Тендер - Поставка средств медицинских для ванн №275031136

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.06.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000010

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск г, пр-т Ленина д.25
Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки г, ул.Семашко д.10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

24186.25 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

филиал ФГБУ «ФМЦ» Росимущества– «Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе» Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКВЭД 86.90.4 УФК по Ставропольскому краю (Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе - филиал ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества л/с 20216Ч20530) р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Назначение платежа: «обеспечение исполнения Договора на поставку соли для ванн».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК _соль

Проект контракта

1 Проект Договора_

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки_соль для ванн

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ _

Расчет_НМЦК__соль ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Описание_объекта_закупки_соль_для_ванн ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

на поставку средств медицинских для ванн (соль для ванн) нужд филиала ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества - Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе

Общие положения

Предмет закупки: поставка средств медицинских для ванн (соль для ванн) для нужд филиала ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества -Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе.

Место поставки товара:

- Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина, д. 25.

-Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Семашко,10

Сроки и периодичность поставки товара: Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора по 01 ноября 2024г. по заявкам Заказчика, в рабочее время Заказчика (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмск по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмск, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмск по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Заявки подаются в рабочее время посредством электронной почты с подтверждением о получении заявки, заявки подаются не чаще 1 раза в месяц. Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки поставщиком.

Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, товар поставляется на медицинский склад Заказчика (переход права собственности на товар и риска случайной гибели или повреждения товара происходит после подписания Заказчиком структурированного документа о приемке, все расходы по транспортировке и риски при транспортировке, расходы по страхованию, уплате импортных пошлин, которые взимаются при ввозе товара в страну Заказчика несет Поставщик).

Все транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и раскладка товара по местам хранения на складе Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика или привлеченными силами за счет Поставщика.

Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также на доставку, разгрузку.

Перечень закупаемой продукции и ее основные характеристики

Табл.1

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству поставляемого товара:

Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара в том числе, но не ограничиваясь:

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 "Национальный стандарт Российской Федерации. Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия"

Условие о соответствии качественных характеристик товара требованиям ГОСТ не означает, что участник закупки не вправе предложить товар, изготовленный по ТУ, но, при этом, характеристики такого товара должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с нормативными документами.

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен быть упакован и доставлен без повреждений, сухим и не иметь следов намокания, в заводской упаковке, исключающей его порчу и/или уничтожение при транспортировке и складировании, упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению

Упаковка товара и грузовая тара должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными. Маркировка каждой единицы упаковки товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке.

Упаковка товара и грузовая тара должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Маркировка должна содержать сведения о Товаре: его наименование, дата производства, сведения о производителе, а также иные обозначения в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик должен поставить Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Упаковка должна обеспечивать защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Проект_Договора_

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №__________

на поставку средств медицинских для ванн (соль для ванн)

г. Кисловодск«___» _______ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом, именуемое в дальнейшем "Заказчик",в лице главного врача санатория Мазурова Виктора Геннадиевича, действующего на основании доверенности, выданной в порядке передоверия от 16.01.2024 № 4 и Положения о филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом – Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе, утвержденного приказом ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества от 16.01.2024 № 9, с одной стороны

и_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________________, действующей на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии по результатам электронного аукциона № _____, объявленного на Официальном сайтеwww.zakupki.gov.ru «__» ______ года, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона Единой комиссии от _______ (ИКЗ № __________) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке средств медицинских для ванн (соль для ванн), для нужд филиала ФГБУ «ФМЦ» Росимущества – «Cанаторий им. Г.К. Орджоникидзе» (далее «Товар»), согласно спецификации (Приложение №1), по адресу:

1. Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-т Ленина, 25, склад филиала ФГБУ «ФМЦ» Росимущества – «Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе»,

2. Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Семашко,10, Ессентукская грязелечебница, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.3.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определяется, как сумма стоимости всего объема Товара, поставленного в рамках настоящего Договора за весь период его действия и составляет __________________________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС _____.

(В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается:«НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» - этот текст удалить), в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение 1 к настоящему Договору).

2.2. Цена Договора включает расходы на уплату налогов, пошлин и прочих сборов, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях, расходы по страхованию, транспортные расходы по доставке Товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и все иные расходы, связанные с исполнением обязательства по поставке Товара. Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

2.3 Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг и иных условий исполнения Договора.

2.4. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренныхстатьями 34 и95 Закона N 44-ФЗ.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных настоящим Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

По предложению Заказчика могут быть увеличены предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшены предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

В случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям Договора приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно - оплата производится в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

В случае если окончание поставки товара согласно условиям Договора, приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, оплата будет производиться в очередном финансовом году после принятия решения Учредителем об использовании остатков субсидий на те же цели, в сроки, указанных в пункте 34 Постановления Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».

2.5. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в рублях, на условиях оплаты Заказчиком Товара по факту поставки, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня доставки Товара на склад Заказчика, с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе.

2.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара по Договору с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени)

2.7. Днем оплаты считается день списания с расчетного счета Заказчика денежных средств. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

2.8. Выплата аванса при исполнении Договора не допускается.

2.9. Банковское/Казначейское сопровождение Договора не требуется.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер связанных с оплатой Договором налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, уплатить которые Заказчик обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за счет средств от приносящей доход деятельности по коду экономической классификации 244.

Условия поставки ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара устанавливается –с момента подписания Договора по 01 ноября 2024 г. года по заявкам Заказчика.

Срок поставки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получение заявки от Заказчика, в рабочее время Заказчика (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо мск по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмск, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо мска по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо мск).

Погрузка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Заявки подаются в рабочие дни и рабочее время Заказчика посредством электронной почты с подтверждением о получении Заявки. Заявки подаются не чаще 1 раза в месяц.

Поставка товара осуществляется партиями строго в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), по адресу: 1. Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина 25.

2. Ставропольский край г.Ессентуки, ул.Семашко,10.

3.2. При поставке товара обязательно присутствие представителя Поставщика (представителя транспортной компании, имеющего соответствующую доверенность от Поставщика), уполномоченного подписывать документы о приемке товаров по количеству и качеству, получать претензии, расписываться в их получении. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной надлежащим образом.

3.3.Поставщик не ранее чем за 3-ти рабочих дня и не позднее, чем за один рабочий день, до предполагаемого дня поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке, содержащего сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

К структурированному документу о приемки Поставщик прикладывает документы, удостоверяющие качество товара (декларацию о соответствии /сертификат соответствия (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации)), и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для поставляемого Товара).

К документу о приемке товара могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.4.По факту поставки товара, Заказчик проводит экспертизу, а также осуществляет приемку по количеству, качеству и в срок, установленный Договором, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствииспунктом 3части 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

3.5. Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Договора) в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Договора) условиям настоящего Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Договора) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании Договором, заключенных в соответствии сЗаконом N 44-ФЗ.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара и устранено Поставщиком.

3.6. Порядок документооборота при проведении приемки товара:

1) Поставщик в срок, установленный в п. 3.3 Договора в соответствии сподпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Договор в соответствии спунктом 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотреннуюподпунктами "а","г" и"е" части 1 статьи 43 Закона N 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договоро, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии счастью 3 статьи 5 Закона N 44-ФЗ;

2) к документу о приемке, предусмотренномупунктом 1 части 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью (документы, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотреннаяпунктом 1 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

3) документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии спунктом 1 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок, установленный Договором, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии спунктом 3 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии сподпунктами "а" и"б" пункта 4 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

7) в случае получения в соответствии спунктом 6 части 13 с. 94 Закона N 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии счастью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.8. В случае обнаружения при проведении приемки нарушения требований Договора, Поставщик вправе устранить нарушения в течение 3 рабочих дней со дня поступления мотивированного отказа от подписания документа о приемке. Датой поступления Поставщику мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.9. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

3.10 Некачественный товар считается непоставленным (некачественным товаром считается товар, который не отвечает требованиям технического задания в части безопасности, установленных характеристик для данного вида товара и товар, поставленный без надлежащей документации).

3.11 Приемка Товара производится Заказчиком только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в промаркированной упаковке (с указанием наименования, юридического адреса производителя, даты выпуска и гарантийного срока) в соответствии с требованиями законодательства. Выполнение погрузо-разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

3.12 Если в ходе совместной приемки товара будет установлено нарушение требований к качеству, комплектности или количеству товара, Поставщик обязан незамедлительно вывезти товар с территории Заказчика. Заказчик вправе не принимать указанный товар на ответственное хранение.

3.13 Основания для отказа Заказчиком от приема поставленного Товара:

- несоответствие содержания товарно-сопроводительных документов спецификации к Договору;

- ненадлежащее оформление или не оформление товарно-сопроводительных документов;

- поставка товара осуществляется с нарушением требований к наименованию, комплектации, количеству;

- нарушена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка товара.

- поставка некачественного товара.

3.14. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии счастью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных заказчиком.

3.15. В случае отказа Поставщика (уполномоченного представителя Поставщика, уполномоченного представителя транспортной компании) от подписания акта, в акте делается соответствующая запись об отказе от подписи (в т.ч. от ознакомления и получения) акта данными лицами с указанием причин отказа. Если Поставщик (в т.ч. его уполномоченный представитель, представитель транспортной компании) отказывается сообщить причины своего отказа, в акте также делается соответствующая запись об отказе. Данные факты заверяются подписями лиц, производящих приёмку товара. Отказ от подписания (в т.ч. от ознакомления и получения) акта Поставщиком (в т.ч. его уполномоченным представителем, представителем транспортной компании) не является основанием для признания претензий Заказчика необоснованными и неприменения к Поставщику штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора поставщик:

а) с использованием единой информационной системы обязан сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона N 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

б) решение об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Договора считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пп «б» п 4.1.4 настоящего Договора считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

4.1.5.1. Предоставить Заказчику передаче с каждой единицей товара подлежат:

- копии сертификатов (декларации) соответствия;

- руководство пользователя на русском языке.

4.1.6. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС)

Поставщик обязан оформлять товарные накладные поформе N ТОРГ-12 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вариант 2 (выбирается в случае, если Поставщик является плательщиком НДС)

Поставщик обязан оформлять товарные накладные поформе N ТОРГ-12 в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии сразделом 7 настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора:

а) заказчик с использованием единой информационной системы обязан сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, подписывать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона N 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

б) решение об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Договора считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пп «б» п 4.3.3 настоящего Договора считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии сразделом 7 настоящего Договора.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора в соответствии сЗаконом N 44-ФЗ и настоящим Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии сразделом 7 настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Договора количество Товара, предусмотренного настоящим Договором, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленныхЗаконом N 44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии сЗаконом N 44-ФЗ.

5. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенномпунктом 3.3 раздел 3 настоящего Договора. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласночасти 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

5.6. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, с учетом необходимых маркировок. Маркировка должна быть нанесена на каждое место четко, несмываемой краской, на русском языке:

- наименование товара;

- дата производства и срок хранения;

- количество единиц товара, приходящееся на одно место.

5.7.Упаковка Товара должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам, указанным в ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 Продукция парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

5.8. Товар, требующий особых условий хранения при транспортировке, должен перевозиться в специально предназначенных или специально оборудованных для перевозки данного Товара транспортных средствах.

5.9. Тара и материалы, используемые для упаковывания продукта, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации для данного вида пищевой продукции, Потребительская тара, укупорочные средства и транспортная тара должны быть разрешены продуктов питания. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах в течение всего срока годности.

5.11. Масса нетто или объем продукции, фасованной в тару, должны соответствовать массе нетто или объему, указанным на этикетке, ярлыке или трафаретной надписи с учетом допускаемых отклонений.

5.12. Товар, требующий особых условий хранения при транспортировке, должен перевозиться в специально предназначенных или специально оборудованных для перевозки данного Товара транспортных средствах.

6. Качество Товара И КОМПЛЕКТНОСТЬ. Гарантии

6.1. Поставщик обеспечивает качество Товара в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011 Технического регламента Таможенного союза. "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть014 Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия, а также государственных стандартов и нормативно-правовых актов, регламентирующих требования к маркировке продуктов питания. Соответствие качества Товара названным условиям подтверждается декларацией соответствии.

6.2. Заказчик имеет право на проведение проверки качества Товара с целью подтверждения соответствия его условиям Договора. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества Товара осуществляется Заказчиком.

6.3. Если по результатам проверки качества Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям настоящего Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей партии поставки. При этом объем поставки, и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию Товара. В этом случае расходы по проведению проверки качества Товара несет Поставщик.

6.4.Товар, подлежащий поставке, не должен содержать в себе химических элементов, веществ, соединений, запрещенных на территории Российской Федерации.

6.5. Заказчик оставляет за собой право проведения экспертизы качества любой партии поставляемого Товара в аккредитованной испытательной лаборатории с оформлением соответствующего заключения, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

6.6. Не допускается поставка Товара из стран или с установленных предприятий, на которые введены временные ограничения или запреты на экспорт в Российскую Федерацию.

6.7. В случае если Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик документально подтверждает Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и предъявляет документ, подтверждающий страну происхождения Товара (указанные документы предоставляются по усмотрению Поставщика).

6.8. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.9. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Договором, нормативной сопроводительной документации к данному товару характеристикам товаров, указанным в Договоре.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

6.10. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной впункте 3.3 раздела 3 настоящего Договора, выявлено нарушение условий настоящего Договора в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

6.11. Заказчик имеет право потребовать замены всего объема ранее поставленного Товара или проведения проверки качества каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

6.12. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях. После получения подобного уведомления Поставщик должен в сроки, указанные в этом уведомлении произвести замену бракованной продукции или ее части без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 1 процент цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

- в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренногочастью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном впункте 7.4 настоящего Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договором.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.14. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора установлено в размере в размере5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ___________ руб.

8.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Договором, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки; неоднократного (два и более раза) или существенного (более 3 дней) нарушения сроков поставки Товаров.

поставка Товаров ненадлежащего качества (под Товарами ненадлежащего качества понимаются Товары, не соответствующие требованиям к Товару, установленным в документации о закупке и в Договоре (Техническом задании), а также Товары не соответствующие установленным законодательством для данного вида Товара нормам и стандартам), в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о поставке Товаров надлежащего качества;

- поставка Товаров с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в установленный Заказчиком разумный срок;

- недопоставка Товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о допоставке Товаров;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Договором и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Договором.

8.3. Исполнение настоящего Договора может обеспечиваться предоставлениемнезависимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиямстатьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Заказчика. Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий", "Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий".

Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора представлено в форменезависимойгарантии, срок действия такойнезависимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии состатьей 95 Закона N 44-ФЗ.

8.5. В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора новое обеспечение исполнения настоящего Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7.2 и7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим Договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Договора, в ходе исполнения данного Договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7.2 и7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Договора применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии счастями 7,7.1 и7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договора.

8.6.1. В случае если способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору является внесение денежных средств:

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:

получатель: филиал ФГБУ «ФМЦ» Росимущества– «Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКВЭД 86.90.4

УФК по Ставропольскому краю (Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе - филиал ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества л/с20216Ч20530)

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: «обеспечение исполнения Договорана поставку соли для ванн».

8.6.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

8.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившегонезависимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Договора применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Договора в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7,7.1,7.2 и7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.9. В случае заключения настоящего Договора с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные впунктах 9.2 -9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договора.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцать) дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Договора.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Ставропольского края Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласночасти 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4 Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий Договора осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный Ставропольского края.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами, действует с даты заключения по "25" декабря 2024г. (включительно), а в части взаимных расчетов - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.3. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленномЗаконом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренныхстатьей 95 Закона N 44-ФЗ, пунктом 2.2 настоящего Договора.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При заключении и (или) исполнении настоящего договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении настоящего договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2 случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.12.1. настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.12.1. настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.12.1. настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящей оговоркой срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения. Также другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она извещает об этом другую Сторону в течение 10 календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

13.3. Документооборот в рамках исполнения Договора осуществляется посредством формирования документов с использованием ЕИС.

13.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.

13.6. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, согласно ст. 51 Закона №44-ФЗ.

13.7. Настоящим Договором предусмотрена обязательная процедура подписания документов о приемке в электронной форме в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

13.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

- Приложение № 1 – «Спецификация»

- Приложение №2 – «З А Я В К А на поставку товаров»

13.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса и платежные реквизиты сторон

ЗаказчикПоставщик

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

от «____» ____ 20___ г. № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

З А Я В К А

на поставку товаров

Уважаемый поставщик!

согласно условиям исполнения Договора № _________ от «___» ___________ 20___ года

вы обязаны осуществить поставку товаров в следующем объеме:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая заявка должна быть исполнена в срок до «__» ________ 20__ года

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим подтверждаем, что ______________________________________________________

наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

заявку получил.

М.П.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯЕТСЯ ПО СРЕДСТВАМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА НОМЕР (87▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЗАКАЗЧИКПОСТАВЩИК

_________________ ________________/ ________________ / ______________ /

М.П. М.П.

ИНФОРМАЦИЯ_ОБ_АУКЦИОНЕ__

PAGE \* MERGEFORMAT9

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.06.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиРазъяснения_на_запрос_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Разъяснения на запрос

- Посмотреть таблицу с данными