Описание тендера: | Поставка соли технической (концентрат минеральный галит) с антислеживателем (с результатом) |
Сумма контракта: | 38 399 985,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 18.07.2024 |
Окончание: | 26.07.2024 08:30:00 |
Тендер №: | 276707611 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 383 999.85 Руб. |
Обеспечение контракта: | 5 759 997.75 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка соли технической (концентрат минеральный галит) с антислеживателем
Цена контракта: 38 399 985,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соль денатурированная, соль для промышленных целей Вид противогололедного материала твердый противогололедный реагент Безопасность материала негорючий, пожаро-взрыво-радиационно безопасный Слеживаемость (по числу ударов) не более 20 | 38399985 | 8533.33 | 4500 | 1000 кг |
Протокол подведения итогов_29.07.2024_09.21.58_0372500012724000022_2_1.docx | 29 КБ | 29.07.24 11:28 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 1 КБ | 26.07.24 11:13 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 9 КБ | 29.07.24 11:28 | Действующая |
Автоматический контроль.pdf | 29 КБ | 18.07.24 13:37 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 18.07.2024 №0372500012724000022.html | 34 КБ | 18.07.24 00:00 | Действующая |
Приложение_2_Обоснование_НМЦК_Соль1.docx | 15 КБ | 18.07.24 13:37 | Действующая |
Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_Соль1.doc | 43 КБ | 18.07.24 13:37 | Действующая |
Приложение_№_1_к_Приложению_№2_НМЦК_Соль1.xlsx | 17 КБ | 18.07.24 13:37 | Действующая |
Приложение_№_3__Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_Соль1.docx | 81 КБ | 18.07.24 13:37 | Действующая |
Приложение_№_4_к_Извещению_Проект_контракта_Соль1.docx | 87 КБ | 18.07.24 13:37 | Действующая |
Приложение № 2
к извещению об осуществлении закупки
«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»
1. Начальная максимальная цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 (тридцать восемь миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
2. Внебюджетные средства, целевая статья целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии государственным бюджетным учреждениям - управлениям региональных дорог и благоустройства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»
собственные доходы код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)».
3. Начальная (максимальная) цена Контракта (лота) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 посредством применения следующего метода:
В целях применения метода сопоставления рыночных цен Заказчиком в соответствии с частью 18 ст. 22 Закона использовалось 3 коммерческих предложения, полученных по запросу Заказчика и/или осуществления сбора и анализа общедоступной ценовой информации, расположенной в информационной сети Интернет, признаваемые в соответствии с гражданским законодательством публичной офертой.
4. Цена контракта (цена единицы товара) определяется участником электронного аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением № 1 к приложению № 2 к извещению об осуществлении закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы, оказанные услуги) при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником электронном аукциона, с которым заключается контракт.
6. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара), цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.
Уведомление о соответствии контролируемой информации
требованиям, установленным частью 5 статьи 99
Федерального закона N 44-ФЗ
Коды
Форма по ОКУД
От 18.07.2024 г.
Дата
-
ИНН
КПП
ИКУ
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ИНН
Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРОЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА"
КПП
Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные
учреждения субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ
Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации
по ОКФС
Наименование бюджета: Внебюджетные средства
по ОКТМО
Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ, Д. 3, ЛИТЕРА А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
по ОКТМО
Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга
75203
13
Реквизиты объекта контроля
Реквизиты документа, содержащего информацию
(сведений об объекте контроля)
для осуществления контроля
наименование
дата
номер
наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6
Извещение
18.07.2024
План-график
15.07.2024
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27001
Результат контроля:
Ответственный исполнитель
Финансовый контроль пройден
сервис АИС БП-ЭК
(должность)
Автоматический контроль
(подпись)
(расшифровка подписи)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 18.07.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000022
Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
г.Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 11
г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Конная, д. 18
г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое шоссе, д.51
Объект закупки
Российский рубль
Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование не установлено
4 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30
Закона № 44 ФЗ
Объем привлечения: 25.00%
Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 % от цены Контракта
5 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
5
.
1 Требования в соответствии c пунктом 4 ПП РФ от 29.12.2021 №2571
Наличие у участника закупки опыта исполнения (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительному требованию, установленному в соответствии с частью 2.1 ст. 31 Закона о контрактной системе, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов: а) номер реестровой записи в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); б) выписка из предусмотренного Законом о контрактной системе реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр); в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом о контрактной системе, или договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Ограничения
Не установлены
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
383999.85 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
Обеспечение предоставляется в виде независимой гарантии или путем внесения на счет денежных средств. Способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки, осуществляется в порядке, установленном ст. 44 Закона N 44-ФЗ. Независимая гарантия должна отвечать требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Участник закупки для подачи заявки выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в ЕИС.
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.75 Российский рубль
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон) участником закупки самостоятельно. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения денежных средств, участник закупки, перечисляет сумму, указанную в извещении о закупке на счет заказчика с указанием КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и назначения платежа: ВР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьобеспечение контракта __. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в форме независимой гарантии (далее – гарантия) гарантия должна быть выдана организациями, указанными в ст. 45 Закона. Гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 (далее – Постановление № 1005) типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, на условиях, определенных гражданским законодательством, статьей 45 Закона, с учетом дополнительных требований к гарантии, утвержденных Постановлением № 1005. В случае если извещением и/или контрактом предусмотрена выдача аванса поставщику (подрядчику, исполнителю) гарантия должна содержать дополнительное условие об обеспечении обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по исполнению своих обязательств по контракту в объеме выданного аванса, по возврату неиспользованного аванса или не возврату суммы непогашенного аванса заказчику (бенефициару) в установленный контрактом срок. Бенефициаром по гарантии выступает Заказчик. Гарантия и информация о ней должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. Порядок предоставления, рассмотрения, взыскания обеспечения исполнения контракта в виде гарантии установлен ст. 45 Закона, гражданским законодательством и контрактом.
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
2 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Проект контракта
1 Проект контракта
Описание объекта закупки
1 Описание объекта закупки
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке
Дополнительная информация и документы
1 Уведомление о прохождении контроля
Приложение № 3
к извещению об электронном аукционе
Приложение № 4 к извещению
об осуществлении закупки
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА № _______
Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
__ ______________ 2024г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Северо-западное управление региональных дорог и благоустройства» (далее - СПб ГБУ «Северо-западное управление региональных дорог и благоустройства»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ ____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны,
и ________________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _______________ (указывается решение комиссии с указанием реквизитов документа) от __ ___________ 20__ г. № _____ заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
2.1. Срок поставки Товара – с даты заключения контракта по 15.09.2024.
2.2. Поставка Товара осуществляется, силами Поставщика по адресам:
- г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое шоссе, д.51.
- г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Конная, д. 18;
- г.Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 11.
2.3. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения Заявки (Приложение № 3 к Контракту) от Заказчика.
2.4. Заявка передается ответственному представителю Поставщика посредством телефонной связи и/или электронной почты.
2.5. Поставщик несёт риск случайного повреждения или уничтожения Товара до момента его приёмки Заказчиком.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2.1 и 3.2.2 Контракта.
3.2.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов количество предусмотренного Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Контракт.
3.2.2.1. При изменении количества Товара Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству Товара,
но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены Контракта.
3.2.2.2. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное
от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого Поставщиком посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке) с приложением, при наличии, счета и счета-фактуры [1] .
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Контракте.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
3.6. Заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически поставленного товара в документе о приемке.
3.7. Ценой Контракта учтены все расходы по поставке Товара, в том числе расходы
на доставку, все виды погрузочно-разгрузочных работ, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежит принятию Заказчиком до устранения Поставщиком отклонений.
3.10. Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства: целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии государственным бюджетным учреждениям - управлениям региональных дорог и благоустройства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
3.11. Размер и (или) срок оплаты и (или) количество Товара, поставляемого
по настоящему Контракту, может быть изменен по соглашению сторон в случае уменьшения
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
3.12. Заказчик не несет ответственности перед Поставщиком за задержку платежа при нарушении Поставщиком сроков надлежащего оформления Документа о приемке.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
4.1.1.1. в течение 2 часов после получения Заявки от Заказчика направить Заказчику подтверждение о получении Заявки (электронной почтой, факсом).
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара
или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.4. в случае принятия Поставщиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Закона решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Поставщик направляет такое решение Заказчику в порядке, установленном статьей 95 Закона;
4.1.5. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения;
4.1.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся
к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.7. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители из числа СМП и СОНКО) в объеме 25 % от цены Контракта.
4.1.8. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНКО, заверенную Поставщиком.
4.1.9. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНКО.
4.1.10. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного Товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю из числа СМП и СОНКО, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНКО).
4.1.11. Оплачивать поставленный соисполнителем из числа СМП и СОНКО товар, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.
4.1.12. Одновременно с поставкой Товара (по требованию Заказчика) передавать сопроводительные (финансовые) документы и документы, подтверждающие соответствующие качественные характеристики поставленного Товара, товарную накладную (ТОРГ-12 с приложением спецификации с описанием Товара) или УПД (с приложением спецификации с описанием Товара), при необходимости счет и счета-фактуру.
4.1.13. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся
к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии разделом 6 Контракта;
4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона).
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
4.3.1.1. Направить последнюю Заявку в срок, обеспечивающий соблюдение Поставщиком сроков Поставки.
4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 части 15 статьи 95 Закона;
4.3.3. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном статьей 95 Закона;
4.3.4. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона.
4.3.5. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;
4.3.6. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;
4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
4.4.6.предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных Законом
4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством;
5.1. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки Товара по адресу, указанному в соответствии с условиями Контракта, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «г», «е» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона. К документу о приемке должен быть приложен счет на оплату поставленного Товара и счет-фактура (при наличии).
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.1.1. Этапность при поставке товара отсутствует.
5.2. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.3. В день поставки товара Заказчик осуществляет приемку товара на соответствие наименований, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
5.4. Соответствие поставленного Товара условиям Контракта определяется
в ходе экспертизы, организуемой Заказчиком, в соответствии с требованием части 3 статьи 94 Закона. Результаты проведения экспертизы в случае необходимости оформляются в виде письменного заключения.
Экспертиза производится в пределах срока, установленного для приемки Товара
в соответствии с п.5.5 Контракта.
5.4.1. При проведении экспертизы Заказчик вправе запрашивать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и/или отдельных этапов исполнения Контракта. Такой запрос должен быть направлен в пределах срока, установленного для приемки Товара в соответствии с п.5.5 Контракта. Данный запрос должен содержать срок предоставления необходимых материалов. В целях осуществления проверки поставленного Товара Заказчик вправе истребовать у Поставщика документы, подтверждающие соответствующие качественные характеристики поставленного Товара (паспорт, сертификат качества).
5.4.2. В случае запроса дополнительных материалов в соответствии с п. 5.4.1 Контракта срок проведения экспертизы не может превышать срока, установленного п. 5.5 Контракта.
5.4.3. В случае, если после предоставления материалов у Заказчика будут отсутствовать замечания к поставленному Товару, то такой Товар будет считаться принятым
в установленный Контрактом срок.
В случае, если после предоставления материалов Заказчиком будет направлен мотивированный отказ от приемки поставленного Товара, то в случае устранения недостатков, поименованных в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок, Товар будет считаться поставленным без нарушения срока по Контракту.
Устранение недостатков Поставщиком оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона.
5.4.4. Заказчик имеет право привлечь независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого Товара.
5.4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара и оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком, а также в случае непредставления необходимых документов (обеспечения гарантийных обязательств, гарантии производителя (при необходимости).
5.4.6. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков поставленного товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом, и возмещения убытков Заказчика.
5.5. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документа о приемке и приложенного к нему счета на оплату поставленного товара (партии товара) и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.4 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.5.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятом товаре в документе о приемке.
5.6. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
5.6.1. В случае создания приемочной комиссии срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом
5.2 Контракта, на основании изучения документа о приемке и приложенного к нему счет на оплату поставленного товара (частично поставленного товара) и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.4 Контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом
«а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.6.1.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых товарах в документе о приемке.
5.7. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
5.8. В случае получения в соответствии с пунктом 5.7 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона.
5.9. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.
5.11. Право собственности на товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).
5.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара (партии товара) в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара (партии товара) и устранено Поставщиком.
5.13. Сдача и приемка товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.
5.14. Приемка Заказчиком поставленного Товар на основании Документа о приемке, осуществляется с учетом следующих особенностей:
5.14.1. Поставщик осуществляет формирование и подписание Документа о приемке в личном кабинете ЕИС и направление его Заказчику в ЕИС. При этом Документ о приемке подписывают уполномоченные лица Поставщика, в том числе в установленных случаях лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета.
5.14.2. Заказчик осуществляет подписание и направление Поставщику Документа о приемке, подтверждающего приемку поставленного Товара в ЕИС. В порядке, предусмотренном Законом, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в ЕИС мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
5.14.3. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком. Подписание документов о поставке товара в электронной форме в ЕИС осуществляется уполномоченными лицами Сторон усиленными квалифицированными электронными подписями с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», для чего Стороны обеспечивают регистрацию уполномоченных лиц в ЕИС в соответствии с требованиями Закона.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиям Контракта.
6.1.1. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. Порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (далее - штраф), устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2016 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и п.п. 6.6., 6.7 настоящего Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн.рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.9. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков (соисполнителей), привлеченных к исполнению обязательств по Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. Начисление и уплата неустойки (штрафы, пеня) или применение иных форм ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего Контракта, от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.11.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.12. Заказчик вправе произвести оплату претензии путем взыскания сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих перечислению Поставщику в качестве оплаты стоимости поставленного Товара в порядке, предусмотренном ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.15. Убытки Заказчика подлежат возмещению Поставщиком в полной сумме сверх неустойки.
6.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.17. В случае неисполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.18. Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.17 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП и СОНКО в объеме, установленном в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 Контракта.
6.19. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта осуществляется с использованием ЕИС в соответствии с частью 16 ст. 94 Закона.
7.1. Срок исполнения Контракта: с даты заключения (в соответствии с частью 5 статьи 51
Закона) и до 31.12.2024.
7.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Контракта.
7.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении
не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом.
7.4. Предусмотренные пунктом 7.3 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона;
2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии.
7.5. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.
7.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.
7.7. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью.
7.8. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта
не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
7.9. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта
в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона.
7.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
7.10.1. Неоднократного нарушения Поставщиком обязательств по Контракту.
7.10.2. Существенного нарушения требований к качеству поставляемого товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
7.11. Заказчик вправе провести экспертизу Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.
7.12. Если Заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
7.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
1) Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона автоматически с использованием направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Контракта.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.
7.16. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.17. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Поставщиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона.
7.18. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.19. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
В случае отмены Поставщиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Закона, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в ЕИС.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет
в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА [2] [1]
8.1. Поставщик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 15 % начальной (максимальной) цены Контракта/максимального значения цены Контракта/цены Контракта, что составляет ___________ (_______________________) рублей __ копейки.
В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии с частью 2 статьи 37 Закона.
8.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
8.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.4. Споры с гарантом подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
8.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации
у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном
в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта.
8.7. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.8. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.
8.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней) вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.
8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
9.3. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.
9.4. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.
9.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.3 - 9.4 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
9.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более
30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.
10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне
в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Контракта.
10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии
в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
11. Качество ТОВАРА
11.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям Контракта по составу и качеству.
11.2. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.
11.3. Товар должен быть новым, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.
11.4. Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Поставщика.
11.5. Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья человека, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
11.6. Товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным действующим законодательством (в том числе техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами) для Товаров такого рода.
11.7. На поставленный Товар предоставляется гарантия производителя (при наличии).
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.
12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.3.1 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного
с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.3.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности
и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с ЕИС путем направления электронных уведомлений.
Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Поставщика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.
12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.
12.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта: Заместитель директора, Посохов Валентин Андреевич, контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
15.1.1. Приложение № 1 –– «Описание объекта закупки».
15.1.2. Приложение № 2 – «Спецификация»
15.1.3. Приложение № 3 – «Форма заявки»
16. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
_______________
Юридический адрес: __________________
Фактический адрес (местонахождения):
____________________
Банковские реквизиты:
ИНН ______________, фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица
КПП _____________
ОГРН _________________,
ОКПО ___________________,
ОКТМО _________________,
Дата постановки на учет в налоговом органе ______________ г.,
р/с. __________________________,
в _______________________________
к/с ________________________________,
БИК _____________________
тел.: __________________________
e-mail: ____________________________
___________________________
_______________ ____________
Приложение № 1 к Контракту
от «__» ___________2024 №_____
Описание объекта закупки
(Техническое задание)
на поставку соли технической (концентрат минеральный галит) с антислеживателем
(отдельно вложенный файл в соответствии с приложением № 1 к извещению об осуществлении закупки)
Приложение № 2 к Контракту
от «_____» ________2024 № ____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение № 3 к Контракту
от «_____» ________2024 № ____
Форма
ЗАЯВКА №____ от ____________
В случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС. ↑
[1] Не включается в контракт, в случае заключения контракта с казенным учреждением. ↑
Заполняется Заказчиком при подготовке проекта контракта к подписанию участником закупки, с которым заключается контракт, путем включения информации о товаре содержащейся в заявке участника электронного аукциона, с которым заключается контракт. ↑
Приложение № 1
к извещению об осуществлении закупки
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
на поставку соли технической (концентрат минеральный галит) с антислеживателем
Раздел 1. Общие требования1.1. Объект закупки: Поставка соли технической (концентрат минеральный галит) с антислеживателем (далее – товар).
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующей объекту закупки:
08.93.10.115 – «Соль денатурированная, соль для промышленных целей».
1.3. Позиция каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): отсутствует
1.4. Источник финансирования: Внебюджетные средства: «Субсидия Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Северо-западное управление региональных дорог и благоустройства» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».
2. Цели и правовое основание для поставки товара
2.1. Целями данной закупки является:
- Выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения сети Курортного и Кронштадтского районов;
- Выполнения работ в рамках выполнения государственного задания по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Курортном и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга.
2.2. Правовые основания закупки:
2.2.1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
2.2.2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».
2.2.3. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Северо-западное управление региональных дорог и благоустройства».
3. Наименование и количество поставляемого товара3.1. Наименование и количество поставляемого товара указаны в Приложении к Описанию объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона (далее – Описание объекта закупки).
3.2. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого товара.
4. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара4.1. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара определяются в соответствии с Приложением 1 к Описанию объекта закупки.
4.2. Поставщик поставляет товар надлежащего качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанным в соответствии с требованиями, установленными в Приложении к Описанию объекта закупки.
4.3. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
4.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
4.5. Качество товара, подлежащего поставке должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара действующим законодательством РФ, требованиям нормативных документов:
- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования»;
- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт исодержание. Технические правила»;
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.
4.6. Требования к гарантии качества и безопасности товара, а также требования к гарантийному сроку товара:
4.6.1. Поставщик даёт гарантию на поставляемый товар в соответствие с гарантией, предоставляемой заводом - изготовителем товара, на условиях и в объёме фирменной гарантии изготовителя.
4.6.2.Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет 24месяца. Гарантия производителя на Товар составляет не менее 24 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке Товара в единой информационной системе в сфере закупок.
4.6.3. В случае если в течение гарантийного срока в товаре обнаружатся скрытые дефекты, заводские дефекты, в случае обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке товара, Поставщик обязан заменить некачественный товар на новый, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня направления Заказчиком обращения о выявленной неисправности или неработоспособности товара на адрес электронной почты Поставщика, указанный в контракте, или с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
4.7. В случае причинения вреда имуществу Заказчика вследствие производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.
4.8. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве товара или вследствие иных причин по требованию Заказчика или Поставщика может быть назначена экспертиза качества товара.
Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика и экспертиза подтвердила ненадлежащее качество товара, то расходы по экспертизе несет Поставщик.
4.9. Претензии по качеству поставленного товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.
.
5. Место, сроки, условия поставки товара5.1. Место поставки товара:
Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое шоссе, д.51.;
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Конная, д. 18;
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 11.
5.2. Сроки поставки: с даты заключения контракта до 15.09.2024.
5.3. Условия поставки: по заявке.
5.4. Поставка производится навалом.
5.5. Минимальное количество товара в одной поставке – 40 тонн.
5.6. Поставщик осуществляет доставку товара Заказчику, собственными силами и средствами и производит его разгрузку в определённое заказчиком помещение.
Режим работы Заказчика: понедельник - четверг 08.00 – 17.00 час.; пятница 08.00 – 16.00 час.; обед 12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00. Приемка осуществляется не позднее, чем за 30 минут до окончания рабочего дня.
6. Требования к таре и упаковке товара 6.1. Товар поставляется без тары и упаковки навалом, минимальное количество товара в одной поставке – 40 тонн. .7. Требования энергетической эффективности товара
7.1. Требования к энергетической эффективности товара Заказчиком не установлены.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Описания объекта закупки8.1. Список приложений являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки:
- Приложение №1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, предполагаемых к поставке и позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям» - Представлено в структурированном виде в извещении
Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
* Единицы измерения характеристик установлены в соответствии с ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Общероссийский классификатор единиц измерения
В целях детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям Заказчика, использованы показатели с функциональными, техническими и качественными характеристиками, в рамках: «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования.»; «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила.»; «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 2020. Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия.», а также уточняющими и отражающие потребности Заказчика в части обеспечения Учреждения необходимыми свойствами противогололедных материалов для оптимального и высокоэффективного применения в работах по содержанию и обслуживанию дорог.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#275481835 |
11 523 842
|
106 дней
27.06.2024 24.12.2024 |
|
Запрос предложений
#278807641 |
1 день
26.08.2024 09.09.2024 |
||
Запрос предложений
#279022065 |
1 день
28.08.2024 09.09.2024 |
||
Электронный аукцион
#279076354 |
583 546
Обеспечение контракта:
10% |
1 день
29.08.2024 09.09.2024 |
|
Запрос предложений
#279250403 |
1 день
03.09.2024 09.09.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#276707540 |
38 399 985
|
срок истек
18.07.2024 26.07.2024 |
|
Тендер №276707497
покупка серной кислоты (с результатом)
|
Запрос предложений
#276707497 |
5 728
|
срок истек
18.07.2024 25.07.2024 |
Тендер №276707465
Покупка полипропиленового фиброволокна (с результатом)
|
Запрос предложений
#276707465 |
18 000
|
срок истек
18.07.2024 25.07.2024 |
Тендер №276707280
Кислота хлорная,850 мл (с результатом)
|
Запрос предложений
#276707280 |
2 000
|
срок истек
18.07.2024 26.07.2024 |
Тендер №276707226
Поставка дезсредств
|
Другое
#276707226 |
262 080
|
срок истек
18.07.2024 19.07.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#276707587 |
срок истек
17.07.2024 24.07.2024 |
||
Запрос предложений
#276707583 |
срок истек
17.07.2024 24.07.2024 |
||
Запрос предложений
#276707566 |
срок истек
17.07.2024 24.07.2024 |
||
Запрос предложений
#276707565 |
срок истек
17.07.2024 24.07.2024 |
||
Запрос предложений
#276707561 |
срок истек
17.07.2024 24.07.2024 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |