Описание тендера: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ" объявляет тендер: поставка соды пищевой (с результатом) |
Сумма контракта: | 990 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 26.07.2024 |
Окончание: | 26.07.2024 12:00:00 |
Тендер №: | 277157289 |
Тип: | Единственный поставщик Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / Орловская область / Мценск |
Регион поставки: | Центральный ФО / Орловская область |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: поставка соды пищевой
Цена контракта: 990 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных | - | - | 20 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |
Протокол № 158.pdf | 44 КБ | 26.07.24 10:39 | Действующая |
ИЗВЕЩЕНИЕ.doc | 14 КБ | 26.07.24 10:38 | Действующая |
Документация о закупке.doc | 12 КБ | 26.07.24 10:38 | Действующая |
Проект договора.doc | 17 КБ | 26.07.24 10:38 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413844120.html | 7 КБ | 26.07.24 10:38 | Действующая (версия 1) |
ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку товара
/участники МСП/
3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка соды пищевой согласно проекта договора для нужд АО «Агрофирма Мценская».
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: 26.07.2024 г.;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское; закупка проводится у конкретного участника.
7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки: 26.07.2024 г.;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское; закупка проводится у конкретного участника.
Коммерческий директор
АО «Агрофирма Мценская» _________В.И. Самофалов
Документация_о_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
/участники МСП/
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: коммерческое предложение.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское;
условия и сроки поставки: до 31.07.2024г.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, с учетом НДС.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: оплата в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара
7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей: обоснование НМЦД произведено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании следующей информации о ценах;
Поставщик №1 – 20 тонн х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.,
Поставщик №2 – 20 тонн х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.,
договор заключается с Поставщиком №1, предложившим минимальную цену договора; в цену договора включены стоимость товара, НДС, затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением договора; доставка транспортом поставщика до склада покупателя.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 26.07.2024 г.;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское; закупка проводится у конкретного участника.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: предоставление копии ИНН, ОГРН, устава, полномочий руководителя.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 26.07.2024 г.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 26.07.2024 г.;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское; закупка проводится у конкретного участника.
12.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: закупка проводится у конкретного участника.
13.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: закупка проводится у конкретного участника.
Коммерческий директор АО «Агрофирма Мценская» _________В.И. Самофалов
Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}проект
Договор поставки № ______
с. Сергиевское
Мценский район,
Орловская область _________ 2024 г.
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________, и АО «Агрофирма Мценская», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жернова Николая Александровича, действующего на основании Устава и именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
5.1. Заказчик обязуется при приёмке Товара надлежащим образом оформить сопроводительные документы Товара:
5.1.1. Поставить печать грузополучателя в товарно-транспортной накладной, должностному лицу которому поручено принимать Товар, необходимо расписаться, в товарно-транспортной накладной обозначить должность, расшифровать подпись.
5.1.2. Должностному лицу необходимо иметь доверенность, должным образом оформленную, на получение Товара со стороны Заказчика. Должностное лицо должно быть проинформировано о порядке приемки продукции согласно инструкций П6 от 15.06.1965 г. и П7 от 25.04.1966 г.
5.1.3. Штампы, штемпели не могут заменять собой печать при оформлении товарно-транспортной накладной.
5.2. Исходя из особенностей поставки Товара, стороны договорились о следующем: доказательством момента перехода Товара от Поставщика Заказчику, принимается товарно-транспортная накладная, оформленная согласно пункту 5.1.2.
5.3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику:
6. Штрафные санкции
6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За недопоставку партии/просрочку поставки Товара более чем на 2 дня, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости непоставленного Товара.
6.3. При просрочке обязательства по поставке Товара более чем на 3 дня Поставщик выплачивает Заказчику с 4-го дня неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки обязательства до фактической поставки партии Товара в полном объеме.
6.4. Начисленная сумма штрафа и неустойки указанные в п.п.6.2., 6.3 настоящего Договора, подлежат оплате/взысканию и в том случае, когда Заказчик предоставил Поставщику дополнительный срок для исполнения Договора.
6.5. В случае, если Поставщик не поставил Заказчику товар в дополнительный срок (п.6.4.), либо от Поставщика, вопреки требованиям ст.ст. 309,310 ГК РФ, поступило уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, при этом со стороны Заказчика не было допущено существенных нарушений условий Договора, то Заказчик вправе начислить Поставщику штраф, в размере 10% от стоимости настоящего Договора и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику соответствующее уведомление. При этом, Договор расторгается с момента направления Поставщику Уведомления о расторжении Договора.
6.6. За нарушение порядка и сроков оплаты, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 5 % от неоплаченной суммы.
6.7. При просрочке обязательства по оплате Товара более чем на 3 дня Заказчик выплачивает Поставщику с 4-го дня неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки обязательства до фактической оплаты партии Товара в полном объеме.
6.8. Начисленная сумма штрафа и неустойки указанная в п.п.6.6., 6.7 настоящего Договора, подлежит оплате/взысканию и в том случае, когда Поставщик предоставил Заказчику дополнительный срок для исполнения Договора.
6.9. В случае, если Заказчик не оплатил Поставщику товар в дополнительный срок, либо от Заказчика, вопреки требованиям ст.ст. 309,310 ГК РФ, поступило уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, при этом со стороны Поставщика не было допущено существенных нарушений условий Договора, то Поставщик вправе начислить Заказчику штраф, в размере 10% от стоимости настоящего Договора и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Заказчику соответствующее уведомление. При этом, Договор расторгается с момента направления Заказчику Уведомления о расторжении Договора.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
7.2. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) календарных дней со дня ее направления. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
7.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
— письмом на электронный почтовый ящик (email) (подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике сканкопия претензии, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения);
— заказным письмом по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;
— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись.
7.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена сканкопиями по электронной почте, факсимильной связи, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
7.5. Стороны допускают представление сканкопий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, факсимильной связи, в качестве доказательств при разрешении споров.
8. Антикоррупционные положения.
8.1 Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни она сама, ни её директора, должностные лица и работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под её контролем или определяющим влиянием.
8.2 Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия и после его истечения соблюдать указанные ниже положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их соблюдения своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, находящимися под их контролем или определяющим влиянием.
8.2.1 Стороны запрещают осуществление следующих действий в любое время и в любой форме:
- Взяточничество (т.е. предложение, обещание, передача, санкционирование или получение любой неправомерной выгоды имущественного или иного характера в пользу или со стороны заинтересованных лиц с целью получения или сохранения неправомерного преимущества коммерческого или иного характера). Под взяточничеством, в том числе понимается: передача части выплат по договору работникам другой Стороны, их близким родственникам, друзьям или деловым партнёрам («откат»); использование посредников, таких как агенты, субподрядчики, консультанты и иные третьи лица, для передачи выплат работникам другой Стороны, их близким родственникам, друзьям или деловым партнёрам.
- Вымогательство взятки или Склонение к передаче взятки - требование взятки, как связанное, так и не связанное с угрозами в случае отказа. Каждая Сторона обязуется противодействовать любым попыткам Вымогательства взятки и Склонения к передаче взятки. Сторонам настоятельно рекомендуется информировать по имеющимся официальным и неофициальным каналам о таких попытках. Контакты АО «Агрофирма Мценская»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(приемная) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (эл. адрес) ; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(юридическая служба)
- Злоупотребление влиянием в корыстных целях - предложение или склонение к получению неправомерной выгоды для оказания неправомерного реального или предполагаемого влияния на государственного служащего с целью получить неправомерное преимущество в пользу первоначального инициатора данных действий или любого другого лица.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
10.Заключительные условия
10.1. Все приложения к настоящему договору считаются его неотъемлемой частью.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
10.3. Копии данного Договора и приложений к нему, переданные по факсимильной связи и подписанные Сторонами, имеют юридическую силу.
10.4. Ответственность за правильность предоставления реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, правомочность должностного лица поставившего подпись, подлинность печати лежит на стороне, предоставившей соответствующие реквизиты, подписи, печати. При подписании настоящего договора, понимается, что сторона ознакомилась с условиями Договора, в противном случае высылается протокол разногласий, который также является неотъемлемой частью договора, подписывается обеими сторонами.
10.5. Поставщик подтверждает, что ситуация связанная с проведением специальной военной операции на территории Украины, а также существующие внешнеэкономические риски (ограничения поставок товаров из других стран, валютные колебания и пр.), как и нарушение заводом-изготовителем сроков поставки Товара, не будут являться обстоятельством непреодолимой силы и не создадут условия для неисполнения настоящего Договора.
11. Адреса и реквизиты сторон
Поставщик: Заказчик:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 от _______2024 г.
к договору № ________ от _________2024 г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, и АО «Агрофирма Мценская», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жернова Николая Александровича, действующего на основании Устава и именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Поставщик: Заказчик:
Генеральный директор
___________/ _________/Н.А. Жернов
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#279910301 |
60 800
Обеспечение контракта:
5% |
4 дня
13.09.2024 23.09.2024 |
|
Электронный аукцион
#280201260 |
11 463
Обеспечение контракта:
5% |
8 дней
18.09.2024 27.09.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №277157032
Поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#277157032 |
45 630
|
срок истек
26.07.2024 31.07.2024 |
Тендер №277156948
Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)
|
Запрос предложений
#277156948 |
12 500
|
срок истек
26.07.2024 31.07.2024 |
Тендер №277156913
Приобретение чистящих средств и хозяйственных товаров (с результатом)
|
Запрос предложений
#277156913 |
2 042 600
|
срок истек
26.07.2024 02.08.2024 |
Аукцион
#277156684 |
68 900
|
срок истек
26.07.2024 21.08.2024 |
|
Тендер №277156597
Закупка бытовой химии для НСП "Дельфиненок"
|
Малая закупка
#277156597 |
11 043
|
срок истек
26.07.2024 30.07.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №277148976
Приобретение стиральных машин
|
Запрос котировок
#277148976 |
30 240
|
срок истек
26.07.2024 02.08.2024 |
Тендер №277148974
Приобретение стиральных машин (с результатом)
|
Запрос котировок
#277148974 |
30 240
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
26.07.2024 02.08.2024 |
Единственный поставщик
#277147736 |
300 000
|
срок истек
- 31.08.2024 |
|
Единственный поставщик
#277147733 |
990 000
|
срок истек
- 31.07.2024 |
|
Единственный поставщик
#277147731 |
14 860 000
|
срок истек
- 31.07.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |