Тендер - поставка соли для промышленных целей для обеспечения нужд по содержанию автомобильных дорог Александровского филиала ГБУ СК "Стававтодор" №279594902

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение № 1. Обоснование НМЦК.xlsx
• Приложение № 2. Описание объекта закупки (соль).docx
• Приложение № 3. Проект контракта.docx
• Приложение №4. Требования к содержанию и составу заявки.docx

Приложение_№_1._Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4._Требования_к_содержанию_и_составу_заявки

Приложение № 4

к Извещению об осуществлении закупки

I. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке,

инструкция по ее заполнению

1. Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

II. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке при

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки, а также в соответствии с Приложением № 2 к Извещению об осуществлении закупки «Описание объекта закупки» (Приложением № 1 к Приложению 2 Извещения об осуществлении закупки – в случае осуществления закупки поставляемого товара при выполнении работ/оказании услуг).

Участник закупки вправе предоставить дополнительные сведения о товаре в виде отдельного файла в составе заявки.

В случае установления требований к товарам, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, данные сведения должны быть указаны участником закупки в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком, в Приложении № 2 к Извещению об осуществлении закупки (Приложением № 1 к Приложению 2 Извещения об осуществлении закупки – в случае осуществления закупки поставляемого товара при выполнении работ/оказании услуг). Не допускается наличие противоречий между дополнительными сведениями, содержащимися в файле заявки, и информацией, сформированной с использованием электронной площадки.

В случае, если предметом закупки являются медицинские изделия, участник закупки должен указать наименования медицинских изделий, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия. Указание такой информации возможно, в том числе, с использованием электронной площадки (в «структурированном виде»).

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки, должны иметь четко читаемый текст.

В целях обеспечения быстроты и корректности работы с электронными документами, поданными в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется использовать следующие форматы электронных документов: .doc, , .xls, , .ppt (MicrosoftOffice▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.

Не рекомендуется включать в электронные документы в формате .doc, , .xls, сканированные данные.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав предложения участника закупки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.

Не применять в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и тому подобных.

Предложение участника закупки не должно содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений. Предложение участника закупки должно содержать только достоверные сведения.

Наименование характеристики товара и единицы измерения характеристики, указанные в описании объекта закупки, участник закупки указывает без изменения.

Не допускается предоставление количественных показателей без указания единиц измерения.

Участник закупки указывает значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки, а также в соответствии с Приложением № 2 к Извещению об осуществлении закупки «Описание объекта закупки». Такая информация может содержать следующие требования:

- Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики;

- Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

При этом участником закупки учитываются следующие положения Инструкции по заполнению заявки на участие в закупке при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее – Инструкция):

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1 (Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики)

В случае если значение характеристики представлено в виде диапазона в сопровождении арифметических знаков:

- «≥ x и

больше установленного заказчиком значения, а «y» меньше установленного за-

казчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- «>x и ≤y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («>x и ≤y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» больше установленного заказчиком значения, а «y» равное или меньше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- «≥x и ≤y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («≥x и ≤y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» равное или больше установленного заказчиком значения, а «y» равное или меньше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- «>x и x и », «≤», «

«≤ x и >y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («≤ x и >y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» равное или меньше установленного заказчиком значения, а «y» больше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- « », «≤», «

- «≤x и ≥y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («≤x и ≥y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» равное или меньше установленного заказчиком значения, а «y» равное или больше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- « y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде (« y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» меньше установленного заказчиком значения, а «y» больше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

Раздел 2 (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики)

В случае установления требований к значениям характеристик товара в сопровождении:

слов или словосочетаний «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не выше», «выше», «не ниже», «не более», «более», «не менее», «менее», «не ранее», «не позднее»

или арифметических знаков «≥», «≤», «>», «

указанных непосредственно перед значением характеристики, участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики товара, учитывая:

«от» - участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«до» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«более» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«свыше» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«менее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение не входит);

«не более» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«не менее» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«не выше» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«выше» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«не ниже» - участник закупки предоставляет значение, соответствующее установленному или являющееся более высоким по качеству;

«не ранее» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение входит);

«не позднее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение входит);

«≥» следует читать как больше либо равно, участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«≤» следует читать как меньше либо равно, участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«

«>» следует читать как более, участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит).

Участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики товара (с учетом вышеуказанных правил) без использования данных слов, словосочетаний, арифметических знаков, в том числе в случае, если значение характеристики представлено заказчиком в виде выпадающего списка.

В случае если характеристика установлена значениями типа:

«≥ x и

«>x и ≤y» - участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики большее «х» и меньшее или равное «у»;

«≥x и ≤y» - участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики большее или равное «х» и меньшее или равное «у»;

«>x и

Союз «или» - означает выбор, участнику закупки необходимо представить одно из значений характеристик, указанных через данный союз.

В случае если значения характеристик перечислены с использованием знака «/» (слеш) - участнику закупки необходимо представить одно из указанных значений характеристик, перечисленных через данный знак.

Союз «и/или», «и(или)» – означает, что участник закупки предоставляет одно из указанных значений характеристики, вариантов исполнения, либо участник

закупки может представить несколько значений характеристики, вариантов исполнения из перечисленных, указав их через «,» или союз «и».

Если значения характеристик товара установлены с применением слов: «как правило», «например», «аналог» «или эквивалент», «должен(-на, -но, -ны) быть»,

«не должен(-на, -но, -ны) быть», «должен(-на, -но, -ны)», «не должен(-на, -но, -ны)», «может», «не может», «может быть», «не может быть», «требуется(-ются)», «не требуется(-ются), «не допускается(-ются)», «допускается(-ются) (с учетом всех возможных их родов и чисел)», участник закупки указывает данные значения характеристик без сопровождения указанных слов.

В случае если наименование характеристики характеризуется несколькими значениями, то требование «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не более», «более», «не менее», «менее», «≥», «≤», « » распространяется на каждое отдельно взятое значение характеристики, учитывая:

«свыше (в сокращенном виде «св.» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«от» - участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«до» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

не более» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«более» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«не менее» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«менее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение не входит);

«≥» следует читать как больше либо равно, участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«≤» следует читать как меньше либо равно, участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«

«>» следует читать как более, участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит).

В случае, если значение характеристики представлено заказчиком в виде диапазона «x-y» участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики большее или равное «х» и меньшее или равное «у».

Раздел 3 (Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики)

Участник закупки выбирает и указывает в заявке только одно значение характеристики из выпадающего списка.

Раздел 4 (Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики)

Участник закупки вправе выбрать и указать в заявке одно или несколько значений характеристики из выпадающего списка.

Раздел 5 (Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики)

Участник закупки указывает в заявке все перечисленные значения характеристики (возможность редактирования отсутствует).

Раздел 6 (Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в неизменном виде (возможность редактирования отсутствует).

** По подпунктам «а-л», «н», «п» направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой ↑

Приложение_№_2._Описание_объекта_закупки_(соль)

Приложение № 2 к извещению

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

* Обоснование использования дополнительных характеристик: Товар предназначен для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, за исключением объектов дорожной инфраструктуры в пределах населенных пунктов, с целью обеспечения сохранности и улучшения условий непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобилей с установленными скоростями и нагрузками, а также охраны окружающей среды.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 09.09.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000192

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Территория асфальтобетонного завода Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, южнее с. Александровского, автомобильная дорога Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды, км 86+300. Территория асфальтобетонного завода Новоселицкого участка Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 4. Территория асфальтобетонного завода Андроповского участка Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратийчука, 1. Территория асфальтобетонного завода Грачёвского участка Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Грачевский район, а/д Михайловск – Казинка – Грачёвка км 51+471

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

10925.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке установлен в соответствии с частью 5 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ. Условия независимой гарантии установлены в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ. Для участников, являющихся иностранными лицами, обеспечение заявок в виде денежных средств предоставляется с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами»

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Ставрополь банка России // УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (МИНДОР КРАЯ)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению установлены в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ и проектом контракта.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Ставрополь банка России // УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_3._Проект_контракта

Приложение № 3 к извещению

КОНТРАКТ № __

на поставку соли для промышленных целей для обеспечения нужд по содержанию автомобильных дорог Александровского филиала ГБУ СК "Стававтодор"

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

с.Александровское

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Стававтодор» (ГБУ СК «Стававтодор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор» Медведева Владимира Георгиевича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2024, с одной стороны, и _______________________________(___________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), по итогам аукциона в электронной форме извещение № ___ (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ________ от «___» ____________ 20__) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику соль для промышленных целей для обеспечения нужд по содержанию автомобильных дорог Александровского филиала ГБУ СК "Стававтодор" (далее – Товар) в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Наименование товара, характеристики товара, единица измерения, количество товара, цена за единицу, сумма должны соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.3. Место поставки Товара:

1.3.1. Территория асфальтобетонного завода Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, южнее с. Александровского, автомобильная дорога Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды, км 86+300.

1.3.2. Территория асфальтобетонного завода Новоселицкого участка Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 4

1.3.3. Территория асфальтобетонного завода Андроповского участка Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратийчука, 1;

1.3.4. территория асфальтобетонного завода Грачёвского участка Александровского филиала ГБУ СК «Стававтодор», расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Грачевский район, а/д Михайловск – Казинка – Грачёвка км 51+471.

1.4. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями транспортом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего контракта, в период с момента заключения контракта до 30.11.2025 г.

1.5. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2025 г.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта, составляет: __________________________ (_______________________) рублей _________ копеек. (информация о НДС заполняется в соответствии с условиями налогообложения поставщика) [1] . (Начальная (максимальная) цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.)

В случае если настоящий Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма Контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, расходы на сертификацию, расходы на хранение, расходы на взвешивание и доставку Товара в место его поставки, его упаковку, расходы на осуществление разгрузки доставленного Товара и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением её изменения по соглашению сторон в случаях, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных ст. 95 Федерального закона:

2.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

2.3.2. по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;

2.3.3. в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (Ставропольский край) на 2025 год.

2.5. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях Российской Федерации.

2.6. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несёт. Авансирование не предусмотрено.

2.7. Оплата за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания документа о приемки усиленной электронной подписью лица имеющим на это право в единой информационной системы в сфере закупок (далее-ЕИС), на основании счета.

2.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки, Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик вправе:

3.1.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.1.2. Требовать от Заказчика оплаты принятого Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.1.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Доставить Товар в место его поставки в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.2.2. Устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.2.3. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.2.4. Осуществить своими силами разгрузку товара в месте, указанном Заказчиком.

3.2.5. Приступить к поставке товара согласно требованиям п. 4.2 Контракта.

3.2.6. Предоставить с товаром оригиналы документов, указанных в п. 4.5 Контракта.

3.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2.8. Поставщик обязан по распоряжению Заказчика перед выгрузкой Товара пройти контрольное взвешивание. Взвешивание партий товара производиться в любое время по усмотрению Заказчика. Взвешивание может производиться, как каждой партии товара, так и разово в течение всего срока поставки товара. Результат взвешивания фиксируется в товарно-транспортной накладной. Возможность прохождения товара через весы Заказчика грузовым транспортом полной массой не более 30 тонн. По согласованию с Заказчиком категория транспортного средства может быть изменена. В этом случае Поставщик самостоятельно заключает договор со сторонней организацией (исполнителем) оказывающей услуги по взвешиванию большегрузных автомобилей и организует (в том числе обеспечивает доставку законного представителя Заказчика) проведение процедуры взвешивания в присутствии законного представителя Заказчика в течение рабочего дня, в котором должна быть осуществлена доставка товара. Все расходы, необходимые для организации и проведения взвешивания (в том числе транспортные расходы Заказчика), осуществляются Поставщиком и за его счет.

3.2.9. В течение 3 рабочих дней сообщить Заказчику новые реквизиты расчетного счета, в случае их изменения. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Поставщика доставки Товара в место, указанное в контракте, в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3.2. Требовать от Поставщика устранения выявленных недостатков Товара или осуществления его соответствующей замены в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3.3. Производить удержание суммы неустойки (штрафов, пеней) при расчетах по Контракту, а оплату за поставленный Товар осуществлять за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней) или вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленной неустойки (штрафов, пеней). Таким удержанием неустойки (штрафов, пеней) прекращаются обязательства Заказчика по оплате на сумму, равную удержанной неустойке (штрафов, пеней).

3.3.4. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного в связи с использованием некачественного Товара, поставленного Поставщиком, возмещения расходов на проведения экспертизы в случае выявления несоответствия качества поставленного Товара.

3.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Принять поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.4.2. Оплатить принятый Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.4.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется транспортным средством Поставщика с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени Заказчика) в рабочие дни.

4.2. Поставка Товара осуществляется на основании заявок полученных от Заказчика.

4.2.1. Заявка направляется Заказчиком посредством телефонной связи, факсимильной связи или на электронный адрес Поставщика, указанные в разделе 12 настоящего Контракта, с указанием даты, количества, места поставки и отгрузки Товара. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Контракта, определяются с учетом потребностей Заказчика.

4.2.2. В случае неисполнения Поставщиком заявки в срок, Заказчик направляет повторную заявку на исполнение с указанием срока поставки по усмотрению Заказчика (менее 3 дней с даты направления заявки).

4.2.3. Поставщик не позднее одного рабочего дня до предполагаемой поставки Товара уведомляет о времени поставки Товара Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или на электронный адрес Заказчика, указанный в настоящим Контракте.

4.3. В срок поставки Товара Поставщик доставляет Товар в место его поставки с соблюдением действующих правил и норм, установленных для перевозки данного вида Товара на таком транспорте.

4.4. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.

4.5. При поставке Товара одновременно с Товаром Заказчику передаются:

- документы (технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или настоящим Контрактом;

- товарно-транспортные или товарные накладные, реестры или перечни поставок, счета и (или) счета-фактуры (при наличии).

4.6. Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

ж) иную информацию.

4.6.1. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в т.ч. переданные Заказчику с Товаром в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Контракта. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6.2 Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата его размещения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.7. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемки (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

4.7.1. Подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

4.7.2. Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.8. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

4.8.1. Члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

4.8.2. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

4.8.3. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Контракта;

4.8.4. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.9. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, а в случае поставки Товара ненадлежащего качества, выявленного на стадии входного контроля Заказчика, для подтверждения такого несоответствия могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров (контрактов), заключенных в соответствии с положениями Федерального закона.

4.10. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

4.10.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и представителей Поставщика (в случае направления Поставщиком своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также осмотр Товара.

4.10.2. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству и сопоставление полученного количества с количеством Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. Одновременно проверяется соответствие наименования Товара, указанного в Спецификации, фактическому наименованию Товара, содержащемуся в сопроводительных документах на Товар.

4.10.3. В случае обнаружения недостатков в качестве Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 4.10.4 настоящего Контракта. В случае несогласия с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик самостоятельно подтверждает качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения передает Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также оплата всех иных расходов, связанных с проведением экспертизы, в том числе расходов на транспортировку Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.10.4. Обо всех нарушениях условий настоящего Контракта о количестве и/или о качестве и/или о сроке поставки Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений через ЕИС.

4.10.5. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления о невыполнении или ненадлежащем выполнении им своих обязательств по настоящему Контракту устраняет все допущенные нарушения за свой счет. Если Поставщик в данный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к настоящему Контракту.

4.10.6. Документ о приемки Товара оформленный Поставщиком в соответствии с 4.6 Контракта, частью 13 статьи 94 Федерального закона, подписанный усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика, является документом, подтверждающим проведение экспертизы силами Заказчика в соответствии с п. 4.9 настоящего Контракта.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым, заводского производства, (не имеет механических повреждений, дефектов, не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставляемый товар должен сопровождаться сертификатами соответствия или паспортом качества, иными необходимыми документами о качестве, в случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или контрактом.

5.2. Товар должен отвечать требованиям к качеству, установленным техническим регламентам, ГОСТам, документам в области стандартизации, государственным стандартам, применяемым для Товаров такого рода, безопасности и другим требованиям, санитарным нормам, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. При обнаружении несоответствия Товара требованиям законодательства Российской Федерации и (или) Контракта, Поставщик обязуется за свой счет заменить поставленный товар товарами надлежащего качества в срок, предусмотренный пунктом 4.10.5 настоящего Контракт и указанный в уведомлении Заказчика, направленном в соответствии с пунктом 4.10.4 настоящего контракта.

5.4. Гарантийный срок (срок годности): не установлено.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % от цены Контракта.

В случае, если предложенная Поставщиком цена снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст.37 Федерального закона.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

6.2. В случае если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств обеспечивается внесением денежных средств, то денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств должны быть зачислены на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам:

Минфин Ставропольского края (Александровский филиал ГБУ СК "Стававтодор" л/с 120.70.143.8)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Ставрополь банка России //УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тип средств 04.01.06 КФО 3

Район трансферта 03.60.00 Александровский муниципальный округ

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств, подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств в обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств. В платёжном документе необходимо указать следующее назначение платежа: Обеспечение исполнения Контракта или гарантийных обязательств (номер закупки ______________________).

6.3. В случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением положения Федерального закона об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств, не применяются.

В случае если исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантией, то такая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, и должна быть оформлена с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствовать ст. 45 Федерального закона. В независимой гарантии должно быть предусмотрено условие о рассмотрении споров, связанных с исполнением обязательств по независимой гарантии, в Арбитражном суде Ставропольского края.

6.4. Предоставленное обеспечение исполнения Контракта обеспечивает исполнение обязательств Поставщика по Контракту, в том числе:

- уплата неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых обязательств, предъявленные Поставщику, но не оплаченные им в добровольном порядке;

- суммы убытков, а также начисленных за несвоевременную их уплату процентов, упущенной выгоды и иные суммы ущербов, которые были причинены Заказчику в период действия Контракта в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств;

- иные суммы и выплаты, требуемые Заказчику для устранения последствий неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона, с момента окончания срока исполнения контракта.

6.6. В случае если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств или в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона, возврат указанных денежных средств Заказчиком осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в Контракте, если Поставщик не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств не позднее дня исполнения Поставщиком всех своих обязательств.

6.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона.

6.8. Порядок предоставления нового обеспечения контракта:

6.8.1. В случае предоставления нового обеспечения контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, новое обеспечение считается предоставленным со дня получения Заказчиком уведомления о предоставлении нового обеспечения, документа, подтверждающего перечисление денежных средств, а также поступления денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

6.8.2. В случае предоставления нового обеспечения контракта в виде независимой гарантии, данная гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального законаи извещения о закупке. Поставщик направляет уведомление о предоставлении нового обеспечения, а также копию независимой гарантии. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в течение трех рабочих дней со дня ее предоставлении. Если будут выявлены факты несоответствия предоставленной гарантии требованиям ст. 45 Федерального закона и/или извещения о закупке новое обеспечение не считается предоставленным, в случае отсутствия замечаний – независимая гарантия принимается Заказчиком и новое обеспечение считается предоставленным. Соответствующие уведомления направляются Поставщику.

6.8.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику при условии предоставления им нового обеспечения контракта в срок не более пятнадцати дней с даты предоставления нового обеспечения контракта.

6.8.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 30 ст. 34, п. 9 ч. 1 ст. 95, ч. 7 ст. 96 Федерального закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. Отказ от прав по независимой гарантии, при условии предоставления Поставщиком нового обеспечения контракта, производится в срок не более пятнадцати дней с даты предоставления нового обеспечения контракта.

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика, о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона.

6.10. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона.

6.11. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке, или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное ч. 7 и ч. 7.1 ст. 96 Федерального закона уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.12. В случае если обеспечением исполнения Контракта и (или) гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении Поставщиком обязательств по Контракту и (или) гарантийных обязательств, вправе не возвращать денежные средства в полном объеме.

6.13. В случае если обеспечением исполнения Контракта и (или) гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту и (или) гарантийных обязательств, вправе удержать денежные средства на сумму выставленной неустойки.

6.14. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту, вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы в полном объеме.

6.15. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы в соответствии с выставленной неустойкой.

6.16. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.17. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей

до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Количество дней просрочки обязательства рассчитывается в календарных днях.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей

до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.12. Нарушение Поставщиком срока поставки товара по Контракту является существенным нарушением условий Контракта независимо от количества поставленного Поставщиком товара на день окончания срока исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 рабочих дней.

8.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8.5. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта: с момента заключения контракта до 31.12.2025 г., а в части исполнения встречных обязательств – до полного их исполнения.

9.2. Расторжение Контракта допускается по Соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в порядке и сроки, предусмотренные статьей 95 Федерального закона, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

2) нарушения Поставщиком существенных условий контракта в случаях:

а) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Заказчиком в мотивированном отказе;

б) нарушения сроков поставки Товара, в том числе по заявкам Заказчика;

3) по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

11.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.6. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменениях своих адресов, наименовании, банковских реквизитах, указанных в Контракте, а так же смене руководителя или лица, действующего по доверенности и изменении доверенности на право подписи настоящего Контракта, путем направления письменного уведомления в срок не более 3 дней с даты произошедших изменений. При этом заключение дополнительного соглашения не требуется.

11.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.8. Контракт заключен в форме электронного документа, в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

11.9. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Спецификация».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№ ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт 2.1. может корректироваться с учетом особенностей применяемой Поставщиком системы налогообложения. ↑