Тендер - Поставка реагентов для анализатора URIT-8280 №289603514

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, дом 5, помещение 1, в рабочие дни, установленные Трудовым кодексом РФ. Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком точную дату и время доставки товара.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДЕНО

Главный врач

ГАУЗ «ЭГП № 3»

А.Г. Ивановский

«27» января 2025 г.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по предмету: Поставка реагентов для анализатора URIT▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля нужд ГАУЗ «ЭГП № 3»

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства – форма торгов, проводимых в электронной форме, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора (далее – закупка).

Осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого предпринимательства» перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 3» (далее Положение), Положения Комиссии по осуществлению конкурентной закупки (далее Комиссия), приказа ГАУЗ «ЭГП №3» № 1-ЭКТ от «27» января 2025 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 – форма заявки;

Приложение № 3 – обоснование начальной (максимальной) цены договора;

Приложение № 4 – проект договора.

Приложение № 1

Техническое задание

на поставку реагентов для анализатора URIT-8280 для нужд ГАУЗ «ЭГП № 3»

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнители:

Валяева Е.И.

Гельвих Л.Д

Кирдянова Е.С.

Приложение № 2

ФОРМА ЗАЯВКИ

(заполняется участником закупки)

Кому: государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 3»

От кого:___________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице____________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица))

действующего на основании __________________________________________________________________,

(устав, доверенность и т.п., (для юридического лица))

Анкета участника закупки (для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника закупки (для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № __________________ от ______2025 г. с приложениями, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку реагентов для анализатора URIT–8280 для нужд ГАУЗ "ЭГП № 3" для нужд ГАУЗ "ЭГП № 3"с характеристиками, указанными в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Мы несем ответственность за достоверность сведений о наименовании страны происхождения товара, указанного в заявке и ознакомлены с требованием извещения о том, что в случае, если в заявке нами не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в закупке, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. Мы подтверждаем, что страна происхождения предлагаемого нами товара _____________.

Поставляемые товары являются новыми товарами.

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на общую сумму: _____________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Предлагаемая цена договора твердая, изменению не подлежит и включает в себя все необходимые расходы Поставщика на перевозку, страхование, маркировку, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением договора. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность информации представленной нами в заявке, декларируем свое соответствие требованиям, установленным пунктом 2 раздела 15 настоящего извещения и частью 2 статьи 8 Положения к участникам закупок и в подтверждение вышеприведенных данных, прилагаем копии документов согласно пункту 4,5 раздела 10 настоящего извещения, подтверждающих соответствие участников установленным требованиям:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, несет участник закупки.

Подпись уполномоченного лица:

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Расчёт начальной (максимальной) цены договора

Метод определения НМЦ: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Способ исследования рынка: коммерческие предложения.

Критерии оценки: цена за единицу.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

Проект договора

Договор № _______

г. Энгельс «____» ______________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 3» (ГАУЗ «ЭГП № 3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивановского Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом заседания Комиссии от «_____» _________________ 2025 года № _________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты для анализатора URIT–8280 для нужд ГАУЗ "ЭГП № 3" для нужд ГАУЗ "ЭГП № 3"(код ОКПД 2- 20.59.52.194), именуемые в дальнейшем "товар", согласно Спецификации (Приложение № 1) и Техническому заданию (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации. Функциональные, технические и качественные характеристики установлены в Техническом задании.

2. Сроки поставки.

2.1. Срок поставки – поставка товара осуществляется партиями на основании заявок с даты заключения договора в течение 45 календарных дней.

2.2. Доставка и разгрузка товара (партий товара) производится за счет средств и силами Поставщика по адресу: Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, дом 5, помещение 1, в рабочие дни, установленные Трудовым кодексом РФ. Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком точную дату и время доставки товара.

2.3. На момент подписания настоящего Договора дата окончания поставки товара, а также срок поставки отдельных партий товара являются исходными для имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего договора составляет ______________ (_________________) рублей _________ копеек, (НДС не облагается или в том числе НДС, в случае если Поставщик является плательщиком НДС), согласно Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена твердая, изменению не подлежит и включает в себя все необходимые расходы Поставщика на перевозку, страхование, маркировку, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением договора. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

3.3 Оплата осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, в российских рублях, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных счетов (счетов-фактур), товарно-транспортных накладных (товарных накладных), за счет средств обязательного медицинского страхования.

3.4. Документами о приемке поставленного товара является товарно-транспортная накладная (товарная накладная), Акт приема передачи.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате за поставку товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно поставить товар и передать Заказчику товар на праве собственности в наименовании, ассортименте, количестве и качестве, установленном настоящим договором, выполнять в полном объеме все свои обязательства по договору.

4.1.2. Одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы, указанные в п.7.1. настоящего договора, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

4.1.3. Устранять дефекты, обнаруженные при приемке товара, в том числе обнаружения скрытых недостатков товара, с заменой поставленных товаров товарами надлежащего качества, в сроки установленные договором.

4.1.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств по настоящему договору или невозможности осуществления поставки, незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) в письменной форме известить Заказчика о возникновении таких обстоятельств.

4.2. Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

4.3. Заказчик вправе отказаться от принятия товара (товар будет считаться не поставленным) и потребовать возмещения убытков в случае:

- нарушения сроков поставки товара;

- несоответствия товара техническим характеристикам, установленным настоящим договором, Спецификацией, Техническим заданием;

- поставки товара ненадлежащего качества;

- непредставление Поставщиком документов о приемке и качестве товара,

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего договора.

5. Порядок поставки и приемки товара

5.1. Поставщик, безусловно, гарантирует, что товар соответствует требованиям настоящего договора, приобретен (ввезен на территорию РФ) Поставщиком легально в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ законно находится в гражданском обороте и принадлежит ему на праве собственности, имеет все необходимые сопроводительные документы, полученные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, свободный от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом. В случае нарушения Поставщиком настоящей гарантии он обязуется выступить на стороне Заказчика в любом судебном (арбитражном) процессе и обязуется в течение 10 рабочих дней возместить в случае получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением данного обязательства убытки и расходы.

5.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима, в оригинальной заводской упаковке завода-изготовителя, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, требованиям стандартов, утвержденных на данный вид товара, иным требованиям, утвержденным на данный вид товара, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, обеспечивать сохранность физико-химических свойств, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути, погрузочно-разгрузочных работ к конечному месту доставки и длительного хранения, обеспечивающую его годность к эксплуатации в течение всего срока годности. Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара в соответствии с требованиями действующим законодательством РФ. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку товара, не обеспечивающую его сохранность при хранении и транспортировке в течение всего срока хранения.

5.3. Заказчик определяет уполномоченное должностное лицо, непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки товаров.

5.4. Поставка в рамках настоящего Договора каждой конкретной партии товаров осуществляется на основании заявок в течение 3 (трех) рабочих дней. В заявке должны быть определены ассортимент, количество и сроки поставки каждой партии товара. Заявка оформляется в письменной форме или передается в устной форме с помощью средств связи, позволяющих установить, что документ исходит от стороны по договору.

5.5. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Отгрузка товара сопровождается счетом (счетом-фактурой, если Поставщик является плательщиком НДС) и документами о приемке.

5.6. Заказчик при приемке обеспечивают проверку количества, качества, упаковку, маркировку, комплектность, исправность, отсутствие внешних повреждений, соответствие товара требованиям и условиям настоящего Договора, и данным указанным в сопроводительных документах к товару удостоверяющим его качество, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки.

5.7. В случае наличия у Заказчика претензий, при обнаружении несоответствия количества, качества, упаковки, маркировки, комплектности, исправности, наличия внешних повреждений, несоответствия товара требованиям и условиям настоящего Договора, и данным указанным в сопроводительных документах к товару удостоверяющим его качество, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки товара направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документов о приемке, в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

5.8. Если Поставщик не устраняет выявленные недостатки в установленные сроки Заказчик формирует комиссию и составляет акт, что товар ненадлежащего качества, в котором указывается характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией. В случае если Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения акта не заявит о своем несогласии с ними, недостатки, установленные в акте, считаются подтвержденными. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара, обязан заменить поставленный товар товаром надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара Заказчика, должен быть заменен Поставщиком на такой же, но качественный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания двустороннего акта.

5.9. При отказе Поставщика от поставки товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, уведомившего в устной или письменной форме об отказе в поставке товара. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки по договору, сроков замены на товар надлежащего качества, Заказчик составляет акт о нарушении сроков, в котором указываются сведения о времени просрочки поставки товара.

5.10. В случае обнаружения скрытых недостатков товара в течение срока годности Заказчик составляет акт и уведомляет Поставщика о недостатках поставленного товара, и Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить поставленные товары товарами надлежащего качества.

5.11. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. Акты что товар ненадлежащего качества, об обнаружении скрытых недостатков, об отказе в поставке товара, о нарушении сроков, составленные Заказчиком, являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных договором.

5.12. Для проверки соответствия качества поставляемого товара, требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Переход права собственности

6.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной (товарной накладной).

6.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара переходит от Поставщика на Заказчика с момента перехода права собственности на товар.

7. Качество. Гарантии качества

7.1. Качество и безопасность товара должна соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ОСТам, стандартам, техническим условиям, или другим нормативным документам и подтверждаться соответствующей декларацией о соответствии (в отношении товара, подлежащего декларированию) или сертификатами соответствия (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации), регистрационным удостоверением, паспортом качества, или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, оформленным в порядке, установленном законодательством РФ применительно к каждому виду товара, а также требованиям и условиям настоящего договора на протяжении всего срока годности (гарантийного срока), установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации или условий хранения.

7.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.

7.3. Остаточный срок годности товара (партии товара), на дату поставки товара, должен быть не менее 6 (шести) месяцев. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в течение срока годности. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в связи с недостатками поставленного товара, выявленными в процессе использования, если такие недостатки обнаружены до истечения срока годности.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае поставки товара в несогласованном количестве, ненадлежащего качества (или скрытых недостатков), отказе от поставки, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% процентов от цены Договора.

8.2. Поставщик в соответствии с действующим законодательством РФ обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки по договору, в том числе сроков поставки отдельных партий, сроков замены на товар надлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Уплата неустойки (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленных Договором сроков исполнения обязательства. Неустойка (пени) устанавливается в размере 0,5% от суммы не поставленных товаров в день.

8.4. Уплата штрафа, неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Поставщика от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик вправе потребовать неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более суммы подлежащей оплате.

8.6. В иных случаях, стороны за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.8. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде Саратовской области.

9. Порядок исполнения, изменения и расторжения настоящего договора

9.1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством и условиями заключенного настоящего договора. Решения об изменении, расторжении договоров, принимаются Заказчиком, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ с учетом положений заключенного договора, оформляются в письменной форме, и после их подписания сторонами являются неотъемлемой частью договора.

9.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, либо по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельного вида обязательств.

10. Заключительные условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия - до полного их исполнения сторонами.

10.2. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10.3. При исполнении договора по соглашению сторон допускается поставка товара качественные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

10.4. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

10.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

10.6. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. Дополнительно стороны вправе на бумажном носителе оформить договор в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и договор, заключенный в электронной форме.

Приложение № 1 Спецификация.

Приложение № 2 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач

______________________А.Г. Ивановский __________________/________________/

МП МП

Приложение № 1 к договору

№_____ от ______________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№_____ от ______________ 2025 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными