Тендер - Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта №275108686

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 049_Перечень_внесенных_изменений_28_06_2024.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):В соответствии с Техническим заданием
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.06.2024 по 25.06.2024Место предоставления документации:Электронная торговая площадка https://globaltender.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документом: "Документация на проведение процедуры запроса цен в электронной форме № ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г. на поставку сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта"Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.06.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 81Дата подведения итогов:02.07.2024Порядок подведения итогов:Рассмотрение и оценка заявок (сравнение цен) осуществляется в соответствии с порядком установленным в документе: "Документация на проведение процедуры запроса цен в электронной форме № ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г. на поставку сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта" 049_Техническое_задание

Приложение № 2

к документации на проведение

процедуры запроса цен

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка сжиженного углеводородного газа

(смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

Наименование услуг: Поставка сжиженного углеводородного газа (пропан –

бутановая смесь).

2. Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: Заказчик получает сжиженный углеводородный газ партиями непосредственно через АГЗС по пластиковым (топливным картам).

Поставщик должен иметь сеть АГЗС в городах и пределах муниципальных, округов (районов) Кемеровской области: г. Анжеро-Судженска, г. Белово, г. Ленинск-Кузнецкого, г. Мариинска, г. Междуреченска, г. Прокопьевска, г. Таштагола, г. Юрги, г. Новокузнецк, г. Кемерово, г. Осинники.

Право собственности на Товар, полученный на условиях настоящего Контракта, переходит к Заказчику на момент его непосредственного получения на АГЗС.

3. Порядок отпуска и приёмки товара: Реализация сжиженного газа производится в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа» ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее — Правила).

Количество заправленного газа фиксируется при помощи топливной карты, выданной «Поставщиком». Топливная карта является техническим средством учета количества реализованных товаров и не является платежным средством.

Количество отпущенного (реализованного) и принятого (заправленного) сжиженного газа удостоверяется подписями и печатями представителей «Покупателя» и «Поставщика» в товарной накладной на отпуск газа унифицированной формы ТОРГ-12.

«Поставщик» до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет «Покупателю» оформленные в соответствии с законодательством бухгалтерские документы (накладную ТОРГ-12, счет-фактуру, расшифровку по картам и т.п.). Отчетные документы направляются посредством электронной почты, с последующим предоставлением оригиналов «Покупателю».

Выборка товара осуществляется по мере необходимости Заказчика в соответствии с условиями Договора с 01.08.2024 г. по 30.06.2025 года (включительно).

4. Общие требования: Товар поставляется в соответствии с документацией закупки, в том числе приложений к документации закупки и условиями проекта договора.

Товар поставляется согласно государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ.

5. Ведомость объемов:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к качеству, безопасности:

Качество Товара должно обеспечивать его безопасность для жизни и здоровья населения, окружающей среды.

Товар, подлежащий поставке, должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

- Постановление Госстандарта России от 08.10.1998 № 78 «Об утверждении и введении в действие «Правил проведения сертификации нефтепродуктов (с изменениями на 12.08.2002 г.)

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения».

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

Товар, подлежащий поставке, должен быть, сертифицирован. Требования о наличии сертификатов соответствия на топливо и горюче-смазочные материалы установлены постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

7. Гарантийные обязательства:

За качество топлива отпускаемого АГЗС несет ответственность Поставщик. В случае если причиной поломки автомашины явилось использование отпущенного АГЗС топлива по топливным картам Поставщика (определяется независимой экспертизой), Поставщик обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке автомашины с места поломки. Поставщик обязуется за свой счет проводить замену некачественного Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Требование к сроку гарантии качества товара: на весь срок действия Контракта. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) и/или нарушения срока их устранения Покупатель вправе устранить соответствующие недостатки (дефекты, неисправности и т.п.) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков Товара Поставщиком.

049_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными049_Документация - Посмотреть таблицу с данными

Документация на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

- Посмотреть таблицу с данными

23. Иные дополнительные сведения

23.1. В составе заявки участника необходимы следующие документы:

- Заполненный бланк заявки / ценовое предложение (в формате PDF или JPEG);

- Заполненное Приложение № 1 (в формате PDF или JPEG);

- Заполненное Приложение № 2 (в формате PDF или JPEG);

- Заверенная копия учредительных документов участника закупки;

1) информацию и документы об участнике в процедурах закупки, подавшем заявку на участие в процедурах закупки:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурентных процедур, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица и физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании.

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника конкурентных процедур требованиям к участникам конкурентных процедур, установленным заказчиком в документации в соответствии с Положением о закупках Заказчика, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника конкурентных процедур требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупках Заказчика.

д) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Претендента стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, - предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;

2) в случаях, предусмотренных документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) заявка на участие в конкурентных процедурах может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

4) справку в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую, отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. В некоторых случая, для подтверждения соответствия, Заказчик, имеет право установить требование о предоставлении справки из вышеуказанных органов. Данное требование должно быть отражено в документации о закупке, размещаемой в единой информационной системе. В случае если по требованиям документации о закупке Участнику в составе заявки необходимо предоставить справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды и представленная справка содержит сведения о наличии таковой задолженности, Участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский баланс, заверенный компанией, свидетельствующий не превышение имеющейся задолженности порога в двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки;

5) при участии нескольких лиц (юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на стороне одного участника закупки (коллективный Участник), таким участником должен быть предоставлен документ, (соглашение, договор либо иное) подтверждающий волеизъявление каждого из лиц на совершение предполагаемой сделки с распределением обязательств каждого участника. Полномочия лица, выступающего от лица нескольких лиц, подтверждаются соответствующим документом (соглашение, договор, доверенность либо иное). Обязательные требования к Участнику распространяются на всех членов коллективного Участника;

6) участники закупок, являющиеся физическими лицами, предоставляют заказчику письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик вправе разработать самостоятельно форму к документации о предоставлении персональных данных.

23.2. Закупочная комиссия имеет право отклонить заявку участника по следующим основаниям:

1) Отсутствие в заявке сведений, указанных в п. 21-21.2 Документации о закупке;

2) Наличие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков;

3) Несоответствие заявки требованиям документации (непредставления документов, перечень которых определен документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике, существенного нарушения по форме предоставления документов, несоответствия в части предмета закупки, технических характеристик или превышения цены, указанной в заявке, над начальной (максимальной) ценой, указанной в документации, отсутствие указания на торговую марку/товарный знак/модель предлагаемого в заявке товара, в том числе, если при производстве работ/оказании услуг используются товары);

4) Предоставление сертификатов с истекшим сроком действия или их непредоставление;

5) В случае расхождения цены, указанной в соответствующем поле формы Заявки на ЭТП и цены, указанной в приложенных к Заявке документах;

6) При наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика, его структурных подразделений с данным Участником либо аффилированными с ним юридическими и физическими лицами;

7) Поступления более одной заявки или наличия более чем одного предложения в заявке от одного Участника в рамках одного предложения (лота);

8) Несоответствие характеристик продукции, предлагаемой Участником, характеристикам продукции, содержащимся в документации о закупке, в случае если такое несоответствие позволяет опасаться неполучения Заказчиком желаемой продукции

10) При изменении условий Заказчика, являющихся критериями оценки (демпинговые цены, условия), на:

- 30% и более для выполнения работ / оказания услуг;

- 40% и более для поставки товаров.

23.3. В случае, если:

- на участие в запросе цен не поступило ни одной заявки,

- поданы заявки, но комиссией принято решение об отказе в допуске к участию (отклонение, несоответствие) в запросе цен всех участников,

- по решению комиссии только одна заявка была признана соответствующей условиям закупочной документации, запрос цен признается несостоявшимся.

В случае признания запроса цен несостоявшимся Заказчик имеет право:

- заключить контракт с единственным участником, подавшим заявку, либо с участником, чья заявка была признана соответствующей требованиям закупочной документации;

- объявить о проведении повторного запроса цен;

- выбрать любой иной способ (процедуру) закупки в соответствии с Положением Заказчика, без ограничения максимальной суммы закупки, предусмотренного при проведении иной процедуры закупки;

- в случае, если имеется необходимость в получении товаров, работ, услуг, являющейся предметом закупки, и неполучение такой продукции представляет опасность остановки работы Заказчика, он имеет право осуществлять приобретение данного вида товаров, работ, услуг путем прямой закупки, без проведения иной конкурентной процедуры закупки, и заключения контракта.

Приложение № 1

к документации на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа

(смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

Обоснование начальной (максимальной) цены

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2

к документации на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа

(смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

Техническое задание

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3

к документации на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа

(смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

Образец ценового предложения (ЗАЯВКИ Участника)

Ценовое предложение (Заявка) № (наименование организации)

Адрес / индекс ________________

Телефон _______Факс: __________ E-mail: ______________

Контактное лицо _____________________________________

Расчетный счет____________ в _______________

Кор/счет_________________ БИК ________________

ИНН/КПП_________/_______________

ОГРН ______________________

ОКПО_______________________________________

Система налогообложения -__________________.

Изучив размещенную Вами документацию о проведении запроса цен, (Название организации) в лице (должность руководителя организации либо уполномоченного лица), действующего на основании (Основание полномочий), согласны заключить с ГПК «Пассажиравтотранс» договор _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование закупки согласно настоящей документации п. 10) на условиях, указанных в документации о запросе цен и по цене, указанной в нашем ценовом предложении.

Настоящей заявкой на участие декларирую следующее:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) при закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными

При заключении договора с Заказчиком обязуюсь предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, не более чем пятидневной давности.

Должность Ф.И.О.

Печать и подпись

Приложение № 1

к ценовому предложению (Заявка) №___

( Все приложения обязательны к заполнению и подаче одновременной с заявкой на участие)

Характеристика товара

(наименование организации)

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена товара указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе с учетом стоимости поставляемого товара, а также расходов, связанных с хранением товара, транспортировкой Товара на объект Заказчика (транспортные расходы), расходы на монтаж и настройку оборудования, уплатой налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Должность руководителя Ф.И.О.

Печать и подпись

Приложение № 2

к ценовому предложению (Заявка) №___

Опись документов в составе заявки

В описи документов указываются все полные наименования представленных документов в соответствии с их реальными названиями, без употребления сокращений. Несоответствие информации в описи с фактически представленными документами может являться основанием для отклонения заявки участника без рассмотрения.

(наименование организации)

- Посмотреть таблицу с данными

Должность руководителя Ф.И.О.

Печать и подпись

049_Извещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

- Посмотреть таблицу с данными049_Проект_договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

город Кемерово «____» __________ 20___ года

Государственное предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ___________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании (Устава или Доверенности №___ от «___» __________ 20__ г.), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые - «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор по итогам запроса цен в электронной форме ЕИС № ____________________ о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка поставку сжиженного топливного газа (пропан-бутан) (далее Товар) для нужд Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее РФ), требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Максимальное значение цены Договора определена по итогам процедуры в электронной форме, является твердой, за исключением случаев, указанных в п. 2.4. настоящего договора, определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором, и составляет рублей ( ) копеек, в т. ч. НДС .

Общая стоимость поставляемого товара по Договору не может превышать максимального значения цены договора и определяется из товарных накладных или иных отчетных документах, выставленных по Договору в соответствии с заявками Заказчика.

Цена договора устанавливается в российских рублях и включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара, в том числе: стоимость Товара (включая НДС), все затраты, связанные с доставкой Товара на автозаправочные станции / заправочные пункты (далее – АЗС), стоимость использования автоматизированных средств для идентификации Заказчика и учета отпуска Товара в количественном и денежном выражении (далее – топливная карта) с ежедневным информационным сопровождением Заказчика, ежемесячной отчетностью о расходах по топливным картам в натуральном и денежном выражении, конвертацией и сертификацией, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и иных платежей, которые являются обязательными в силу действующего законодательства РФ и связанных с исполнением договора.

2.2. Оплата Товара осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2.3. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором требований по качеству поставляемого товара и иных условий договора. Увеличение цены договора допускается по согласованию сторон единоразово, но не более чем на 30%, при этом цена каждой единицы товара остается неизменной.

2.4. Расчётный период по оплате составляет 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема передачи товара.

2.5. Датой оплаты считается списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку Товара с момента заключения договора по 30.06.2025 года.

3.2. Поставщик должен иметь сеть АГЗС в городах и пределах муниципальных, округов (районов) Кемеровской области: г. Анжеро-Судженска, г. Белово, г. Ленинск-Кузнецкого, г. Мариинска, г. Междуреченска, г. Прокопьевска, г. Таштагола, г. Юрги, г. Новокузнецк, г. Кемерово, г. Осинники.

3.3. Поставка Товара производится на АЗС Поставщика путем заправки транспортных средств Заказчика, путем ежедневной выборки Товара через топливо раздаточные колонки. Срок поставки партии товара – Поставщик должен обеспечить бесперебойный отпуск товара в любой момент обращения в течение всего срока исполнения договора. Режим работы АЗС: ежедневный, круглосуточный.

3.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент фактической передачи Товара Заказчику (заправки транспортного средства Заказчика топливом) и определяется по дате и времени выдачи Чека Оборудования.

3.5. Для получения Товара держатель Топливной Карты (далее Карта) обязан предъявить Карту оператору АЗС (представителю Поставщика).

3.6. Наименование (вид) и количество Товара, дата и место поставки (АЗС) Товаров Поставщиком Заказчику определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой держателем Карты в АЗС, непосредственно перед получением Товара.

3.7. Поставщик поставляет Товар за счет собственных или привлеченных денежных средств.

3.8. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

3.9. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

3.10. Данные акты направляются Заказчиком в письменной форме в виде письма по электронной почте и/или отправляются заказным письмом или нарочным Поставщику по его адресу, указанному в договоре.

3.11. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных договором.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Для поставки Товара по Договору Поставщик обязуется:

4.1.1. По заявке Заказчика, изготовить за свой счет Топливные Карты (далее Карты) .

4.1.2. Передать Карты Заказчику безвозмездно. Передачу оформить актом приема-передачи с указанием номеров Карт.

4.1.3. Передавать Заказчику Товар ежедневно через АЗС Поставщика (оператором - представителем Поставщика) по предъявлении Карты держателем Карты (представителем Заказчика).

4.1.4. Отпускать Товар без выходных, 24 часа в сутки, в рамках установленных Картами лимитов.

4.1.5. После отпуска Товара выдать предъявителю Карты Чек, подтверждающий наименование, количество и дату получения Товара.

4.1.6. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к Товару такого рода на территории РФ.

4.1.7. Оформлять и направлять Заказчику документы подтверждающие поставку Товара за расчетный период месяц (товарную накладную, счет-фактуру, акт приема – передачи Товара, иные документы (при необходимости).

4.1.8. Представлять ежедневный отчет о количестве поставленного Товара (по видам топлива). В случае получения от Заказчика заявления предоставлять Заказчику детализированную расшифровку операций в разрезе каждой Карты.

4.1.9. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки Товара.

- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.

4.1.10. Выполнить поставку Товара в количестве, предусмотренном Договором.

4.1.11. В случае аварии, отключении энергосистемы бесперебойный отпуск Товара с АЗС Поставщика обеспечивается резервным дизель – генератором или любым аналогичным оборудованием, обеспечивающим бесперебойность поставки Товара для круглосуточной работы транспортных средств Заказчика.

4.1.12. В случае несвоевременности завоза Товара на АЗС Поставщика - бесперебойность поставки Товара Заказчику обеспечивается суточным резервом Товара на АЗС Поставщика для Заказчика, в объеме, согласовываемом сторонами. Задержка Заказчиком оплаты за предыдущий месяц поставки не является основанием для приостановления поставок Товара.

4.1.13. Передать предлагаемый к поставке Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.2. Для получения Товара по Договору Заказчик обязуется:

4.2.1. Дать заявку, получить и использовать полученные от Поставщика Карты по назначению в соответствии с правилами, установленными в Договоре.

4.2.2. Получать Товар у Поставщика по Картам в порядке, предусмотренном Договором.

4.2.3. Оформлять факт ежедневного получения Товара у Поставщика Чеком Оборудования, выдаваемым держателю Карты в момент поставки Товара. Сохранять чеки Оборудования, выданные Поставщиком предъявителю Карты.

4.2.4. Производить оплату стоимости Товара в соответствии с условиями Договора.

4.2.5. Рассмотреть и подписать документы на Товар поставленный за расчетный период ( товарная накладная, счет-фактура, акт -приема передачи Товара, иные документы подтверждающие поставку товара за расчетный период ( при необходимости).

4.2.6. Обеспечить подписание, возврат отчетных документов на Товар в срок не позднее 15 рабочих дней с даты предоставления, либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания отчетных документов на Товар.

4.2.7. В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком документов на Товар поставленным за расчетный месяц или не получения мотивированного отказа от подписания в срок, указанный в Договоре, документы на Товар поставленный за месяц считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товар поставленный за месяц выданном в количестве/объемах, указанных в товарной накладной на Товар поставленный за расчетный месяц.

4.2.8. Предоставить Поставщику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для поставки Товара.

4.2.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Получить оплату за поставку Товара в соответствии с Договором.

4.3.2. Приостановить отпуск Товара, в случае несвоевременной оплаты по Договору

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.2. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Заказчиком в заявке.

4.4.3. Заказывать у Поставщика расшифровку операций по топливным картам в разрезе каждой карты.

4.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в том числе:

- при отступлении Поставщика при поставке от условий договора или обнаружении недостатков результатов поставки, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми в соответствии с содержанием пункта 3 статьи 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Реализация сжиженного газа производится в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа» ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее — Правила).

5.2. Количество заправленного газа фиксируется при помощи топливной карты, выданной «Поставщиком». Топливная карта является техническим средством учета количества реализованных товаров и не является платежным средством.

5.3. Количество отпущенного (реализованного) и принятого (заправленного) сжиженного газа удостоверяется подписями и печатями представителей «Покупателя» и «Поставщика» в товарной накладной на отпуск газа унифицированной формы ТОРГ-12.

5.4. «Поставщик» до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет «Покупателю» оформленные в соответствии с законодательством бухгалтерские документы (накладную ТОРГ-12, счет-фактуру, расшифровку по картам и т.п.). Отчетные документы направляются посредством электронной почты, с последующим предоставлением оригиналов «Покупателю».

5.5. Выборка товара осуществляется по мере необходимости Заказчика в соответствии с условиями Договора с даты заключения договора по 30.06.2025 года (включительно).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. За качество топлива отпускаемого АГЗС несет ответственность Поставщик. В случае если причиной поломки автомашины явилось использование отпущенного АГЗС топлива по топливным картам Поставщика (определяется независимой экспертизой), Поставщик обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке автомашины с места поломки. Поставщик обязуется за свой счет проводить замену некачественного Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Требование к сроку гарантии качества товара: на весь срок действия Контракта. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) и/или нарушения срока их устранения Покупатель вправе устранить соответствующие недостатки (дефекты, неисправности и т.п.) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков Товара Поставщиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, и устанавливается в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства, до полного исполнения обязательств.

Поставщик возмещает Покупателю ущерб, причиненный в ходе исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Покупателю.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок, установленный пунктом 3.1 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

В случае расторжения Договора:

По инициативе Поставщика или в связи с неисполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Покупателю с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются на оставшуюся и подлежащую возврату сумму аванса начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Покупателя.

По инициативе Покупателя аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Покупателю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора и взыскания Покупателем процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Покупателю с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются на подлежащую возврату сумму аванса, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора по день поступления денежных средств на счет Покупатель.

В случае невыполнения Поставщиком гарантий на Товар, предусмотренных в настоящем Договоре и законодательстве РФ, Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки, понесенные Покупателем. Вся полнота ответственности за качество Товара, а также возникшие дополнительные расходы, затраты, убытки, понесенные Покупателем в связи с заменой, ремонтом, устранением дефектов, неисправностей и т.п. Товара, поставленного Поставщиком, возлагается на Поставщика.

Покупатель оставляет за собой право удерживать из подлежащей оплате стоимости Товара суммы причитающихся ему неустоек, штрафов и пени, установленных настоящим Договором, а также суммы причитающихся Покупателю возмещений, задолженности, штрафных санкций по другим договорам, заключенным между Сторонами.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.

Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Кемеровской области при обязательном соблюдении претензионного порядка. В случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок 10 дней с момента направления претензии сторона может обратиться в суд.

Надлежащим способом направления претензии является в том числе ее направление в соответствии с п. 10.9 договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

-поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

-все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверные;

-поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

-поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Покупателя авансы и реализацию товаров (работ, услуг) в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Покупателем в составе цены поставки;

-в случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в течение пяти дней со дня его получения.

• Поставщик обязуется самостоятельно выполнить обязательства по настоящему Договору.
• Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком, указанных в Договоре гарантий и обязательств.
• Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
• Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в одностороннем порядке по инициативе Покупателя с уведомлением Поставщика за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения.
• Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр - для Поставщика, второй экземпляр - для Покупателя.
• При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в пятидневный срок. В случае отсутствия уведомления ответственность несет Сторона, не уведомившая о таких изменениях.
• При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Стороны пришли к соглашению о надлежащей переписке по до договору путем обмена электронными письмами по адресам электронной почты указанным в договоре, а также адресам электронной почты указанных в выписках ЕГРЮЛ либо ЕГРИП сторон, либо по адресам электронной почты указанным на официальных сайтах сторон.
• Стороны признают, что условия Договора и любая информация, полученная в соответствии с настоящим Договором, является конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не разглашать (не передавать, не сообщать, не размещать в открытом доступе, иным образом не распространять) конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока его действия.
• Документы, связанные с заключением, исполнением и изменением Договора, подписанные Сторонами и переданные факсимильно или посредством электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригинала.
• Стороны также договорились, что проставление оттиска печатей на Договоре обязательно.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор заключается только после предоставления победителем запроса цен в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, включенной в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением Покупателю денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией запроса цен в электронной форме.

Размер обеспечения исполнения настоящего Договора устанавливается в размере: 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ___________________________________________________________ рубля ____ копеек.

11.2. Покупатель рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Покупателем является несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.4. В случае отказа в принятии банковской гарантии Покупатель в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

11.5. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

11.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Покупателю новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

11.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

11.8. Срок действия обеспечения исполнения договора действует до момента исполнения обязательств по договору в полном объеме. Днем выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору считается день подписания акта по выполнению обязательств по настоящему Договору.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

от 28.06.2024

в торговую процедуру № ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

- Посмотреть таблицу с данными049_Документация - Посмотреть таблицу с данными

Документация на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

- Посмотреть таблицу с данными

23. Иные дополнительные сведения

23.1. В составе заявки участника необходимы следующие документы:

- Заполненный бланк заявки / ценовое предложение (в формате PDF или JPEG);

- Заполненное Приложение № 1 (в формате PDF или JPEG);

- Заполненное Приложение № 2 (в формате PDF или JPEG);

- Заверенная копия учредительных документов участника закупки;

1) информацию и документы об участнике в процедурах закупки, подавшем заявку на участие в процедурах закупки:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурентных процедур, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица и физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании.

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника конкурентных процедур требованиям к участникам конкурентных процедур, установленным заказчиком в документации в соответствии с Положением о закупках Заказчика, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника конкурентных процедур требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупках Заказчика.

д) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Претендента стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, - предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;

2) в случаях, предусмотренных документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) заявка на участие в конкурентных процедурах может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

4) справку в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую, отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. В некоторых случая, для подтверждения соответствия, Заказчик, имеет право установить требование о предоставлении справки из вышеуказанных органов. Данное требование должно быть отражено в документации о закупке, размещаемой в единой информационной системе. В случае если по требованиям документации о закупке Участнику в составе заявки необходимо предоставить справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды и представленная справка содержит сведения о наличии таковой задолженности, Участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский баланс, заверенный компанией, свидетельствующий не превышение имеющейся задолженности порога в двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки;

5) при участии нескольких лиц (юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на стороне одного участника закупки (коллективный Участник), таким участником должен быть предоставлен документ, (соглашение, договор либо иное) подтверждающий волеизъявление каждого из лиц на совершение предполагаемой сделки с распределением обязательств каждого участника. Полномочия лица, выступающего от лица нескольких лиц, подтверждаются соответствующим документом (соглашение, договор, доверенность либо иное). Обязательные требования к Участнику распространяются на всех членов коллективного Участника;

6) участники закупок, являющиеся физическими лицами, предоставляют заказчику письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик вправе разработать самостоятельно форму к документации о предоставлении персональных данных.

23.2. Закупочная комиссия имеет право отклонить заявку участника по следующим основаниям:

1) Отсутствие в заявке сведений, указанных в п. 23.1 Документации о закупке;

2) Наличие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков;

3) Несоответствие заявки требованиям документации (непредставления документов, перечень которых определен документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике, существенного нарушения по форме предоставления документов, несоответствия в части предмета закупки, технических характеристик или превышения цены, указанной в заявке, над начальной (максимальной) ценой, указанной в документации, отсутствие указания на торговую марку/товарный знак/модель предлагаемого в заявке товара, в том числе, если при производстве работ/оказании услуг используются товары);

4) Предоставление сертификатов с истекшим сроком действия или их непредоставление;

5) В случае расхождения цены, указанной в соответствующем поле формы Заявки на ЭТП и цены, указанной в приложенных к Заявке документах;

6) При наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика, его структурных подразделений с данным Участником либо аффилированными с ним юридическими и физическими лицами;

7) Поступления более одной заявки или наличия более чем одного предложения в заявке от одного Участника в рамках одного предложения (лота);

8) Несоответствие характеристик продукции, предлагаемой Участником, характеристикам продукции, содержащимся в документации о закупке, в случае если такое несоответствие позволяет опасаться неполучения Заказчиком желаемой продукции

10) При изменении условий Заказчика, являющихся критериями оценки (демпинговые цены, условия), на:

- 30% и более для выполнения работ / оказания услуг;

- 40% и более для поставки товаров.

23.3. В случае, если:

- на участие в запросе цен не поступило ни одной заявки,

- поданы заявки, но комиссией принято решение об отказе в допуске к участию (отклонение, несоответствие) в запросе цен всех участников,

- по решению комиссии только одна заявка была признана соответствующей условиям закупочной документации, запрос цен признается несостоявшимся.

В случае признания запроса цен несостоявшимся Заказчик имеет право:

- заключить контракт с единственным участником, подавшим заявку, либо с участником, чья заявка была признана соответствующей требованиям закупочной документации;

- объявить о проведении повторного запроса цен;

- выбрать любой иной способ (процедуру) закупки в соответствии с Положением Заказчика, без ограничения максимальной суммы закупки, предусмотренного при проведении иной процедуры закупки;

- в случае, если имеется необходимость в получении товаров, работ, услуг, являющейся предметом закупки, и неполучение такой продукции представляет опасность остановки работы Заказчика, он имеет право осуществлять приобретение данного вида товаров, работ, услуг путем прямой закупки, без проведения иной конкурентной процедуры закупки, и заключения контракта.

Приложение № 1

к документации на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа

(смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

Обоснование начальной (максимальной) цены

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2

к документации на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа

(смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

Техническое задание

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3

к документации на проведение

процедуры запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа

(смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

Образец ценового предложения (ЗАЯВКИ Участника)

Ценовое предложение (Заявка) № (наименование организации)

Адрес / индекс ________________

Телефон _______Факс: __________ E-mail: ______________

Контактное лицо _____________________________________

Расчетный счет____________ в _______________

Кор/счет_________________ БИК ________________

ИНН/КПП_________/_______________

ОГРН ______________________

ОКПО_______________________________________

Система налогообложения -__________________.

Изучив размещенную Вами документацию о проведении запроса цен, (Название организации) в лице (должность руководителя организации либо уполномоченного лица), действующего на основании (Основание полномочий), согласны заключить с ГПК «Пассажиравтотранс» договор _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование закупки согласно настоящей документации п. 10) на условиях, указанных в документации о запросе цен и по цене, указанной в нашем ценовом предложении.

Настоящей заявкой на участие декларирую следующее:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) при закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными

При заключении договора с Заказчиком обязуюсь предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, не более чем пятидневной давности.

Должность Ф.И.О.

Печать и подпись

Приложение № 1

к ценовому предложению (Заявка) №___

( Все приложения обязательны к заполнению и подаче одновременной с заявкой на участие)

Характеристика товара

(наименование организации)

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена товара указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе с учетом стоимости поставляемого товара, а также расходов, связанных с хранением товара, транспортировкой Товара на объект Заказчика (транспортные расходы), расходы на монтаж и настройку оборудования, уплатой налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Должность руководителя Ф.И.О.

Печать и подпись

Приложение № 2

к ценовому предложению (Заявка) №___

Опись документов в составе заявки

В описи документов указываются все полные наименования представленных документов в соответствии с их реальными названиями, без употребления сокращений. Несоответствие информации в описи с фактически представленными документами может являться основанием для отклонения заявки участника без рассмотрения.

(наименование организации)

- Посмотреть таблицу с данными

Должность руководителя Ф.И.О.

Печать и подпись

049_Извещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса цен в электронной форме

№ ГПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭЗЦ от 20.06.2024 г.

на поставку сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) для заправки автотранспорта

- Посмотреть таблицу с данными049_Проект_договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

город Кемерово «____» __________ 20___ года

Государственное предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ___________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании (Устава или Доверенности №___ от «___» __________ 20__ г.), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые - «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор по итогам запроса цен в электронной форме ЕИС № ____________________ о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка поставку сжиженного топливного газа (пропан-бутан) (далее Товар) для нужд Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее РФ), требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Максимальное значение цены Договора определено по итогам процедуры в электронной форме, является твердой, за исключением случаев, указанных в п. 2.4. настоящего договора, определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором, и составляет рублей ( ) копеек, в т. ч. НДС .

Общая стоимость поставляемого товара по Договору не может превышать максимального значения цены договора и определяется из товарных накладных или иных отчетных документах, выставленных по Договору в соответствии с заявками Заказчика.

Цена договора устанавливается в российских рублях и включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара, в том числе: стоимость Товара (включая НДС), все затраты, связанные с доставкой Товара на автозаправочные станции / заправочные пункты (далее – АЗС), стоимость использования автоматизированных средств для идентификации Заказчика и учета отпуска Товара в количественном и денежном выражении (далее – топливная карта) с ежедневным информационным сопровождением Заказчика, ежемесячной отчетностью о расходах по топливным картам в натуральном и денежном выражении, конвертацией и сертификацией, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и иных платежей, которые являются обязательными в силу действующего законодательства РФ и связанных с исполнением договора.

Цена единицы товара на момент передачи товара от Поставщика Заказчику на АЗС Поставщика не должна превышать розничную цену единицы такого товара, указанную на стеле конкретной АЗС, на которой производится заправка.

2.2. Оплата Товара осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2.3. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором требований по качеству поставляемого товара и иных условий договора. Увеличение цены договора допускается по согласованию сторон единоразово, но не более чем на 30%, при этом цена каждой единицы товара остается неизменной.

2.4. Предоплата 100 %. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. Зачисление денежных средств на Лицевой счет Заказчика осуществляется в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство по оплате Товара Заказчиком считается исполненным с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. Цена ТРУ формируется с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе с учетом стоимости ТРУ, а также расходов, связанных с уплатой налогов, пошлин и других обязательных платежей.

2.5. В случае, если у Поставщика предусмотрена программа лояльности для Заказчиков, содержащая условия о предоставлении скидки на Товар, Стороны имеют право в частном порядке договориться о предоставлении такой скидки Поставщиком Заказчику в любой момент исполнения настоящего договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку Товара с 01.08.2024 года по 31.07.2025 года.

3.2. Поставщик должен иметь сеть АГЗС в городах и пределах муниципальных, округов (районов) Кемеровской области: г. Анжеро-Судженска, г. Белово, г. Ленинск-Кузнецкого, г. Мариинска, г. Междуреченска, г. Прокопьевска, г. Таштагола, г. Юрги, г. Новокузнецк, г. Кемерово, г. Осинники.

3.3. Поставка Товара производится на АЗС Поставщика путем заправки транспортных средств Заказчика, путем ежедневной выборки Товара через топливо раздаточные колонки. Срок поставки партии товара – Поставщик должен обеспечить бесперебойный отпуск товара в любой момент обращения в течение всего срока исполнения договора. Режим работы АЗС: ежедневный, круглосуточный.

3.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент фактической передачи Товара Заказчику (заправки транспортного средства Заказчика топливом) и определяется по дате и времени выдачи Чека Оборудования.

3.5. Для получения Товара держатель Топливной Карты (далее Карта) обязан предъявить Карту оператору АЗС (представителю Поставщика).

3.6. Наименование (вид) и количество Товара, дата и место поставки (АЗС) Товаров Поставщиком Заказчику определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой держателем Карты в АЗС, непосредственно перед получением Товара.

3.7. Поставщик поставляет Товар за счет собственных или привлеченных денежных средств.

3.8. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

3.9. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

3.10. Данные акты направляются Заказчиком в письменной форме в виде письма по электронной почте и/или отправляются заказным письмом или нарочным Поставщику по его адресу, указанному в договоре.

3.11. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных договором.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Для поставки Товара по Договору Поставщик обязуется:

4.1.1. По заявке Заказчика, изготовить за свой счет Топливные Карты (далее Карты) .

4.1.2. Передать Карты Заказчику безвозмездно. Передачу оформить актом приема-передачи с указанием номеров Карт.

4.1.3. Передавать Заказчику Товар ежедневно через АЗС Поставщика (оператором - представителем Поставщика) по предъявлении Карты держателем Карты (представителем Заказчика).

4.1.4. Отпускать Товар без выходных, 24 часа в сутки, в рамках установленных Картами лимитов.

4.1.5. После отпуска Товара выдать предъявителю Карты Чек, подтверждающий наименование, количество и дату получения Товара.

4.1.6. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к Товару такого рода на территории РФ.

4.1.7. Оформлять и направлять Заказчику документы подтверждающие поставку Товара за расчетный период месяц (товарную накладную, счет-фактуру, акт приема – передачи Товара, иные документы (при необходимости).

4.1.8. Представлять ежедневный отчет о количестве поставленного Товара (по видам топлива). В случае получения от Заказчика заявления предоставлять Заказчику детализированную расшифровку операций в разрезе каждой Карты.

4.1.9. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки Товара.

- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.

4.1.10. Выполнить поставку Товара в количестве, предусмотренном Договором.

4.1.11. В случае аварии, отключении энергосистемы бесперебойный отпуск Товара с АЗС Поставщика обеспечивается резервным дизель – генератором или любым аналогичным оборудованием, обеспечивающим бесперебойность поставки Товара для круглосуточной работы транспортных средств Заказчика.

4.1.12. В случае несвоевременности завоза Товара на АЗС Поставщика - бесперебойность поставки Товара Заказчику обеспечивается суточным резервом Товара на АЗС Поставщика для Заказчика, в объеме, согласовываемом сторонами. Задержка Заказчиком оплаты за предыдущий месяц поставки не является основанием для приостановления поставок Товара.

4.1.13. Передать предлагаемый к поставке Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.2. Для получения Товара по Договору Заказчик обязуется:

4.2.1. Дать заявку, получить и использовать полученные от Поставщика Карты по назначению в соответствии с правилами, установленными в Договоре.

4.2.2. Получать Товар у Поставщика по Картам в порядке, предусмотренном Договором.

4.2.3. Оформлять факт ежедневного получения Товара у Поставщика Чеком Оборудования, выдаваемым держателю Карты в момент поставки Товара. Сохранять чеки Оборудования, выданные Поставщиком предъявителю Карты.

4.2.4. Производить оплату стоимости Товара в соответствии с условиями Договора.

4.2.5. Рассмотреть и подписать документы на Товар поставленный за расчетный период (товарная накладная, счет-фактура, акт -приема передачи Товара, иные документы подтверждающие поставку товара за расчетный период (при необходимости).

4.2.6. Обеспечить подписание, возврат отчетных документов на Товар в срок не позднее 15 рабочих дней с даты предоставления, либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания отчетных документов на Товар.

4.2.7. В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком документов на Товар поставленным за расчетный месяц или не получения мотивированного отказа от подписания в срок, указанный в Договоре, документы на Товар поставленный за месяц считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товар поставленный за месяц выданном в количестве/объемах, указанных в товарной накладной на Товар поставленный за расчетный месяц.

4.2.8. Предоставить Поставщику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для поставки Товара.

4.2.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Получить оплату за поставку Товара в соответствии с Договором.

4.3.2. Приостановить отпуск Товара, в случае несвоевременной оплаты по Договору

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.2. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Заказчиком в заявке.

4.4.3. Заказывать у Поставщика расшифровку операций по топливным картам в разрезе каждой карты.

4.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в том числе:

- при отступлении Поставщика при поставке от условий договора или обнаружении недостатков результатов поставки, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми в соответствии с содержанием пункта 3 статьи 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Реализация сжиженного газа производится в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа» ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее — Правила).

5.2. Количество заправленного газа фиксируется при помощи топливной карты, выданной «Поставщиком». Топливная карта является техническим средством учета количества реализованных товаров и не является платежным средством.

5.3. Количество отпущенного (реализованного) и принятого (заправленного) сжиженного газа удостоверяется подписями и печатями представителей «Заказчика» и «Поставщика» в товарной накладной на отпуск газа унифицированной формы ТОРГ-12.

5.4. «Поставщик» до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет «Заказчику» оформленные в соответствии с законодательством бухгалтерские документы (накладную ТОРГ-12, счет-фактуру, расшифровку по картам и т.п.). Отчетные документы направляются посредством электронной почты, с последующим предоставлением оригиналов «Заказчику».

5.5. Выборка товара осуществляется по мере необходимости Заказчика в соответствии с условиями Договора с 01.08.2024 года по 31.07.2025 года (включительно).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. За качество топлива отпускаемого АГЗС несет ответственность Поставщик. В случае если причиной поломки автомашины явилось использование отпущенного АГЗС топлива по топливным картам Поставщика (определяется независимой экспертизой), Поставщик обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке автомашины с места поломки. Поставщик обязуется за свой счет проводить замену некачественного Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Требование к сроку гарантии качества товара: на весь срок действия Контракта. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) и/или нарушения срока их устранения Заказчик вправе устранить соответствующие недостатки (дефекты, неисправности и т.п.) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков Товара Поставщиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, и устанавливается в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства, до полного исполнения обязательств.

Поставщик возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок, установленный пунктом 3.1 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

В случае расторжения Договора:

По инициативе Поставщика или в связи с неисполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются на оставшуюся и подлежащую возврату сумму аванса начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Заказчика.

По инициативе Заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора и взыскания Заказчиком процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются на подлежащую возврату сумму аванса, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора по день поступления денежных средств на счет Заказчик.

В случае невыполнения Поставщиком гарантий на Товар, предусмотренных в настоящем Договоре и законодательстве РФ, Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком. Вся полнота ответственности за качество Товара, а также возникшие дополнительные расходы, затраты, убытки, понесенные Заказчиком в связи с заменой, ремонтом, устранением дефектов, неисправностей и т.п. Товара, поставленного Поставщиком, возлагается на Поставщика.

Заказчик оставляет за собой право удерживать из подлежащей оплате стоимости Товара суммы причитающихся ему неустоек, штрафов и пени, установленных настоящим Договором, а также суммы причитающихся Заказчику возмещений, задолженности, штрафных санкций по другим договорам, заключенным между Сторонами.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.

Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Кемеровской области при обязательном соблюдении претензионного порядка. В случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок 10 дней с момента направления претензии сторона может обратиться в суд.

Надлежащим способом направления претензии является в том числе ее направление в соответствии с п. 10.9 договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

-поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

-все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверные;

-поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

-поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Заказчика авансы и реализацию товаров (работ, услуг) в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены поставки;

-в случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Поставщик обязуется исполнить требование в течение пяти дней со дня его получения.

• Поставщик обязуется самостоятельно выполнить обязательства по настоящему Договору.
• Поставщик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком, указанных в Договоре гарантий и обязательств.
• Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
• Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в одностороннем порядке по инициативе Заказчика с уведомлением Поставщика за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения.
• Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр - для Поставщика, второй экземпляр - для Заказчика.
• При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в пятидневный срок. В случае отсутствия уведомления ответственность несет Сторона, не уведомившая о таких изменениях.
• При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Стороны пришли к соглашению о надлежащей переписке по до договору путем обмена электронными письмами по адресам электронной почты указанным в договоре, а также адресам электронной почты указанных в выписках ЕГРЮЛ либо ЕГРИП сторон, либо по адресам электронной почты указанным на официальных сайтах сторон.
• Стороны признают, что условия Договора и любая информация, полученная в соответствии с настоящим Договором, является конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не разглашать (не передавать, не сообщать, не размещать в открытом доступе, иным образом не распространять) конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока его действия.
• Документы, связанные с заключением, исполнением и изменением Договора, подписанные Сторонами и переданные факсимильно или посредством электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригинала.
• Стороны также договорились, что проставление оттиска печатей на Договоре обязательно.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор заключается только после предоставления победителем запроса цен в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, включенной в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением Заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией запроса цен в электронной форме.

Размер обеспечения исполнения настоящего Договора устанавливается в размере: 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ___________________________________________________________ рубля ____ копеек.

11.2. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.4. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

11.5. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

11.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

11.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

11.8. Срок действия обеспечения исполнения договора действует до момента исполнения обязательств по договору в полном объеме. Днем выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору считается день подписания акта по выполнению обязательств по настоящему Договору.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными