Тендер - Поставка мыла хозяйственного №290051419

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Мурманская облМесто поставки (адрес):Не заполнено ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_непрод._товары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на поставку непродовольственных товаров № __________

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Центр школьного питания» (МАУО «ЦШП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цыганкова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________, в лице ______________________________________________________________________________________, действующего на основании______________________________________________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке непродовольственных товаров (далее – Товар), в количестве согласно заявкам Заказчика и ассортименте, указанном в Спецификации Товаров в соответствии с Приложением № 1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

1.2. Места поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Мурманск, ул. Чумбарова - Лучинского, д. 42 (склад Заказчика)

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.4. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям стандартов, технических условий и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации и Мурманской области на данный Товар при соблюдении правил его транспортировки и хранения. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного Товара Поставщик обязан заменить дефектный Товар на аналогичный в течение 1 рабочего дня с момента получения извещения о выявлении указанных дефектов.

Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

Поставлять Товар, соответствующий по объему и ассортименту заявкам Заказчика, в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при транспортировке и хранении.

Доставлять Товар Заказчику до мест поставки Товара в соответствии п.п. 1.2 Договора, произвести разгрузочные работы с перемещением до места складирования.

Своевременно предоставлять надлежащим образом оформленные отгрузочные и расчетные документы в соответствии с условиями Договора.

В момент доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего договора предоставлять Заказчику сопроводительную документацию на поставляемый Товар, в т.ч. документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, соответствие Товара требованиям ГОСТ, в том числе сертификаты (декларации) (в случае если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации и Мурманской области):

а) товарная накладная, составленная по форме № ТОРГ-12 и/или универсальный передаточный документ (УПД), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

б) счет на оплату;

в) сертификат(-ы) соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России (при наличии) или декларацию(-ии) о соответствии (при наличии). Поставщик предоставляет вышеуказанные документы или их заверенные копии Заказчику при отгрузке каждой поставляемой партии.

В случае поставки Товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации и отражению их оборота в системе «Честный знак», Поставщик обязуется обеспечить соответствие фактически поставленного Товара коду маркировки и данным, отраженным в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации «Честный знак», а также соответствие фактически нанесенного кода маркировки данным, указанным в первичных учетных документах.

В случае поставки Товаров, подлежащих сертификации и учёту во ФГИС «Меркурий», Поставщик обязуется при отгрузке товаров, подлежащих электронной ветеринарной сертификации, своевременно (т.е. до момента фактической отгрузки продукции) формировать в системе ФГИС «Меркурий» электронные ветеринарные сопроводительные документы (ЭВСД) на поставляемые Товары.

2.1.5. Осуществлять поставку Товара с остаточным сроком годности на дату поставки не менее 70 % от максимального срока годности по каждому наименованию Товара. Поставка Товара с меньшим сроком годности возможна только по согласованию с Заказчиком. В случае поставки Товара с остаточным сроком годности менее вышеуказанного без согласования с Заказчиком Поставщик осуществляет замену такого Товара за свой счет на Товар со сроком годности, установленным настоящим пунктом.

2.1.6. Предоставлять по запросу Заказчика (устному или письменному) отчетные формы и документы, касающиеся исполнения обязательств по Договору, в течение 2 рабочих дней после получения запроса.

2.2. Заказчик обязан:

Производить оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.

Осуществлять контроль за исполнением условий Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Проводить экспертизу для проверки качества и количества поставляемого Товара в порядке, установленном Договором.

2.3.2. Запросить у Поставщика документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением Договора.

2.3.3. В случае начисления неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями Договора, направлять Поставщику уведомление о ненадлежащем исполнения обязательств по Договору.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика оплату поставленного Товара в соответствии с настоящим Договором.

2.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приеме-передаче Товара или подготовки мотивированного отказа от их подписания.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.

Порядок поставки и приемки Товара

3.1. Срок поставки Товара: с ____________ по ________________.

Заказчик, по мере возникновения необходимости в поставке партии Товара, в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки партии Товара направляет Поставщику Заявку (Приложение №2 к настоящему Договору ), содержащую место(-а) поставки Товара, ассортимент и количество Товара на адрес электронной почты Поставщика указанный в разделе 12 Договора.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Договора. Количество Товара в каждой партии определяется на основании заявки Заказчика на поставку Товара. Отсутствующий в заявке Заказчика Товар Заказчиком не принимается и не оплачивается.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время поставки Товара и уведомить представителя Заказчика о представителе Поставщика, ответственном за поставку Товара, в том числе о контактных телефонах последнего.

Доставка Товара Заказчику производится силами и за счет Поставщика. Ответственность за случайную гибель или повреждения, утерю Товара в процессе транспортировки, разгрузки, несет Поставщик.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативной технической документации. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Дата производства, срок хранения и вес должны быть указаны на упаковке, хорошо читаться. Каждая единица транспортной и потребительской тары (упаковки) должна содержать необходимую маркировку согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

Поставка должна осуществляться специализированным для перевозок пищевых продуктов транспортом, при условии обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых продуктов, не требующей тепловой обработки. Транспортировка и погрузка-разгрузка осуществляется силами Поставщика в помещения Заказчика. Транспортировка Товара до Заказчика осуществляется с соблюдением требований по хранению и транспортировке, установленных действующим законодательством РФ.

3.3. Поставка Товара Заказчику осуществляется согласно заявкам Заказчика и Приложению № 1 к Договору, в сроки указанные в пункте 3.1 Договора.

3.4. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Приложению №1 к Договору, или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

3.5. Прием-передача Товара осуществляется представителем Заказчика по месту поставки Товара в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика прием-передача Товара не производится. Расходы по возврату Товара относятся на Поставщика.

3.6. При приеме-передаче Товара представитель Поставщика передает представителю Заказчика документы, указанные в пункте 2.1.4 Договора, а также представляет товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее по тексту – документ о приеме), подписанный Поставщиком в двух экземплярах.

3.7. При приеме-передаче Товара представитель Заказчика проверяет наличие оформленных Поставщиком документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Договора, осматривает Товар, проверяет соответствие поставляемого Товара (наименование, количество, ассортимент) данным, указанным в товаросопроводительных документах, целостность его упаковки.

Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.8. По итогам приема-передачи Товара при условии соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик подписывает документы о приеме - передаче в 2-х экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

3.9. В случае выявления расхождения по количеству указанном в Заявке и (или) качеству между Товаром, указанным в Спецификации и (или) в документах о приеме-передачи, и фактически поставленным Товаром, Заказчик приостанавливает прием-передачу Товара, по которому имеется расхождение, и в отношении Товара составляет Акт об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приеме-передачи товарно-материальных ценностей по унифицированной форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №132 (далее – Акт об установленном расхождении), в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

3.10. Акт об установленном расхождении подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика в день составления.

3.11. В случае уклонения представителя Поставщика от подписания Акта об установленном расхождении, представитель Заказчика составляет акт об уклонении Поставщика от подписания акта об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей.

3.12. Поставщик обязуется забрать Товар, не соответствующий данным Спецификации, Заявке и (или) ненадлежащего качества в день составления и подписания Акта об установленном расхождении.

3.13. В случае, если при составлении Акта об установленном расхождении возникнут разногласия, Заказчик направляет группу Товара, в отношении качества которой возникли разногласия, в орган, осуществляющий контроль качества пищевых продуктов. В случае выявления ненадлежащего качества Товара расходы возлагаются на Поставщика (транспортировка, сдача, утилизация при необходимости и т.д.).

3.14. На период проведения оценки качества пищевых продуктов Поставщик за свой счет обеспечивает хранение Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Мурманской области. При этом Поставщик гарантирует право свободного доступа Заказчика к месту хранения Товара с целью проверки соответствия условий хранения Товара требованиям действующего законодательства РФ. Поставщик обязуется в течение трех рабочих дней со дня возникновения разногласий, указанных в пункте 3.12 настоящего Договора, уведомить Заказчика в письменной форме о месте хранения Товара, хранителе и условиях хранения.

3.15. Поставщик обязуется поставить недопоставленное количество Товара и (или) заменить Товар, не соответствующий данным, указанным в Спецификации, и (или) ненадлежащего качества за свой счет в течение 1 рабочего дня с момента составления Акта об установленном расхождении.

3.16. До момента урегулирования разногласий (в том числе связанных с оплатой Поставщиком расходов Заказчика по проведению лабораторных испытаний) Заказчик вправе приостановить выполнение обязательств по оплате Товара.

3.17. Товар считается поставленным с даты подписания Сторонами документов о приеме-передаче Товара.

3.18. В случае если при транспортировке Товара допущено нарушение, приведшее к утрате Товаром соответствующего качества и (или) приобретению им опасных свойств, Поставщик обязан проинформировать об этом Заказчика в письменной форме в этот же день и заменить такой Товар Товаром надлежащего качества.

3.19. В случае выявления органами государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий после приемки Товара его не качественности, Товар не признается принятым Заказчиком по качеству без замечаний.

3.20. Расходы на утилизацию и (или) уничтожение Товара в связи с его несоответствием качеству, выявленного после его приемки, органами государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, несет Поставщик.

3.21. Заказчик вправе удержать из суммы оплаты за Товар сумму расходов на утилизацию и (или) уничтожение некачественного Товара.

3.22. Если к сроку, указанному в пункте 3.1 Договора, весь объем Товара, согласованный в Спецификации, Заказчиком востребован не будет, обязательства Поставщика по передаче Товара считаются исполненными в объеме выполненных им всех заявок Заказчика.

Качество Товара

4.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

4.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

4.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Договором.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

4.4. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 1 (одного) календарного дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

4.5. При приеме-передаче Товара Поставщик представляет Заказчику товаросопроводительные документы на поставляемый Товар, предусмотренные п. 2.1.4. настоящего Договора. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче указанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.

4.6. Заказчик вправе потребовать у Поставщика образец Товара, для оценки качества продукции (акта отработки), внешних и внутренних повреждений, и дальнейшего согласования партии продукции. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4.7. Для проверки качества, количества поставляемого Товара Заказчиком может проводиться экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации. Результатом экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору является подписание уполномоченным лицом Заказчика документов о приемке.

В случае необходимости, срок приемки Товара по качеству и на соответствие условиям договора продлевается на время необходимое для осуществления экспертизы.

4.8. В случае обнаружения скрытых дефектов Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику письменную претензию о выявленных скрытых дефектах, несоответствии качества поставленного Товара.

Цена договора и порядок расчетов

Цена настоящего договора ______________ (_______________________________________) рублей 00 копеек, включая НДС.

Цена Договора включает в себя расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость Товара, расходы на упаковку, обеспечение условий доставки и хранения до момента передачи Товара Заказчику, транспортные расходы, расходы по загрузке - разгрузке Товара, подъему Товара на этажи, а также все подлежащие к уплате установленные налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Мурманской области.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Непосредственным Плательщиком за поставленный Товар является Заказчик.

Источник финансирования Заказчика: Внебюджетные средства.

Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 2 к настоящему договору производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней, а в случае, если Поставщик относится к субъектам МСП на основании сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком, предоставленных Поставщиком товарной накладной или универсального передаточного документа, оформленных надлежащим образом – Поставщик предоставляет товарные накладные, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Форма оплаты – безналичный расчет.

Если в результате проведения проверки документов в бухгалтерии Заказчика будет обнаружено ненадлежащее и некорректное оформление предоставляемых для оплаты Поставщиком документов, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика в письменном виде. Оплата по данным документам происходит в течение 30 (тридцати) календарных дней, а в случае, если Поставщик относится к субъектам МСП на основании сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Поставщиком исправленных документов.

5.5. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области и настоящим Договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной шестисотой действующей на дату заключения Договора ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 100 (сто) рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, и устанавливается Договором в размере одной шестисотой действующей на дату заключения Договора ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от предельной цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе нарушение п. 2.1., разделов 3 и 4 Договора), за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) процента предельной цены Договора.

Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Мурманской области.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при расчете с Поставщиком.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного органа.

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору ввиду наступления выше указанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше одного календарного месяца, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении Договора.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор действует с ___________ по _____________, в части оплаты и взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

- цену Договора: путем ее уменьшения, за счет изменения количества Товара подлежащего поставке и/или за счет изменения цены за единицу поставляемого Товара (Приложение № 1 к настоящему договору).

- цену Договора в случае установления Правительством РФ мер, предусмотренных ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- существенные условия Договора, при исполнении которого возникли независящие от сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.

8.3. Заказчик в одностороннем порядке вправе изменить цену Договора, исходя из количества фактически поставленного Товара и цен, установленных в Приложении №1 к Договору, в рамках срока поставки Товара, указанного в пункте 3.1 Договора

8.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.

8.5. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Мурманской области, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

8.6. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор ввиду поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара, путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика.

8.8. Иное, не оговоренное в настоящем Договоре, регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами, и нормативными правовыми актами, регулирующие договорные отношения.

8.9. При исполнении Договора на поставку пищевых продуктов, не допускается замена страны происхождения товаров, указанная в Приложении № 1 к настоящему договору, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложениях к настоящему договору, будет являться государство - член Евразийского экономического союза. Замена страны происхождения Товаров возможна только по согласованию с Заказчиком.

Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм действующего законодательства РФ и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней со дня получения претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9.2. Стороны определили, что споры, связанные с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

10. Прочие положения

10.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет Поставщик.

10.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении, либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 12 настоящего Договора.

Любая переписка и юридически значимые сообщения, связанные с исполнением настоящего договора, могут направляться посредством электронной почты по адресам: Поставщика и Заказчика, указанным в разделе 12 настоящего договора. Стороны обязуются обеспечить доступ к указанным выше почтовым адресам (ящикам) только для лиц, уполномоченных на ведение переговоров и получение юридически значимых сообщений. Сообщения, отправленные и полученные с указанных адресов электронной почты, считаются официальным ответом стороны по договору. Риск предоставления доступа неуполномоченным лицам несет соответствующая сторона.

10.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.

11. Перечень приложений

Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемых товаров на __ листах;

Приложение № 2 – Форма заявки на поставку Товара на __ листах.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору МАУО «ЦШП» и __________________

от____________________№ _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору МАУО «ЦШП» и __________________

от____________________№ _____________

ДАТА ПОСТАВКИ:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными