возмещается за его счет.

5.13. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договоруу. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

6.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

7. Соответствие Поставщика единым требованиям участника закупок

7.1. Поставщик соответствует единым требованиям участника закупок установленных ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Изменение, расторжение Договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и договором.

8.1.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и(или) сроков исполнения Договора и(или) количества товара, предусмотренных Договором. Сокращение количества товара при уменьшении цены Договора в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количества товара.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

8.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются Сторонами путем переговоров в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии одной из сторон, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. При невозможности прийти к согласию спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

10.Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор действует с момента подписания по 31 декабря 2024, а в части исполнения Сторонами принятых на себя обязательств - до полного их исполнения.

11. Прочие условия

• Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
• Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• Все дополнения и изменения к Договору имеют юридическую силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон.
• Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ____________

от «___»____________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

«Заказчик» «Поставщик»

_______________/Н.М. Трофимов _______________/____________ /

КП_ст._материалы