Описание тендера: | Поставка моющих средств в 2024 году (с результатом) |
Сумма контракта: | 100 115,98 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 07.05.2024 |
Окончание: | 16.05.2024 09:00:00 |
Тендер №: | 272235195 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург / Колпино |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒k▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 10% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющих средств в 2024 году
Цена контракта: 100 115,98 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Средства моющие прочие материал очищающей поверхности металлические, бетонные и кирпичные поверхности, фасады, пластик, стекло, оргстекло назначение для удаления лакокрасочных покрытий форма выпуска аэрозоль | 4228 | 302 | 14 | Штука |
2 | Средства моющие прочие материал очищаемой поверхности металл, стекло, керамика, пластик назначение удаление наклеек, клеевого слоя объем упаковки,мл 0,3 | 5973.38 | 426.67 | 14 | Штука |
3 | Средства для мытья посуды Соответствие нормативно-технической документации ТУ производителя ... Объем упаковки ≥ 450 и ≤ 500 см[3*];^мл Вид упаковки Бутылка пластиковая | 2917.6 | 145.88 | 20 | Литр; кубический дециметр |
4 | Средства моющие прочие срок годности 24 месяца назначение мытье различных кислостойких поверхностей Показатель pH 1% раствора больше или равно 2 меньше или равно 5 | 23342.6 | 1167.13 | 20 | Штука |
5 | Средства моющие прочие консистенция жидкий щелочной низкопенный концентрат объем упаковки,л 5 литров Показатель pH 1% раствора больше или равно 11 меньше или равно 13 | 24881 | 1244.05 | 20 | Штука |
6 | Средства стиральные прочие Соответствие нормативно-технической документации ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя Объем упаковки ≥ 4 и ≤ 5 Л; ДМ3 Упаковка канистра ... | 8050.8 | 201.27 | 40 | Литр; кубический дециметр |
7 | Порошки стиральные Соответствие нормативно-технической документации ТУ производителя ... Вес упаковки ≥ 5.8 и ≤ 6 кг Вид упаковки Пакет полиэтиленовый | 12514.8 | 208.58 | 60 | Килограмм |
8 | Средства моющие для окон Форма выпуска Жидкость Средство спиртосодержащее Нет ... Средство концентрированное Нет ... | 3387.8 | 169.39 | 20 | Литр; кубический дециметр |
9 | Средства моющие для туалетов и ванных комнат Соответствие нормативно-технической документации ТУ производителя ... Обрабатываемая поверхность Фарфор ... Вид упаковки Канистра пластиковая | 14820 | 741 | 20 | Штука |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 1 КБ | 16.05.24 11:52 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 6 КБ | 16.05.24 15:26 | Действующая |
Автоматический контроль.pdf | 28 КБ | 07.05.24 16:05 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 07.05.2024 №0372200112624000021.html | 40 КБ | 07.05.24 00:00 | Действующая |
Приложение_№2_обоснование_НМЦК_моющие.xls | 19 КБ | 07.05.24 16:05 | Действующая |
Приложение_№3_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_113-р_Товар_декабрь_2023.doc | 25 КБ | 07.05.24 16:05 | Действующая |
Приложение_№4_Проект_контракта_Товар_октябрь_2023 —_копия.docx | 78 КБ | 07.05.24 16:05 | Действующая |
Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_(моющие).docx | 49 КБ | 07.05.24 16:05 | Действующая |
Уведомление о соответствии контролируемой информации
требованиям, установленным частью 5 статьи 99
Федерального закона N 44-ФЗ
Коды
Форма по ОКУД
От 06.05.2024 г.
Дата
-
ИНН
КПП
ИКУ
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ИНН
Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОВЕСНИК"
КПП
Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные
учреждения субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ
Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации
по ОКФС
Наименование бюджета: Внебюджетные средства
по ОКТМО
Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ.
ТАНКИСТОВ, Д.28А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
по ОКТМО
Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга
75203
13
Реквизиты объекта контроля
Реквизиты документа, содержащего информацию
(сведений об объекте контроля)
для осуществления контроля
наименование
дата
номер
наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6
Извещение
07.05.2024
План-график
27.04.2024
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26001
Результат контроля:
Ответственный исполнитель
Финансовый контроль пройден
сервис АИС БП-ЭК
(должность)
Автоматический контроль
(подпись)
(расшифровка подписи)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 07.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000021
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Санкт-Петербург, г.Колпио, ул. Танкистов, дом 28а, лит.А
Объект закупки
Российский рубль
Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.98 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
10.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта.
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
в соответствии с разделом 5 проекта контракта (приложение №4 к извещению об осуществлении закупки)
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1
Проект контракта
1 Приложение_№4_Проект_контракта_Товар_октябрь_2023—_копияx
Описание объекта закупки
1
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1
Дополнительная информация и документы
1 Уведомление о прохождении контроля
Приложение № 1
извещение об осуществлении закупки
Описание объекта закупки
Поставка стиральных и моющих средств
1.Объект закупки: Поставка моющих средств в 2024 году.
2.Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: ККН 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредства моющие для стекол и зеркал тип 1; ККН 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредства моющие для туалетов и ванных комнат тип 4; ККН 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПорошок стиральный тип 18; ККН 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГель для стирки тип 2; ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.41.32.119 - Средства моющие прочие; ККН 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство для мытья посуды тип 11.
3.Место поставки товара: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Танкистов, д. 28а, литер А.
4.Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
5.Поставщик гарантирует, что Товар, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами
или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться, одновременно
с поставкой товара, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара:
- сертификата/декларации соответствия установленного образца на товар, подлежащий сертификации, выданного уполномоченными органами /организациями (если товар относится к перечню товаров, подлежащих обязательной сертификации/декларированию);
- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением (если товар должен быть зарегистрирован в установленном Правительством РФ порядке);
- иные документы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Поставляемый Товар должен быть новым оригинальным, Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика (третьих лиц) и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 ГК РФ).
Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока эксплуатации Товара.
Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.
Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке
и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Контракту.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.
6.Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять:
- не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной и акта о приемке товара (для Товаров, в отношении которых фирмой-производителем не установлен гарантийный срок);
- не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для Товаров, в отношении которых такой срок установлен).
Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Обоснованные претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены некачественного Товара за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Контрактом и Заказчиком.
7.Требования к энергетической эффективности товара (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"): не установлены.
8.Экологические требования (в соответствии с Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 N 1224 "Об особенностях описания от-дельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования"): не установлены.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4
к извещению об осуществлении закупки
Проект контракта
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА:
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ровесник»
Контракт № _________________ от ___________________
Предмет контракта: Поставка моющих средств в 2024 году.
ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
Сумма контракта: __________ рублей
Поставщик: __________________
Финансирование: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений
- Посмотреть таблицу с даннымиСпособ размещения заказа: электронный аукцион (аукцион для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций)
Протокол подведения итогов электронного аукциона № _______ от ____________
- Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт № ______________________
Санкт-Петербург «____»_____________ 2024 г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ровесник», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________,
(название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя Заказчика) (полное наименование)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующ___ на
(Ф.И.О.) полностью)
основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
(название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя)
на основании ___________ и в соответствии с ______ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) заключили настоящий ________________________ (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку моющих средств в 2024 году. (далее – Товар) Заказчику согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях Контракта.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара определяются Спецификацией, а также иными условиями Контракта.
Отступления от Спецификации без письменного согласия Заказчика не допускаются. Товар
не соответствующий Контракту (Спецификации) признается Товаром ненадлежащего качества.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
2.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
2.1.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
2.1.4. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика;
2.1.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке
и на условиях, установленных Законом;
2.1.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
2.1.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с законодательством РФ;
2.1.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
2.2.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено что:
а) Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением
об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому Товару;
б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;
2.2.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта направить его Поставщику в порядке и в сроки, установленные Законом;
2.2.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;
2.2.5. обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом Контрактом.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
2.3.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
2.3.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством;
2.3.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии
с разделом 6 Контракта.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1. поставить Товар, обеспечив надлежащее качество, в сроки и на условиях предусмотренных Контрактом и Спецификацией;
2.4.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
2.4.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
2.4.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
2.4.5. предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор
или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, не позднее 10 дней с даты заключения Поставщиком таких договоров;
2.4.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
2.4.7. не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки Товаров и условия их оплаты.
2.4.8. соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
2.4.9. осуществить сдачу-приемку Товара в порядке, определенном Контрактом.
2.4.10. оформить представляемые Поставщиком Заказчику документы о приемке, формируемые
с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) (далее – документ
о приемке), счет (счет-фактуру – при наличии), акт о приемке товара и иные сопроводительные документы в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством
и извещением об осуществлении закупки.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ______ рублей __ копеек (_________), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___% / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе
с документами на оплату он предоставляет заверенную копию Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (Информационное письмо (Форма № 26.2-7).
3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на упаковку, маркировку, доставку и разгрузку Товара, размещение в местах хранения Заказчика, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,
за исключением случаев, установленных Законом и Контрактом.
3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий настоящего Контракта.
3.5. Источник финансирования Контракта: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, целевая статья «Субсидии бюджетным учреждениям - подростковым и молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244,
код ОСГУ 346.
3.6. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не допускается.
3.7. Заказчик производит оплату товара в соответствии с условиями Контракта в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара на основании подписанного Сторонами в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке товара и выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры. В случае если участник, с которым заключается Контракт, не является плательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.
3.8. Оплата производится за фактически поставленный Товар в пределах цены Контракта,
и не позднее срока, установленного Законом.
3.9. Товар, не соответствующий условиям Контракта, не подлежит оплате Заказчиком.
3.10. Датой оплаты является дата списания средств с лицевого счета Заказчика, открытого
в органе Федерального казначейства, указанного в настоящем Контракте, при этом обязанности Заказчика в части оплаты Товара по Контракту считаются исполненными.
3.11. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом объема товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом объема товара
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги,
но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема товара Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.
3.12. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.13. Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
4.1. Товар поставляется Заказчику единовременно в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.
Поставка Товара включает в себя доставку Товара по адресу, указанному в Контракте, погрузочно-разгрузочные работы, включающие в себя выгрузку Товара из транспортного средства
и его размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком и предъявление Товара на проверку Заказчику.
Товар поставляется в заводской упаковке, в стандартной комплектации. Комплектация в полном объеме указана в техническом паспорте, который подлежит передаче Заказчику вместе с Товаром.
4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Танкистов, д. 28а, лит. А, 1-ый этаж.
4.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Сторонами Контракта.
4.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику оформленную должным образом документацию (на бумажном носителе), в т.ч.:
- копию сертификата/декларации соответствия установленного образца на товар, подлежащий сертификации, выданного уполномоченными органами /организациями (если товар относится к перечню товаров, подлежащих обязательной сертификации/декларированию);
- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением (если товар должен быть зарегистрирован в установленном Правительством РФ порядке);
- документ, подтверждающий наименование страны происхождения Товара;
- технический паспорт на товар;
- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке;
- гарантию производителя и Поставщика Товара;
- иные документы, предусмотренные Контрактом.
4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов
об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
4.6. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:
4.7. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
4.8. При приемке товара представитель Заказчика проверяет соответствие сведений, указанных
в Приложениях к настоящему Контракту, сведениям, указанным в товарной накладной и иных необходимых для данного вида товара документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства по: наименованию, количеству, комплектности товара, сроку поставки.
4.9. Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.
Приемка Заказчиком осуществляется с понедельника по пятницу (за исключением выходных
и нерабочих праздничных дней) с 09:00 до 17:00 часов (с 13:00-14:00 обеденный перерыв).
Поставщик должен не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемого времени поставки Товара согласовать с представителем Заказчика по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдату и время поставки.
4.10. В день доставки Поставщиком Товара Заказчику Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке товара, который должен содержать сведения, предусмотренные п.1 ч. 13 ст. 94 Закона.
В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость,
им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу
на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чекбокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке").
В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.
К документу о приемке должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
а) счет на оплату поставленного товара;
б) документы, указанные в п. 4.4 Контракта (в виде скан образов документов).
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах,
не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в ЕИС в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.11. Для проверки поставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
По результатам проведенной экспертизы Товара Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта,
за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества
и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
4.12. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ
от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.12.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации
о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятом Товаре
в документе о приемке.
4.13. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа
от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
4.14. В случае получения в соответствии с пунктом 4.13 Контракта мотивированного отказа
от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона.
4.15. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа
о приемке, подписанного Заказчиком.
Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.
4.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа
о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 2 (два) рабочих дня.
4.17. Срок приемки Заказчиком товара и оформление результатов такой приемки составляет
не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке
в соответствии с пунктом 4.10 настоящего контракта.
4.18. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.
4.19. Подписание Заказчиком документа о приемке Товара осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом (в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательства).
4.20. Замена Товара ненадлежащего качества, а также допоставка товара осуществляется
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о недопоставке.
5. Гарантия, качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных
с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
5.2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим
на момент поставки, и подтверждаться, одновременно с поставкой товара, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество
и безопасность товара:
- сертификата/декларации соответствия установленного образца на товар, подлежащий сертификации, выданного уполномоченными органами /организациями (если товар относится к перечню товаров, подлежащих обязательной сертификации/декларированию);
- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением (если товар должен быть зарегистрирован в установленном Правительством РФ порядке);
- иные документы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Поставляемый Товар должен быть новым оригинальным, Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
5.4. Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика (третьих лиц) и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 ГК РФ).
5.5. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока эксплуатации Товара.
5.6. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.
5.7. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе
с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств
по Контракту.
5.8. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.
5.9. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
5.10. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.
5.11. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять:
- не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной и акта о приемке товара (для Товаров, в отношении которых фирмой-производителем не установлен гарантийный срок);
- не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для Товаров, в отношении которых такой срок установлен).
Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.12. Обоснованные претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены некачественного Товара за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Контрактом и Заказчиком.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, а также от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом), Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере
1% (Один процент) цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей,
что составляет ____________ руб.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; и составляет _____ рублей.
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; и составляет _____ рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _____ рублей (несоблюдение Поставщиком срока размещения в ЕИС документа о приемке в соответствии с п. 4.10 Контракта, признается нарушением обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в связи с чем за указанное нарушение к Поставщику подлежит применению мера ответственности, предусмотренная настоящим пунктом Контракта).
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты поставленных по Контракту товаров Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате поставленного товара. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта.
6.8. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом
(за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного товара), Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства
по оплате поставленного товара) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) руб. 00 коп., если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.9. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
6.12. Сторона освобождается от уплаты штрафа если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту, производится Поставщиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик также вправе самостоятельно без обращения в суд произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) исчисленного Поставщику, о размере которого он информирует Поставщика.
Заказчик вправе представить Банку, выдавшему Поставщику банковскую гарантию (Гаранту) письменное требование об уплате суммы независимой гарантии (ее части) в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком, своих обязательств.
6.15. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта
по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
6.16. Заказчик вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки как частями, так и полностью, как за счет средств обеспечения, определенного Контрактом, так и путем удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику, в соответствии с условиями Контракта.
6.17. Устранение выявленных недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.
6.18. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием Поставщика, несет Поставщик.
6.19. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
6.20. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения гарантийных обязательств либо просрочке исполнения гарантийных обязательств Поставщиком при его уклонении от удовлетворения требования Заказчика об уплате неустойки Заказчик имеет право получить неустойку, обратив взыскание на предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения гарантийных обязательств.
7. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств
7.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставлено в виде _____________ от ___________№ ________________.
(указывается конкретный вид обеспечения Контракта, с указанием реквизитов документа, устанавливающих обеспечение)
Уплата неустойки за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств обеспечивается на сумму в размере____________ (_____________) рублей [1] .
7.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки,
с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), или в качестве обеспечения исполнения гарантийных, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, возвращаются Поставщику в течение 10 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.4. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения настоящего Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
Уменьшение размера обеспечения исполнения настоящего Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата которых осуществлены
в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения настоящего Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком
в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения настоящего Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении настоящего Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств по Контракту денежные средства или предоставленная независимая гарантия обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств по Контракту, в том числе обязательства по возврату аванса (при наличии), возврату излишне уплаченных Поставщиком денежных средств, по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), начисленных в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением предусмотренных Контрактом обязательств, а также по возмещению всех убытков, причиненных в связи с исполнением или неисполнением, или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по Контракту, и иные обязательства Поставщика.
7.8. Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств новое обеспечение исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств.
7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии
на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.11. В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств
на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.
7.12. В случае если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств
по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.
7.13. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона,
не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиком независимых гарантий
и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.
7.14. Размер обеспечения гарантийных обязательств Поставщика устанавливается в размере 10% от цены Контракта, по которой в соответствии с Законом заключается контракт, что составляет _______ рублей (___________): требование не установлено.
7.15. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в полном объеме одновременно с поставкой Товара.
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств.
Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.16. В случае если обеспечение гарантийных обязательств было представлено путем внесения денежных средств, и на него Заказчиком не обращено взыскание, денежные средства, составляющие сумму обеспечения (либо ее часть – при частичном взыскании), возвращаются Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантии, установленного в разделе 5 контракта.
8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения
в ЕИС, подписанного Заказчиком Контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2024 г.
По истечении указанного срока обязательства Сторон по Контракту прекращаются полностью
за исключением гарантийных обязательств, установленных Контрактом.
По гарантийным обязательствам Поставщика Контракт действует до истечения срока гарантии на Товар, установленного настоящим Контрактом.
8.2. Обязанность Заказчика по оплате надлежаще поставленных Поставщиком и принятых Заказчиком Товаров наступает не ранее даты регистрации Контракта в Реестре контрактов.
8.3. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему (за исключением гарантийных обязательств), но не освобождает Стороны
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
8.4. Изменение Контракта возможно в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, Законом, а также в случае изменения законодательства РФ, регулирующего отношения сторон Контракта.
8.4.1. Изменения условий Контракта возможно, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены
и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
8.5. Изменение существенных условия Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных Законом.
8.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Закона.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки
(за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.8. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Контракта в следующих случаях:
8.8.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены
в установленный Контрактом (Уведомлением Заказчика) срок.
8.8.2. Неоднократного (два и более раз) нарушения сроков выполнения требования Заказчика, предусмотренного Контрактом.
8.8.3. В случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком.
8.8.4. Когда Поставщик не поставил Товар в установленный Контрактом срок, либо когда Поставщик поставляет Товар настолько медленно, что для Заказчика становится очевидно, что поставка Товара Поставщиком к окончанию срока, предусмотренного Контрактом - невозможна.
8.9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.10. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
8.11. Расторжение контракта в связи с принятием Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 12.1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.
В случае принятия Заказчиком Решения, Заказчик формирует Решение с использованием ЕИС, подписывает его усиленной ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика
и размещает Решение в ЕИС. Решение не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС
с использованием ЕИС направляется Исполнителю. Датой поступления Исполнителю Решения считается дата размещения Решения в ЕИС соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. Поступление Решения в ЕИС считается надлежащим уведомлением Исполнителя
о принятом Заказчиком Решении.
8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае ее проведения.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.13.1. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения
об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с пунктом 8.11 настоящего раздела Контракта, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе
от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.
8.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.15. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного пунктом 8.16. настоящего раздела Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение направляется заказчику в порядке установленном частью 20.1 статьи 95 Закона.
8.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта
от исполнения контракта другая сторона контракта вправе требовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
9.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
10. Прочие условия
10.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.
10.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 13 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 13 Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 13 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
В случае направления уведомления в электронном виде (скан-образ документа в формате PDF)
с электронной почты, уведомление считается полученным в день направления уведомления
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (в том числе и в случае, отказа Поставщика от подтверждения получения Уведомления).
10.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий
в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, осуществляется сторонами Контракта с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений (претензии, требования).
Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Поставщика,
и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
10.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
10.7. Все имущество, поступающее к Поставщику от Заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Контракта, является собственностью Заказчика.
10.8. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с исполнением им своих обязательств по Контракту.
10.9. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
10.10. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
10.11. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
10.12. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - Суд) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
10.13. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Стороны принимают меры по досудебному урегулированию спора,
за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса
РФ принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.14 Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 10.4 Контракта.
10.15. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
10.16. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками
на соответствующие пункты Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию
о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
10.17. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.18. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют
у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
10.19. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.20. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии
в установленные для их исполнения сроки Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Суд.
11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать,
а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники
не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. Приложения
К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация.
13. Адреса и реквизиты Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Контракту № ___________ от «____» __________ 2024г.
Спецификация*
- Посмотреть таблицу с данными* Спецификация заполняется в соответствии с предложением участника закупки, признанного победителем электронного аукциона.
- Посмотреть таблицу с данными_________________ /_______________/ ________________ /________________/
Подписано с помощью ЭЦП Подписано с помощью ЭЦП
Размер обеспечения исполнения контракта с учетом антидемпинговых мер указывается после определения победителя закупки. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей
и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять
и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов
от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. ↑
Приложение № 3
к извещению об осуществлении закупки
2.1. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). 2
2.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 закона.
2.3. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
Заявка также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки.
3. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
В Извещении установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подтверждением страны происхождения товаров, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ наименования страны происхождения товара.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Постановление) установлены ограничения допуска.
Заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза) (далее - заявки), при условии, что на участие в закупке подана одна (или более) заявка, удовлетворяющая требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена документация о закупке), которая одновременно:
а) содержат предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического союза;
б) не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении заявок.
Для целей реализации Постановления подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров является одно из следующих условий:
а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (далее - совокупное количество баллов);
б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств - членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов).
Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии).
Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) о поставляемом товаре включаются в контракт.
При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно.
4. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров 3 , в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств размещают в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное. В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска 4 для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона.
Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 N 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
2. Инструкция по заполнению заявки.
^ В случае установления требования о лицензировании деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" документами, подтверждающими соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона являются: выписка из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 N 2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий", либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении, содержащие сведения о действующей лицензии (решение ФАС России от 08.12.2022 по делу N 28/06/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.09.2022 по делу N А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021).
Заказчик самостоятельно устанавливает документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2571 "О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации".
^ Участник закупки формирует предложение с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.
^ Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 N 2014 "О минимальной обязательной доле закупок Российских товаров и ее достижении заказчиком".
^ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
^ Направляются участниками закупки в полном объеме и со всеми приложениями в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
^ Устанавливается заказчиком, в случае если начальная (максимальная) цена контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса) составляет двадцать миллионов рублей и более (за исключением случаев осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона). Заказчик устанавливает дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с ФЗ N 223 при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.
^ Устанавливается заказчиком в соответствии с Постановлением N 2571.
^ Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №273803789
мониторинг цен в электронной форме на Присадка ингибированная
|
Анализ цен
#273803789 |
1 день
31.05.2024 11.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274171901 |
710 723
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
3 554 |
3 дня
06.06.2024 14.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274178961 |
469 511
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
2 348 |
3 дня
06.06.2024 14.06.2024 |
|
Не определен
#274269132 |
8 дней
07.06.2024 19.06.2024 |
||
Электронный аукцион
#274269262 |
194 894
Обеспечение контракта:
10% |
8 дней
07.06.2024 19.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272235184
Поставка моющих средств в 2024 году
|
Электронный аукцион
#272235184 |
100 116
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
07.05.2024 16.05.2024 |
Тендер №272234921
Поставка хозяйственных товаров для нужд МКУ «ЕДДС Орехово-Зуево»
|
Анализ цен
#272234921 |
срок истек
07.05.2024 08.05.2024 |
|
Тендер №272234837
Поставка хозяйственных товаров для нужд МКУ «ЕДДС Орехово-Зуево»
|
Анализ цен
#272234837 |
срок истек
07.05.2024 08.05.2024 |
|
Тендер №272234678
ХИМИЯ БЫТОВАЯ
|
Малая закупка
#272234678 |
24 418
|
срок истек
07.05.2024 08.05.2024 |
Тендер №272234671
Очиститель фасадов Фасклин К-13-02/1, канистра 20 л
|
Малая закупка
#272234671 |
226 200
|
срок истек
07.05.2024 08.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272235184
Поставка моющих средств в 2024 году
|
Электронный аукцион
#272235184 |
100 116
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
07.05.2024 16.05.2024 |
Тендер №272235026
Поставка и установка полусфер
|
Анализ цен
#272235026 |
срок истек
07.05.2024 16.05.2024 |
|
Анализ цен
#272234009 |
срок истек
07.05.2024 13.05.2024 |
||
Запрос котировок
#272231703 |
8 931 933
|
срок истек
07.05.2024 17.05.2024 |
|
Запрос предложений
#272231655 |
37 640 000
|
срок истек
07.05.2024 25.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |