Тендер - Поставка Мыла хозяйственного твердого (в соответствии с приложением № 1 к проекту Контракта) №290189754

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ГК_(мыло)_проект/ГК (мыло) проект.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №

на поставку мыла хозяйственного твердого

- Посмотреть таблицу с данными

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области (далее – ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице заместителя начальника Репина Ивана Леонидовича, действующего на основании доверенности от 21.11.2024 № 230, с одной стороны,

и (_______________________________________________________), именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,

руководствуясь:

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042);

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4,

заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать (поставить) Грузополучателю Государственного заказчика мыло хозяйственное твердое, изготовленное по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Мыло хозяйственное твердое» (далее – товар), в ассортименте, по качеству, в количестве, цене, и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Грузополучателем Государственного заказчика является учреждение уголовно – исполнительной системы, указанное в ведомости поставки (приложение № 1) и уполномоченное Государственным заказчиком на приемку товара и предъявление претензий к Поставщику по вопросам неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Контракта (далее – Грузополучатель).

Права и обязанности Сторон

2.1. Грузополучатель Государственного заказчика обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов и условиям Контракта.

2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2. Государственный заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2.2. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с условиями Контракта за невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных без замечанийи документа о приемке с дата размещения в единой информационной системе, подписанного усиленной электронной подписью Государственным заказчиком.

2.2.4. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом;

2.3. Государственный заказчик вправе:

2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.3.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.3.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

2.3.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

2.3.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. В письменной форме известить Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.4.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.4.3. Передать товар, соответсвующий по качествуи количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.4.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.4.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.

2.4.6. Обеспечить устранение за свой счет недостаток и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

2.4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполненеим (ненадлежащим исполнением) условий Контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.5. Поставщик вправе:

2.5.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями Контракта.

2.5.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям Контракта.

2.5.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет () рублей 00 копеек включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, погрузо-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту, НДС/ НДС не облагается на основании п. 2 ст. 145 НК РФ.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке поставленного товара (Приложение № 2).

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

4. Расчет и обоснование цены Контракта

4.1. Цена Контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Расчет и обоснование цены Контракта с обоснованием применяемого метода расчета цены указаны в приложении № 3 Контракта.

5. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

5.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7.

5.2.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7.

5.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Грузополучателя.

5.4. Упаковка возврату не подлежит, стоимость упаковки включена в цену Контракта.

5.5.Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Грузополучателю путем доставки и отгрузки его Грузополучателю в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресам, предусмотренным Ведомостью поставки (приложение № 1) и иными условиями Контракта.

6.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик в письменной форме уведомляет Государственного заказчика и Грузополучателя по адресам, указанным в разделе 15 Контракта и в Ведомости поставки (приложение № 1) о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

6.3. Поставщик обязан до дня передачи товара или вместе с товаром в день его передачи Грузополучателю передать Грузополучателю следующие документы, относящиеся к товару, а также документы необходимые для правильного учета товара и совершения операций с ним:

- универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру и рекомендованный Письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. №ММВ-20-3/96@ (в 2-х экземплярах), и (или вместо него) товарную накладную по форме № ТОРГ-12, утвержденную постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 132, которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписаны и скреплены печатью Поставщика (при ее наличии) (в 3-х экземплярах);

- акт приемки товаров, работ, услуг (приложение № 2), оформленный в 3 экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика);

- документы о качестве товара при наличии.

6.4. В случае если документы, указанные в пункте 6.3 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Грузополучателя и Поставщика акта приемки товаров, работ, услуг (приложение № 2) по факту приемки товара.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Грузополучателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 6.5. Контракта.

6.7. Право собственности на товар переходит к Грузополучателю с момента приемки товара в соответствии с пунктом 6.5. Контракта.

7. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

7.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ.

7.3. Транспортировка товара может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при обязательном условии сохранности товара от механических повреждений, агрессивных сред и атмосферных осадков.

7.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не имеет дефектов.

7.5. Приемка товара проводится комиссией Грузополучателя в количестве не менее пяти человек.

Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

7.6. Приемка товара по количеству и качеству в части визуального осмотра осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента доставки товара в адрес Грузополучателя.

По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика и Грузополучателя подписывают акт приемки товаров, работ, услуг (приложение № 2) и товарную накладную в 3-х экземплярах по одному для Государственного заказчика, Грузополучателя и Поставщика.

7.7. На актах приемки товаров, работ, услуг (приложение № 2) и товарных накладных Грузополучателем ставится гербовая печать.

7.8. При выявлении несоответствий или недостатков товара в целом или отдельной партии, в том числе несоответствие количественным, качественным характеристикам товара, а также несоответствия ассортимента принимаемого товара сопроводительным документам поставщика комиссией составляется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается комиссией, Поставщиком и утверждается начальником Грузополучателя или его заместителем.

7.9. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проводится экспертиза товара.

7.10. При поставке некачественного товара Поставщик обязуется заменить некачественный товар на качественный. Срок замены некачественного товара составляет 20 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика (Грузополучателя) о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям ГОСТ указанного в ведомости поставки (Приложение № 1 к Контракту).

8.2. Остаточный срок годности товара составляет не менее 18-и месяцев на момент поставки товара Грузополучателю.

8.3. При замене товара срок годности (хранения) на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

8.4. В течение срока годности на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

8.5. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

8.6. Государственный заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

8.7. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

9.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.2.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.2.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

9.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.3.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.7. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне подтверждающие документы о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

11.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок.

Неоднократного нарушения сроков поставки товара.

11.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

11.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 7 (семи) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки;

Приложение № 2 – форма Акта приемки товаров, работ, услуг;

Приложение № 3 – расчет начальной максимальной цены.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с даннымиГК_(мыло)_проект/Приложение 1 (ведомость поставки).docx Приложение № 1

к государственному контракту

№ _____ от «____» __________ 2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

мыла хозяйственного твердого

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель: ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Нижегородской области,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород ул. Вязниковская, д. 36. Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (факс)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Приемка товара осуществляется с понедельника по четверг, с 8:00 до 17:00.

- Посмотреть таблицу с даннымиГК_(мыло)_проект/приложение 2 Акт приемки товаров, работ, услуг.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_3_Расчет_начальной_цены_2 - Посмотреть таблицу с данными