Тендер - Поставка моющих средств и хозяйственных товаров №294785420

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Документация_неконкурентная_для_СМП_ЭМ.docx
• Договор_проект.docx
• Документация_неконкурентная_для_СМП_ЭМ.docx

ДОГОВОР N ___________

на поставку ___________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение «Юргинская станция по борьбе с болезнями животных» (ГБУ «Юргинская СББЖ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Шипулина Юрия Михайловича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность оборудование и материалы для маркировки животных (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Договору).

II. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____________.

2.2. Цена Договора (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара, в том числе НДС.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Законом N 223-ФЗ и настоящим Договором.

При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.3. Источник финансирования Договора – собственные средства

2.4. Оплата Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Товар Заказчику поставляется до 30.04.2025 года.

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей 9, в рабочие дни с 08.30 до 16.30 часов по местному времени.

3.3.В день поставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Заказчиком и Поставщиком документа о приемке.

Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, Заказчик не позднее 6 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Поставщика, подписывает его, или предоставляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется направлением Заказчику документа о приемке.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке.

3.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Договором.

3.6. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.4. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляется Заказчику в порядке, предусмотренном ГК РФ.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику в порядке, предусмотренном ГК РФ.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Договора.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора в соответствии с Законом N 223-ФЗ и настоящим Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Договора количество Товара, предусмотренного настоящим Договором.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом N 223-ФЗ.

V. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела III настоящего Договора. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

6.4. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Договором.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара согласно приложению N1.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), размер штрафа устанавливается в размере 1 процент цены договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6. В случае если Договор заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Договора.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.10. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

7.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.15.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или не получения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.17. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Договора.

IX. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражном суде Кемеровской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражном суде Кемеровской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензионная работа ведется в соответствии с Законам 223-ФЗ.

9.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с даты заключения договора и действует до 31.12.2025 года, в части поставок с даты заключения договора до 30.04.2025 года. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.3. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном Законом № 223-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.5. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.

XI. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет Поставщик.

11.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору, за исключением информации указанной в разделах III и VIII настоящего Договора, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе XIII настоящего Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе XIII настоящего Договора, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIII настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.

11.6. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

XII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее:

Приложение N 1 - Спецификация;

XIII. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение «Юргинская станция по борьбе с болезнями животнях» (ГБУ «Юргинская СББЖ»)

652050, Кемеровская область-Кузбасс, г.Юрга, ул. Машиностроителей 9

тел.8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1023

Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ //УФК по Кемеровской области-Кузбассу г.Кемерово

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКВЭД 75.00- Деятельность ветеринарная

Начальник ГБУ «Юргинска СББЖ»

_____________ /Ю. М. Шипулин/

м.п.

Поставщик:

Приложение N 1

к Договору

от "__" ____ 20___ г. N __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СМСП

Поставка моющих средств и хозяйственных товаров

(Закупка у СМСП посредством электронного магазина)

г.Юрга, 2025г.

Государственное бюджетное учреждение «Юргинская станция по борьбе с болезнями животных» (далее – Заказчик) извещает о неконкурентной закупке в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов МСП (далее – электронная закупка среди субъектов МСП) – это неконкурентный способ закупки, участниками которого могут быть только субъекты МСП, проводимый на условиях пункта 36.2 раздел 3 глава 3 Положения о закупке, а также регламента электронной площадки. Победителем такой закупки признается участник, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком, и предложение которого по результатам сопоставления предложений согласно установленным критериям оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Предварительное предложение – это адресованный Заказчику и не являющийся офертой ответ на извещение, содержащий информацию поставщика (подрядчика, исполнителя) об условиях поставки (выполнения, оказания) товаров (работ, услуг), соответствующих характеристикам, установленным в извещении и документации.

Настоящая документация о проведении электронной закупки среди субъектов МСП (далее документация о закупке, документация) подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2323 "О внесении изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352" и Положением о закупке, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок.

Электронная закупка среди субъектов МСП проводится по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственное бюджетное учреждение «Юргинская станция по борьбе с болезнями животных». (далее по тексту – Положение о закупке).

В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке Заказчика, правила проведения такой закупки процедурного (технического) характера,

приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц.

Раздел 1. Общие положения

- Посмотреть таблицу с данными

2.1

Сведения о цене н(м)ц договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

88984,51, включая НДС

Обоснование начальной (максимальной цены) договора произведено на основании анализа рыночных цен

2.2

Порядок оплаты

Оплата Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара:

Наименование: Государственное бюджетное учреждение «Юргинскя станция по борьбе с болезнями животных»

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область-Кузбасс, г.Юрга, ул.Машиностроителей д.9

Доставка производится за счет Поставщика

4

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

С момента подписания по 30.04.2025

5

Требования к участникам закупки

1. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»*

2. Установлено требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

*Сведения об участнике закупки должны содержаться в едином реестре СМСП – в случае, если участником является субъект малого или среднего предпринимательства либо на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов - информации о применении участником закупки, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

5.1

Дополнительные требования

Отсутствуют

6

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации.

Единственным критерием оценки участников закупки является цена.

7

Дата начала приема предложений

27.03.2025Г.

7.1

Дата окончания приема предложений

31.03.2025 г. 09:00 (время местное)

8

Размер обеспечения заявки

и порядок, срок и случаи возврата

Не установлены

8.1

Размер обеспечения исполнения договора и требования в том числе к независимой гарантии

Не установлены

9

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предварительного предложения на участие в закупке

Предварительное предложение участника должно содержать информацию (в объеме не менее того количества показателей, которое указано в Описании предмета закупки ) позволяющих сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого товара и его соответствии требованиям заказчика. Предварительное предложение не должно содержать двойных и неоднозначных предложений.

Предварительное предложение заполняется участником закупки В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ

Подача предварительных предложений осуществляется на Торговом портале ЭТП ГПБ по ссылке https://etp.gpb.ru

10

Место и порядок предоставления документации о закупке

Наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: Электронная торговая площадка: ( https://etp.gpb.ru )

11

Общий порядок проведения закупки, отмена закупки

Электронная закупка среди субъектов МСП осуществляется в соответствии

с предусмотренным пункта 36.2 раздел 3 глава 3 Положения о закупке с учетом следующих особенностей:

а) осуществление закупки осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки,

не должна превышать двадцать миллионов рублей;

в) размещение участником закупки из числа субъектов МСП на электронной площадке предварительного предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

г) размещение Заказчиком на электронной площадке информации о закупаемых товарах, работах, услугах, требований к таким товарам, работам, услугам, участнику закупки из числа субъектов МСП;

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих требованиям Заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, предложений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП;

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в Положении о закупке, Заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) участником (участниками) закупки из числа субъектов МСП, определенным (определенными) Заказчиком в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

Закупка проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке Заказчика и Извещения о проведении неконкурентной закупки.

В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке Заказчика, правила проведения такой закупки процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц.

Участники закупки из числа субъектов МСП размещают на электронной площадке предварительные предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки.

Участник закупки имеет возможность отозвать или изменить поданное предложение до наступления времени окончания подачи предложений, установленного в извещении о закупке. Изменение предложения осуществляется только путем отзыва предложения. После отзыва предложения Поставщик имеет возможность повторно сформировать и подать предложение до наступления времени окончания подачи предложений, установленного в извещении о закупке.

Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, предусмотренных пунктом 36.2.6 раздел 3 глава 3 Положения о закупке, соответствующих требованиям Заказчика, предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП.

Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации. По результатам рассмотрения таких предварительных предложений Заказчик формирует протокол и размещает его в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

Единственным критерием оценки участников закупки является цена. Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки и признанных соответствующим требованиям извещения и документации Заказчиком.

Договор заключается с использованием электронной площадки с участником закупки из числа субъектов МСП, определенным Заказчиком в соответствии с настоящим разделом и на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными извещением и документацией, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. В случае, если договор не заключен с признанным победителем закупки, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, чье предварительное предложение занимает второе и последующие места.

Заказчик вправе без указания причин в любой момент отменить закупку, отказаться от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности.

12

Рассмотрение предварительных предложений, дополнительный запрос Заказчика

1. Заказчик осуществляет рассмотрение предварительных предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и анализ содержащейся в них информации об условиях поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом установленных в извещении критериев оценки; уточняет данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг) посредством направления дополнительного запроса (при необходимости).

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший запрос Заказчика об уточнении данных о поставке (выполнении работ, оказании услуг) (дополнительный запрос), в течение 3 рабочих дней от даты его направления вправе сформировать уточненные данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг). В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не сформировал уточненные данные в срок, указанный в настоящем пункте, дополнительный запрос аннулируется и уточненные данные от поставщика (подрядчика, исполнителя) не принимаются.

3. По результатам рассмотрения предварительных предложений Заказчик самостоятельно выбирает поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение в большей степени соответствует требованиям извещения, документации и интересам Заказчика, и который отвечает требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный заказ и направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю) на подтверждение. Предварительные предложения рассматриваются комиссией по осуществлению закупок.

4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при получении предварительного заказа рассматривает его и принимает одно из следующих решений: подтверждает предварительный заказ либо отклоняет его.

5. Поставщик обязан принять решение в отношении предварительного заказа в течение 2 рабочих дней с момента направления предварительного заказа Заказчиком, о чем проинформировать Заказчика в тот же срок.

6. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа от поставщика (подрядчика, исполнителя), подтвердить его посредством торгового портала электронной площадки или отклонить подтверждение заказа без указания причин отклонения. В этом случае Заказчик не несет никакой ответственности перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке

Участники процедуры закупки не допускаются к участию в процедуре закупки в случаях:

1)несоответствия требованиям, установленным документацией о закупке,

2)несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора,

3) представления в составе заявки на участие в процедуре закупке заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки,

4) непредставления документов, сведений, образцов продукции, предусмотренных документацией о закупке,

5) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах.

После сопоставления всех поданных предложений участников заказчик подписывает Протокол и переходит к стадии заключения договора.

14

Заключение договора

1. Заказчик вправе без указания причин в любой момент отменить закупку, отказаться от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности.

2. При принятии решения о подтверждении заказа Заказчик формирует проект договора через функционал электронной площадки и направляет на подписание поставщику (подрядчику, исполнителю).

Договор по результатам осуществления неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота, в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

3. Срок заключения договора при осуществлении электронной закупки среди СМСП должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

15

Приложения к документации

1. Приложение №1 к документации: Обоснование НМЦ (прикреплено отдельным файлом)

2. Приложение №2 к документации: Проект договора (прикреплено отдельным файлом)

3. Приложение №3 к документации: Техническое задание (прикреплено отдельным файлом)

16

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

1) Для позиций

- Посмотреть таблицу с данными

Предусмотрен подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения, а именно п.5.И Постановления 1875

2)Для позиций

- Посмотреть таблицу с данными

предусмотрено подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения

17

Установлены запрет и / или ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и / или преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

Порядок предоставление национального режима при осуществлении закупок регламентируется нормами статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В случае применения мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ:

комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение, оценку, сопоставление заявок на участие в конкурентных закупках и заявок на участие в неконкурентных закупках, окончательных предложений с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

заказчик заключает договор по результатам закупки и осуществляет его исполнение с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В случае установления в закупке запрета, ограничения, предусмотренных в соответствии с пп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, дополнительными основаниями отклонения заявки являются:

- предложение товара, происходящего из иностранного государства и подпадающего под запрет, предусмотренный пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, или подача заявки на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом при условии установления запрета, предусмотренного в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- предложение товара, происходящего из иностранного государства и подпадающего под ограничение, предусмотренное пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, если поданы заявка на участие в закупке или окончательное предложение, признанные соответствующими требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии) и содержащие предложения о поставке товаров (подпадающих под ограничение, предусмотренное пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ) только российского происхождения, при условии установления ограничения в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- подача заявки на участие в закупке на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом, если поданная российским лицом заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии), при условии установления ограничения, предусмотренного в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- приравнивание заявки на участие в закупке, окончательного предложения, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства на основании п. 5 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, если установлены запрет, ограничение, предусмотренные в соответствии с пп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

Приложение №1 к документации

Обоснование НМЦ

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СМСП

Поставка моющих средств и хозяйственных товаров

(Закупка у СМСП посредством электронного магазина)

г.Юрга, 2025г.

Государственное бюджетное учреждение «Юргинская станция по борьбе с болезнями животных» (далее – Заказчик) извещает о неконкурентной закупке в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов МСП (далее – электронная закупка среди субъектов МСП) – это неконкурентный способ закупки, участниками которого могут быть только субъекты МСП, проводимый на условиях пункта 36.2 раздел 3 глава 3 Положения о закупке, а также регламента электронной площадки. Победителем такой закупки признается участник, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком, и предложение которого по результатам сопоставления предложений согласно установленным критериям оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Предварительное предложение – это адресованный Заказчику и не являющийся офертой ответ на извещение, содержащий информацию поставщика (подрядчика, исполнителя) об условиях поставки (выполнения, оказания) товаров (работ, услуг), соответствующих характеристикам, установленным в извещении и документации.

Настоящая документация о проведении электронной закупки среди субъектов МСП (далее документация о закупке, документация) подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2323 "О внесении изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352" и Положением о закупке, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок.

Электронная закупка среди субъектов МСП проводится по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственное бюджетное учреждение «Юргинская станция по борьбе с болезнями животных». (далее по тексту – Положение о закупке).

В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке Заказчика, правила проведения такой закупки процедурного (технического) характера,

приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц.

Раздел 1. Общие положения

- Посмотреть таблицу с данными

2.1

Сведения о цене н(м)ц договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

88984,51, включая НДС

Обоснование начальной (максимальной цены) договора произведено на основании анализа рыночных цен

2.2

Порядок оплаты

Оплата Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара:

Наименование: Государственное бюджетное учреждение «Юргинскя станция по борьбе с болезнями животных»

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область-Кузбасс, г.Юрга, ул.Машиностроителей д.9

Доставка производится за счет Поставщика

4

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

С момента подписания по 30.04.2025

5

Требования к участникам закупки

1. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»*

2. Установлено требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

*Сведения об участнике закупки должны содержаться в едином реестре СМСП – в случае, если участником является субъект малого или среднего предпринимательства либо на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов - информации о применении участником закупки, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

5.1

Дополнительные требования

Отсутствуют

6

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации.

Единственным критерием оценки участников закупки является цена.

7

Дата начала приема предложений

27.03.2025Г.

7.1

Дата окончания приема предложений

31.03.2025 г. 09:00 (время местное)

8

Размер обеспечения заявки

и порядок, срок и случаи возврата

Не установлены

8.1

Размер обеспечения исполнения договора и требования в том числе к независимой гарантии

Не установлены

9

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предварительного предложения на участие в закупке

Предварительное предложение участника должно содержать информацию (в объеме не менее того количества показателей, которое указано в Описании предмета закупки ) позволяющих сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого товара и его соответствии требованиям заказчика. Предварительное предложение не должно содержать двойных и неоднозначных предложений.

Предварительное предложение заполняется участником закупки В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ

Подача предварительных предложений осуществляется на Торговом портале ЭТП ГПБ по ссылке https://etp.gpb.ru

10

Место и порядок предоставления документации о закупке

Наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: Электронная торговая площадка: ( https://etp.gpb.ru )

11

Общий порядок проведения закупки, отмена закупки

Электронная закупка среди субъектов МСП осуществляется в соответствии

с предусмотренным пункта 36.2 раздел 3 глава 3 Положения о закупке с учетом следующих особенностей:

а) осуществление закупки осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки,

не должна превышать двадцать миллионов рублей;

в) размещение участником закупки из числа субъектов МСП на электронной площадке предварительного предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

г) размещение Заказчиком на электронной площадке информации о закупаемых товарах, работах, услугах, требований к таким товарам, работам, услугам, участнику закупки из числа субъектов МСП;

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих требованиям Заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, предложений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП;

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в Положении о закупке, Заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) участником (участниками) закупки из числа субъектов МСП, определенным (определенными) Заказчиком в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

Закупка проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке Заказчика и Извещения о проведении неконкурентной закупки.

В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке Заказчика, правила проведения такой закупки процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц.

Участники закупки из числа субъектов МСП размещают на электронной площадке предварительные предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки.

Участник закупки имеет возможность отозвать или изменить поданное предложение до наступления времени окончания подачи предложений, установленного в извещении о закупке. Изменение предложения осуществляется только путем отзыва предложения. После отзыва предложения Поставщик имеет возможность повторно сформировать и подать предложение до наступления времени окончания подачи предложений, установленного в извещении о закупке.

Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, предусмотренных пунктом 36.2.6 раздел 3 глава 3 Положения о закупке, соответствующих требованиям Заказчика, предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП.

Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации. По результатам рассмотрения таких предварительных предложений Заказчик формирует протокол и размещает его в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

Единственным критерием оценки участников закупки является цена. Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки и признанных соответствующим требованиям извещения и документации Заказчиком.

Договор заключается с использованием электронной площадки с участником закупки из числа субъектов МСП, определенным Заказчиком в соответствии с настоящим разделом и на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными извещением и документацией, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. В случае, если договор не заключен с признанным победителем закупки, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, чье предварительное предложение занимает второе и последующие места.

Заказчик вправе без указания причин в любой момент отменить закупку, отказаться от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности.

12

Рассмотрение предварительных предложений, дополнительный запрос Заказчика

1. Заказчик осуществляет рассмотрение предварительных предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и анализ содержащейся в них информации об условиях поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом установленных в извещении критериев оценки; уточняет данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг) посредством направления дополнительного запроса (при необходимости).

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший запрос Заказчика об уточнении данных о поставке (выполнении работ, оказании услуг) (дополнительный запрос), в течение 3 рабочих дней от даты его направления вправе сформировать уточненные данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг). В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не сформировал уточненные данные в срок, указанный в настоящем пункте, дополнительный запрос аннулируется и уточненные данные от поставщика (подрядчика, исполнителя) не принимаются.

3. По результатам рассмотрения предварительных предложений Заказчик самостоятельно выбирает поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение в большей степени соответствует требованиям извещения, документации и интересам Заказчика, и который отвечает требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный заказ и направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю) на подтверждение. Предварительные предложения рассматриваются комиссией по осуществлению закупок.

4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при получении предварительного заказа рассматривает его и принимает одно из следующих решений: подтверждает предварительный заказ либо отклоняет его.

5. Поставщик обязан принять решение в отношении предварительного заказа в течение 2 рабочих дней с момента направления предварительного заказа Заказчиком, о чем проинформировать Заказчика в тот же срок.

6. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа от поставщика (подрядчика, исполнителя), подтвердить его посредством торгового портала электронной площадки или отклонить подтверждение заказа без указания причин отклонения. В этом случае Заказчик не несет никакой ответственности перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке

Участники процедуры закупки не допускаются к участию в процедуре закупки в случаях:

1)несоответствия требованиям, установленным документацией о закупке,

2)несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора,

3) представления в составе заявки на участие в процедуре закупке заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки,

4) непредставления документов, сведений, образцов продукции, предусмотренных документацией о закупке,

5) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах.

После сопоставления всех поданных предложений участников заказчик подписывает Протокол и переходит к стадии заключения договора.

14

Заключение договора

1. Заказчик вправе без указания причин в любой момент отменить закупку, отказаться от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности.

2. При принятии решения о подтверждении заказа Заказчик формирует проект договора через функционал электронной площадки и направляет на подписание поставщику (подрядчику, исполнителю).

Договор по результатам осуществления неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота, в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

3. Срок заключения договора при осуществлении электронной закупки среди СМСП должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

15

Приложения к документации

1. Приложение №1 к документации: Обоснование НМЦ (прикреплено отдельным файлом)

2. Приложение №2 к документации: Проект договора (прикреплено отдельным файлом)

3. Приложение №3 к документации: Техническое задание (прикреплено отдельным файлом)

16

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

1) Для позиций

- Посмотреть таблицу с данными

Предусмотрен подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения, а именно п.5.И Постановления 1875

2)Для позиций

- Посмотреть таблицу с данными

предусмотрено подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения

17

Установлены запрет и / или ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и / или преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

Порядок предоставление национального режима при осуществлении закупок регламентируется нормами статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В случае применения мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ:

комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение, оценку, сопоставление заявок на участие в конкурентных закупках и заявок на участие в неконкурентных закупках, окончательных предложений с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

заказчик заключает договор по результатам закупки и осуществляет его исполнение с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В случае установления в закупке запрета, ограничения, предусмотренных в соответствии с пп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, дополнительными основаниями отклонения заявки являются:

- предложение товара, происходящего из иностранного государства и подпадающего под запрет, предусмотренный пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, или подача заявки на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом при условии установления запрета, предусмотренного в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- предложение товара, происходящего из иностранного государства и подпадающего под ограничение, предусмотренное пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, если поданы заявка на участие в закупке или окончательное предложение, признанные соответствующими требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии) и содержащие предложения о поставке товаров (подпадающих под ограничение, предусмотренное пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ) только российского происхождения, при условии установления ограничения в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- подача заявки на участие в закупке на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом, если поданная российским лицом заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии), при условии установления ограничения, предусмотренного в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- приравнивание заявки на участие в закупке, окончательного предложения, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства на основании п. 5 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, если установлены запрет, ограничение, предусмотренные в соответствии с пп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

Приложение №1 к документации

Обоснование НМЦ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №294401535 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ "ДРУЖБА" объявляет тендер: Поставка моющих средств и товаров хозяйственного назначения	Электронный аукцион #294401535	45 144 Обеспечение контракта: 5%	13 часов 21.03.2025 04.04.2025
Тендер №294454060 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЮРГИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (гигиена+СИЗ)	Запрос котировок #294454060	154 827	3 дня 21.03.2025 07.04.2025
Тендер №294583108 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА" объявляет тендер: Поставка бытовой химии	Электронный аукцион #294583108	634 370 Обеспечение контракта: 0.5%	13 часов 25.03.2025 04.04.2025
Тендер №294620841 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА" объявляет тендер: Поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #294620841	199 474 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 25.03.2025 08.04.2025
Тендер №294621248 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка товаров хозяйственного назначения	Электронный аукцион #294621248	601 606 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 25.03.2025 08.04.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №294785267 ЖИДКОСТЬ ПРОМЫВОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ "АСД-ЭКОКЛИН"	Запрос предложений #294785267	7 420	8 дней 25.03.2025 11.04.2025
Тендер №294785126 Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Нет Для мытья детской посуды Да Форма выпуска Жидкость (с результатом)	Единственный поставщик #294785126	33 134	срок истек 27.03.2025 -
Тендер №294785105 Средство для мытья посуды (с результатом)	Единственный поставщик #294785105	33 134	срок истек 27.03.2025 -
Тендер №294785087 Порошок стиральный Для детского белья Да Назначение Для белого белья Тип стирки Машинная стирка (автомат) (с результатом)	Единственный поставщик #294785087	128 115	срок истек 27.03.2025 -
Тендер №294785085 Мыло туалетное жидкое Наличие ароматической отдушки Да Наличие антибактериального компонента Да (с результатом)	Единственный поставщик #294785085	26 651	срок истек 27.03.2025 -

Тендеры из региона Юрга

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №294785400 ГБУ ЮРГИНСКАЯ СББЖ объявляет тендер: Поставка противопаразитарных препаратов для животных	Запрос цен #294785400	84 023	срок истек 27.03.2025 31.03.2025
Тендер №294784567 Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Завод ТЕХНОПЛЕКС" г. Юрга объявляет тендер: Запрос цен на Эфир диметиловый жидкий (апрель 2025) (id1024491)	Запрос цен #294784567	См. док.	срок истек 27.03.2025 01.04.2025
Тендер №294784358 Поставка продуктов питания (хлеб, батон)	Малая закупка #294784358	366	срок истек 27.03.2025 28.03.2025
Тендер №294782532 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ	Малая закупка #294782532	7 350	срок истек 27.03.2025 28.03.2025
Тендер №294781785 ГБУ ЮРГИНСКАЯ СББЖ объявляет тендер: Поставка ветеринарных препаратов	Запрос цен #294781785	57 215	срок истек 27.03.2025 31.03.2025