Тендер - Поставка технических моющих средств №276677036

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_Поставка_технических_моющих_средств

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________

г. Нововоронеж «____» _________ 20__ г.

________________________________ (далее – _________________), в лице _____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Нововоронежская АЭС-Авто» (далее – ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»), в лице _________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.

Поставщик обязуется осуществлять поставку технических моющих средств (далее – Товар) Покупателю согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) в количестве и по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору) по заявкам Покупателя. Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего договора.

Цена, порядок расчетов, сумма договора.

2.1. Ориентировочная цена договора составляет: ___________________ (________________________) руб. __ коп., в том числе НДС ___% - ___________ (_____________________) руб. __ коп.

Сумма договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе стоимость Товара, упаковки, доставки Товара до Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

• Фактическая цена договора определяется исходя из стоимости фактически поставленного и принятого Покупателем Товара в течение срока действия настоящего Договора в пределах объемов, указанных в Спецификации.
• Цена за единицу фактически поставленного Товара не может превышать цену за единицу Товара, указанную в Спецификации к настоящему Договору (Приложение №2).
• Оплата Покупателем поставленного Товара производится в следующем порядке:

- если сумма договора свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пяти миллионов рублей 00 копеек): в течение 45 (сорока пяти) календарных дней (для МСП – 7 (семи) рабочих дней);

- если сумма договора до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пяти миллионов рублей 00 копеек): в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (для МСП – 7 (семи) рабочих дней)

на основании выставленного счета после подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее УПД) (или подписания товарной накладной и направления счета-фактуры)..

• Для Поставщика, предъявляющего НДС:

2.5.1. в случае представления ненадлежаще оформленного счета-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость;

2.5.2. в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Поставщик возмещает Покупателю все имущественные потери, возникшие:

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных по суммам, уплаченным поставщику в составе цены товара из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком.

- в связи с предъявлением третьими лицам, купившими у Покупателя товар, являющийся предметом по настоящему договору, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов по налогу на прибыль, по причинам, связанным с Поставщиком.

• Оплата Товара производится в форме безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Отсутствие в бухгалтерии Покупателя документов (договоров, спецификаций, счетов, накладных, счетов-фактур и пр.) подписанных Поставщиком с оригинальными печатями и подписями влечет за собой задержку финансирования до предоставления указанных документов.
• Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

Качество продукции. Приемка продукции по качеству и количеству.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для маркировки. Маркировка должна содержать наименование и марку изделия, наименование фирмы-производителя, дату изготовления.

Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть целой, без следов вскрытия.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

-счет на оплату партии Товара;

-универсальный передаточный документ (УПД)/товарная накладная по форме ТОРГ-12;

-сертификаты качества/Декларация соответствия на поставляемую продукцию;

-счет-фактуру.

Документы оформляются по формам, утвержденным соответствующими законодательными/нормативными документами.

3.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время длительного хранения.

3.6. Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в день прибытия Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Датой передачи Товара является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД Покупателем.

3.7. Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии документации на Товар);

- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

3.8. Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается представителями Покупателя и Поставщика в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД при этом не подписывается.

3.9. Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

3.10. Доставляемый Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

3.11. Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

- Товар полностью соответствует требованиям договора, приложений к нему;

- Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных договором, приложениями к нему;

- Документы, передача которых предусмотрена договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

3.12. Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

3.13. Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

3.14. Воздействие Товара, включая его упаковку, на окружающую среду не должно превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

3.15. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок и порядок поставки.

Срок поставки Товара: с даты подписания договора до 31.12.2024г.

Поставка продукции осуществляется отдельными партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи Заявки Покупателем, оформленной по форме Приложения №3 к настоящему Договору.

Минимальная партия поставки – не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (ста тысяч) рублей.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.

Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем точную дату и время поставки Товара, способ разгрузки Товара (силами Поставщика или Покупателя) до даты поставки.

• Покупатель вправе выбирать любое количество и наименование Товара в пределах ассортимента, указанного в Спецификации, по ценам за единицу Товара и в количестве, не превышающем Спецификацию к Договору.

При этом настоящий Договор заключается без обязательств Покупателя по выбору всего объема Товара. Договор считается исполненным по фактически поставленному объему Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по невыбранной сумме и/или невыбранному количеству Товара в рамках Договора.

• Доставка производится собственным транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет до Покупателя по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж,
  промзона Южная, 2.

Поставка должна производиться с учетом отсутствия повреждения Товара в процессе транспортировки.

• Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента его передачи представителем Поставщика и подписания Товарной накладной представителем Покупателя. С момента передачи Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика, и Покупатель вправе отчуждать его без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.
• В случае невозможности или отказа Поставщика от осуществления погрузочно-разгрузочных работ, Покупатель выставляет счет Поставщику на компенсацию расходов по самостоятельной разгрузке поставленного Товара в сумме 6 000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС, за каждую поставку Товара. В случае отказа Поставщика от оплаты указанной компенсации Покупатель удерживает ее из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленный Товар.

Права и обязанности сторон.

5.1. Поставщик обязан:

-передавать Покупателю Товар на условиях настоящего Договора;

-предоставлять на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством;

- не менее чем за один рабочий день до даты планируемой передачи Товара предоставить Покупателю сведения, необходимые для оформления пропуска для проезда на территорию ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» (список автотранспорта, марка, гос. регистр. номер, Ф.И.О. работников Поставщика: водителей, грузчиков);

-принимать участие во входном контроле качества поставляемого Товара по согласованию с Покупателем.

-ежеквартально направлять Покупателю акт сверки взаимных расчетов по настоящему договору, оформленный по форме Приложения №4 к Договору, сначала по факсу или электронной почте, далее – почтой.

-начиная с момента заключения договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по договору обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

5.2. Покупатель обязан:

-оплачивать Товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим Договором.

-осмотреть Товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленного по Договору.

-проводить входной контроль качества поставляемого Товара в соответствии с утвержденными и действующими у Покупателя локальными нормативными актами.

-в течение 10 дней подписать и возвратить оформленный со стороны Поставщика акт сверки взаимных расчетов, либо при наличии разногласий направить в адрес Поставщика акт сверки со стороны Покупателя.

-письменно уведомить Поставщика о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.

В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего договора, неурегулированных переговорами, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную руководителем организации или лицом, на то уполномоченным.

Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, и т.п.). К претензии прилагаются обосновывающие документы.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 21 (двадцати одного) дня с момента получения претензии.

7.5. В случае неудовлетворения претензии, любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

__________________________________: _______________;

ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

За нарушение сроков поставки (либо за непоставку Товара) Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,1 процента от суммы непоставленного (поставленного с просрочкой) Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств либо до даты расторжения договора.

За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 0,1 процента от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства

Стороны соглашаются, что денежные обязательства Сторон, вытекающие из настоящего договора, не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" сроком на 2 (два) года.

Покупатель имеет право удержать начисленные штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленный Товар.

Особые условия

9.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), указанные в Приложении №5 к настоящему Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

9.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

9.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.6. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включёнными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношение которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет

установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

9.7. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям, стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Срок действия договора.

Настоящий Договор вступает в законную силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в процессе исполнения.

• Покупатель имеет право в одностороннем порядке, без обращения в суд расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения Поставщиком обязательств по договору. Договор считается расторгнутым в этом случае с даты получения Поставщиком уведомления (письма) Покупателя, а если дата указана в уведомлении (письме) - с указанной даты. Поставщик обязан в этом случае возместить Покупателю все причиненные неисполнением договора убытки в полной сумме сверх установленной договором неустойки (штрафная неустойка) (ст.394 ГК РФ).

11. Прочие условия.

• Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну другой стороны, а также другую информацию ограниченного распространения.
• Уступка прав и обязанностей Поставщика по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.
• Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении своих отгрузочных, почтовых, платежных и иных реквизитах, указанных в Договоре, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.
• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
• Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, за исключением изменения реквизитов, указанных в разделе 12 договора. В случае изменения реквизитов достаточно письменного уведомления другой стороны.
• В случае если Договор подписывается не при одновременном присутствии представителей обеих Сторон, каждая из Сторон обязана передать (направить) другой Стороне подписанный экземпляр Договора на бумажном носителе. До момента получения оригинала Договора, скан-копия Договора является достаточным доказательством его заключения.
• Поставщик уведомлен и согласен с тем, что в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений и документов в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству поставляемой продукции по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) о возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензий (требования) Покупателя к качеству поставляемой продукции по настоящему Договору и (или) о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

подтвержденные судебными актами факт передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему Договору, нарушающих права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения и исполнения настоящего Договора;

подтвержденные факты поставки контрафактной продукции.

Поставщик предупрежден и согласен, что сведения, включенные в информационную систему «Рейтинга расчета деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке деловой репутации Поставщика в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

• При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени, в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

• Ответственные лица за сопровождение договора:

- со стороны Покупателя: _______________________, тел:__________________;

- со стороны Поставщика: _______________________, тел: ___________________.

• Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 2 «Спецификация»;

- Приложение № 3 «Заявка на поставку партии товара»;

- Приложение № 4 «Форма Акта сверки взаиморасчетов»;

- Приложение №5 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

к Договору поставки № __________________ от ____.______.20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки №___________________ от _____._____20__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Предмет закупки: поставка технических моющих средств.

г. Нововоронеж

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПОСТАВКИ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОПО Е. А. Бурыкин

Приложение №2

к договору поставки №____________________ от _____._____ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору поставки №_____________________ от _____.______ 20__ г.

ФОРМА

ЗАЯВКА

на поставку партии товара

по договору поставки № _____________ от _____________ 20__г.

г. Нововоронеж «___» _________ 20__ года

Адрес доставки Товара: __________________

Срок поставки партии товара: ______________

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный:

________________________/_______________/

Примечание:

В случае не получения Покупателем от Поставщика до даты поставки письменного подтверждения о разгрузке поставляемого по данной Заявке Товара своими силами, Покупатель разгружает Товар самостоятельно с применением п. 4.6. Договора.

Конец формы

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору поставки №____________________ от _____.____.20__г.

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

_

Конец формы

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к договору поставки №______________ от _____._____20__г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) С УКАЗАНИЕМ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ (ФОРМА 1.2)

_____________________________________________________________________

(наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя)

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Продолжение Приложения № 5

к договору поставки №__________________ от ____._____.20__г.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению в отношении участника закупки и всех привлекаемых таким участником субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей независимо от объема выполняемых ими поставок, работ, услуг..

Форма 1.2 должна быть представлена в двух форматах * и *.xls;

В столбце 2 необходимо указать ИНН. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - физическое лицо указывается ФИО.

В столбце 5 необходимо указать код ОКВЭД. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке " участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указывается доля участия в капитале юридического лица

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений, постановлений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При заполнении таблицы необходимо раскрытие цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

Техническое_задание

Общество с ограниченной ответственностью

«Нововоронежская АЭС-Авто»

(ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по производству

___________________Бухтояров Н.А.

«______»_______________ 2024г

Техническое задание

Предмет закупки: поставка технических моющих средств.

г. Нововоронеж

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№

п/п

1.

2.

Наименование

Код

ОКПД 2

Техническая характеристика товара

Жидкое

20.41.32.119 Средство предназначено для мытья, обезжиривания и

моющее

дезактивации поверхностей из металлов, сплавов,

средство

пластика, кафеля, стекла. Средство обладает хорошей

растворимостью.

«Выбор-К» или

аналог

Внешний вид: загущенная жидкость со свойственным

запахом и цветом.

Средство замерзает, после размораживания сохраняет

свои свойства.

Норма расхода 2,5-50 г/л в зависимости от степени

загрязнения.

Показатель активности водородных ионов 1%

водяного раствора 3,0-5,6 pH;

Массовая доля лимонной кислоты не менее 10%;

Массовая доля ПАВ не менее 2,5%;

Комплексообразующая способность не менее 4,0 мг/г

Фасовка: канистра не менее 5л.

Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев.

Жидкое

20.41.32.119 Назначение: для удаления мазуто-масляных, жировых

моющее

загрязнений с поверхности помещений, оборудования,

средство

инструмента. Может применятся в машиностроении,

пищевой промышленности, клининговых компаниях

«Выбор-Щ»

или аналог

для мытья полов.

Обладает дезактивирующими свойствами.

Состав: смесь ПАВов, щелочных добавок в сочетании с

комплексообразующими веществами.

Ед.

измер

ения

л

Коли

честв

о

5200

Цех

заказчи

к

ЦД

3700

ЦУПТ

1500

л

1900

ЦД 700

ЦУПТ

1200

Внешний вид: загущенная жидкость.

Водородный показатель: 10,0-11,0 ед.pH

Массовая доля ПАВ: 2,0-4,0 %

Комплексообразующая способность: не менее 4,0 мг/г

Фасовка: канистра не менее 5 литров

Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев.

Техническое

20.41.32.119

моющее

порошкообразн

ое средство

специального

назначения

3.

Средство предназначено для стирки и дезактивации

спецодежды, мытья полов, обезжиривания и

дезактивации поверхностей из металлов, их сплавов,

пластика, кафеля, бетона и др.

Средство представляет собой порошкообразную смесь

комплекс ПАВ, комплексообразователей и

неорганических солей.

Показатель активности водородных ионов 1% водяного

раствора 10,0-11,5 pH.

Массовая доля силиката натрия в пересчете на SiO2 не

менее 2,5%;

Массовая доля фосфорнокислых солей в пересчете на

P2O5 не менее 8,0%;

Массовая доля ПАВ: не менее 3,2 %

Комплексообразующая способность: не менее 4,0 мг/г

Фасовка: не менее 15, не более 25 кг

Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев.

кг

6000

ЦД

6000

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не

восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав

третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов

Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам

и требованиям для маркировки. Маркировка должна содержать наименование и

марку изделия, наименование фирмы-производителя, дату изготовления.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность

при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна

быть целой, без следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПОСТАВКИ, СДАЧИ И

ПРИЕМКИ.

Подраздел 5.1 Порядок поставки, сдачи и приемки

Срок поставки Товара: с даты подписания договора до 31.12.2024г. Поставка

товара осуществляется отдельными партиями в течении 10 рабочих дней с момента

направления Покупателем в адрес Поставщика заявки. Дробление заявки не

допускается. Минимальная партия поставки не менее сто тысяч рублей. Товар

должен быть предоставлен в соответствии со спецификацией (Раздел 1 Технического

задания). Место поставки – Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона Южная,

2.

Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем точную дату и время

поставки Товара, способ разгрузки Товара (силами Поставщика или Покупателя), не

менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.

В случае невозможности или отказа Поставщика от осуществления

погрузочно-разгрузочных работ, Покупатель имеет право выставить счет

Поставщику на компенсацию расходов по самостоятельной разгрузке поставленного

Товара, за каждую поставку Товара. В случае отказа Поставщика от оплаты

указанной компенсации Покупатель имеет право удержать ее из суммы, подлежащей

уплате Поставщику за поставленный Товар.

Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в день прибытия Товара

(или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки

Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного

рабочего времени).

Представители Заказчика осуществляют приемку продукции путем

визуального осмотра на соответствие заявленному количеству,

наличия

сопроводительной и эксплуатационной документации на Товар, отсутствия дефектов

упаковки и признаков предыдущего использования.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества

и (или) в ненадлежащей комплектности;

- при отсутствии документации на Товар;

- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается представителями Покупателя и Поставщика в

Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе

представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только

представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12/ УПД при этом

не подписывается.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков

устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием

для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных договором

обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

Доставляемый Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится

Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от

Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только

часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и

поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый

Покупателем Товар.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке Товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую

документацию:

 счет на оплату партии Товара;

 универсальный передаточный документ (УПД)/товарная накладная по

форме ТОРГ-12

 Сертификаты качества/Декларация соответствия на поставляемую

продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение товара следует производить,

соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения. Запрещается

совместная транспортировка с производственным оборудованием, материалами и

иным сырьем.

Транспортирование может производиться любым видом транспорта в крытых

транспортных средствах, при этом необходимо предохранять товар от механических

повреждений и атмосферных осадков.

Поставщик по согласованию с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня

до прибытия товара на склад Заказчика сообщает данные о транспортном средстве

(марка автомобиля, госзнак), контактные данные водителя (сопровождающего).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его

повреждение или порчу во время длительного хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в

соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение

гарантийного срока:

 Товар полностью соответствует требованиям проекта договора,

приложений к нему;

 Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях,

предусмотренных проектом договора, приложениями к нему;

 Документы, передача которых предусмотрена проектом договор, являются

достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по

качеству Товара.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший

срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение

гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десяти)

рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о

недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок,

Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю

письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его

материалов, его силами и средствами.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие Товара, включая его упаковку, на окружающую среду не должно

превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Начиная с момента заключения договора и до истечения гарантийного срока,

при исполнении обязательств по договору Поставщик обязуется обеспечить

соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований

законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в

соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного

вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара,

оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к техническому сопровождению групп Товаров не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, упаковки Товара, доставки

Товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все налоги,

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен

выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Требования к форме предоставляемой информации не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

Требования к техническому обучению персонала заказчика не предъявляются.

Начальник ОПО

Е.А. Бурыкин

Начальник ЦД

М.В. Кубышкина

Начальник ЦУПТ

О.Г. Махинова

Электронный_документ_Извещение_о_проведении_закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О

ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ «БРИФ»

1.

Способ закупки: Закупка способом «БРИФ».

2.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:

СТ.3.2 Ч.1 П.К).

3.

Наименование заказчика: ООО "Нововоронежская АЭС-Авто".

4.

Местонахождение: Воронежская обл, Нововоронеж г, Вокзальная ул,

2А.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская обл, Нововоронеж г, Вокзальная ул, 2А.

Контактное лицо: Блинова Татьяна Ивановна (ООО "Нововоронежская АЭСАвто").

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2706 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4041.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.

Предмет договора: Поставка технических моющих средств.

6.

Состав, объем и количество :

№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во, ед.

п/п

1

Жидкое моющее средство

«Выбор-К» или аналог

Литр

5 200

2

Жидкое моющее средство

«Выбор-Щ» или аналог

Литр

1 900

3

Техническое моющее

порошкообразное средство

Килограмм

6 000

специального назначения

7.

Срок (период) 19.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.12.2024.

8.

Условия в соответствии с условиями, предусмотренными проектом

договора и/или техническим заданием.

9.

Место В соответствии с проектом договора.

10.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят

два рубля) 00 копеек, включая НДС, валюта – Российский рубль (RUB).

11.

Соответствующие коды в соответствии с классификаторами

ОКВЭД2, ОКПД2: ОКПД2 20.41.32.119, ОКВЭД2 20.41.

12.

Требования к качеству, техническим характеристикам , к их

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные

требования, связанные с определением соответствия потребностям заказчика: в

соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или

техническим заданием.

13.

Форма, сроки и порядок оплаты : В соответствии с проектом

договора.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов

и других обязательных платежей): В соответствии с проектом договора.

15.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа

закупки предоставление документации о закупке иным способом не

предусмотрено.

16.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на

участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

17.

Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требования к участникам

Перечень документов

закупки

быть зарегистрированным в

качестве юридического лица в

установленном в РФ порядке (для

российских юридических лиц);

быть

зарегистрированным

в

качестве

индивидуального

предпринимателя в установленном

в РФ порядке (для российских

индивидуальных

предпринимателей);

быть

зарегистрированным

в

качестве субъекта гражданского

права

в

соответствии

с

законодательством государства по

месту

нахождения

(для

иностранных участников);

в)

копии

учредительных

документов в действующей редакции

(для

юридических

лиц);

г) заполненное участником закупки в

Цифровом решении «БРИФ» заявление о

применении

участником

закупки

упрощенной системы налогообложения

(для участников закупки, применяющих

ее);

д) заполненное участником закупки в

Цифровом

решении

«БРИФ»

обязательство в случае заключения с

ним договора представить до момента

заключения

договора:

- решение об одобрении или о

совершении крупной сделки, если

требование о необходимости наличия

такого решения для совершения крупной

сделки установлено законодательством

РФ,

учредительными

документами

юридического лица и если для участника

закупки заключение договора или

предоставление обеспечения договора

являются

крупной

сделкой;

- решение об одобрении или о

совершении

сделки

с

заинтересованностью, если требование о

наличии такого одобрения установлено

законодательством РФ, учредительными

документами юридического лица и если

для участника закупки выполнение

договора

или

предоставление

обеспечение договора является сделкой

с

заинтересованностью

или сведения, что данная сделка для

такого участника не является крупной

сделкой

и/или

сделкой

с

заинтересованностью,

что

его

организация не попадает под действие

требования

законодательства

о

необходимости наличия решения об

одобрении или о совершении крупной

сделки

и/или

сделки

с

заинтересованностью,

поскольку

единственный

участник

(акционер)

является единоличным исполнительным

органом

б) копия документа, подтверждающего

полномочия лица на подписание данных

профиля

поставщика,

а

также

предложений поставщика в Цифровом

решении «БРИФ» от имени участника

закупки (документы, подтверждающие

полномочия

лица,

выполняющего

функции единоличного исполнительного

органа

(для

юридического

лица)

(предоставляется при аккредитации в

Цифровом решении «БРИФ»); если

данные профиля поставщика, а также

предложения поставщика в Цифровом

решении «БРИФ» подписывается по

доверенности, то при аккредитации в

Цифровом решении «БРИФ» также

предоставляется такая доверенность);

а) копии документов о государственной

регистрации

из

следующих:

- для юридических лиц - копия выписки

из единого государственного реестра

юридических лиц (далее - выписка из

ЕГРЮЛ);

для

индивидуальных

предпринимателей - копия выписки из

единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей

(далее

выписка

ЕГРИП).

Проверка сведений о государственной

регистрации

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей

осуществляется организатором закупки

(заказчиком)

на

основании

автоматически загруженной с сайта

http://egrul.nalog.ru/

в

профиль

поставщика выписки из ЕГРЮЛ или

выписки

из

ЕГРИП.

- для иных физических лиц - копии

документов, удостоверяющих личность;

- для иностранных лиц - копии

документов

о

государственной

регистрации в качестве субъекта

гражданского права в соответствии с

законодательством государства по месту

нахождения,

сопровождающиеся

переводом на официальный язык

закупки в соответствии с требованиями

закупочной документации; в составе

данных

профиля

поставщика

в

Цифровом решении «БРИФ» данные

документы

предоставляются

легализованными

(допускается

апостилирование)

с

нотариально

заверенным переводом на официальный

язык закупки;

если исполнение договора

предусмотрено на территории РФ:

- иметь право на ведение

деятельности в соответствии с

законодательством

РФ

(для

российских

участников);

- иметь право на ведение

деятельности в соответствии с

законодательством государства по

месту нахождения такого участника

е) заполненное участником закупки

в

Цифровом

решении

«БРИФ»

подтверждение о наличии права ведения

деятельности

в

соответствии

с

законодательством по месту нахождения

участника закупки и месту исполнения

договора.

Иностранными

участниками

дополнительно предоставляется краткая

пояснительная записка, содержащая:

закупки и в соответствии с

законодательством

РФ

(для

иностранных

участников);

если

исполнение

договора

предусмотрено

на

территории

иностранного

государства:

- иметь право на ведение

деятельности в соответствии с

законодательством

РФ

(для

российских

участников);

- иметь право на ведение

деятельности в соответствии с

законодательством государства по

месту нахождения такого участника

закупки

(для

иностранных

участников);

- иметь право на ведение

деятельности в соответствии с

законодательством государства по

месту исполнения договора (для

российских

и

иностранных

участников)

положения

законодательства

государства по месту его нахождения и

(или)

ведения

деятельности,

регламентирующие их правоспособность

и условия осуществления деятельности,

связанной с исполнением обязательств

по договору (контракту), заключаемому

по

итогам

закупки;

- наименование и реквизиты (номер и

дата

принятия,

номер

и

дата

действующей редакции) национальных

нормативных

правовых

актов,

в

соответствии с которыми ведет свою

деятельность иностранный участник

закупки

не находиться в процессе

ликвидации (для юридического

лица), не быть признанным по

решению

арбитражного

суда

несостоятельным (банкротом);

ж) заполненное участником закупки

пв

Цифровом

решении

«БРИФ»

подтверждение:

- о ненахождении участника закупки в

процессе ликвидации (для юридического

лица);

- об отсутствии в отношении участника

закупки решения арбитражного суда о

признании

его

несостоятельным

(банкротом);

не являться организацией, на

имущество которой в части,

необходимой

для

выполнения

договора, наложен арест по

решению суда, административного

органа и (или) деятельность,

которой приостановлена;

заполненное участником закупки в

Цифровом

решении

«БРИФ»

подтверждение:

- об отсутствии ареста имущества

участника закупки, наложенного по

решению

суда,

административного

органа;

- о неприостановлении деятельности

участника закупки;

отсутствие

недоимки

по

налогам, сборам задолженности по в

з) заполненное участником закупки

Цифровом

решении

«БРИФ»

иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы РФ:

для российских участников –

отсутствие у участника закупки

недоимки по налогам, сборам,

задолженности

по

иным

обязательным платежам в бюджеты

бюджетной системы РФ (за

исключением сумм, на которые

предоставлены

отсрочка,

рассрочка,

инвестиционный

налоговый кредит в соответствии с

законодательством РФ о налогах и

сборах,

которые

реструктурированы в соответствии

с законодательством РФ, по

которым имеется вступившее в

законную силу решение суда о

признании обязанности заявителя

по уплате этих сумм исполненной

или

которые

признаны

безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством

РФ о налогах и сборах) за

прошедший

календарный

год,

размер

которых

превышает

двадцать

пять

процентов

балансовой стоимости активов

участника закупки, по данным

бухгалтерской

отчетности

за

последний отчетный период, или

если

участником

закупки

в

установленном порядке подано

заявление

об

обжаловании

указанных

недоимки,

задолженности и решение по

такому

заявлению

на

дату

рассмотрения заявок не принято

подтверждение:

- отсутствия недоимки по налогам,

сборам,

задолженности

по

иным

обязательным платежам в бюджеты

бюджетной

системы

РФ

(за

исключением

сумм,

на

которые

предоставлены отсрочка, рассрочка,

инвестиционный налоговый кредит в

соответствии с законодательством РФ о

налогах

и

сборах,

которые

реструктурированы в соответствии с

законодательством РФ, по которым

имеется вступившее в законную силу

решение суда о признании обязанности

заявителя по уплате этих сумм

исполненной или которые признаны

безнадежными

к

взысканию

в

соответствии с законодательством РФ о

налогах и сборах) за прошедший

календарный год, размер которых

превышает двадцать пять процентов

балансовой

стоимости

активов

участника

закупки,

по

данным

бухгалтерской отчетности за последний

отчетный

период;

- сведения об обжаловании указанных

недоимки,

задолженности,

если

участником закупки в установленном

порядке подано заявление и решение по

такому заявлению на дату рассмотрения

заявок не принято

не иметь ограничений для

участия в закупках, установленных

законодательством

Российской

Федерации,

а

также

соответствовать

требованиям,

установленным

на

основании

и)

заполненное

участником

закупки в Цифровом решении «БРИФ»

подтверждение

о

ненахождении

участника закупки, его субподрядчиков

(соисполнителей),

изготовителей,

а

также

контролирующих

указанные

постановлений

и

поручений

Правительства

Российской

Федерации:

участник

закупки

должен

раскрыть

информацию

в

отношении

всей

цепочки

собственников,

включая

бенефициаров

(в

том

числе

конечных);

участник

закупки,

его

субподрядчики

(соисполнители),

изготовители,

а

также

контролирующие

указанные

организации

физические

и

юридические лица не должны

находиться в перечнях физических

лиц, юридических лиц,

в

отношении которых применяются

специальные экономические меры в

соответствии с постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 01.11.2018 № 1300

«О мерах по реализации Указа

Президента Российской Федерации

от 22 октября 2018 г. № 592» и

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от11.05.2022 № 851 «О мерах по

реализации

Указа

Президента

Российской Федерации от 3 мая

2022 г. № 252»;

отсутствие

сведений

об

участнике

(субподрядчике/соисполнителе)

закупки в следующих реестрах

недобросовестных

поставщиков:

- в реестре, ведущемся в

соответствии

с

положениями

Федерального закона от 18 июля

2011 года № 223-ФЗ «О закупках

организации физических и юридических

лиц

в

перечнях

физических

и

юридических лиц, в отношении которых

применяются

специальные

экономические меры в соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №

1300 «О мерах по реализации Указа

Президента Российской Федерации от 22

октября

2018

г.

№

592»

и

постановлением

Правительства

Российской Федерации от11.05.2022 №

851 «О мерах по реализации Указа

Президента Российской Федерации от 3

мая

2022

г.

№

252»;

к) заполненное участником закупки в

Цифровом

решении

«БРИФ»

обязательство в случае заключения с

ним договора представить до момента

заключения договора сведения о цепочке

собственников, включая бенефициаров

(в том числе конечных) участника

закупки,

его

субподрядчиков

(соисполнителей), изготовителей по

форме и в соответствии с инструкциями,

приведенными

в

закупочной

документации

и

документы,

подтверждающие данные сведения;

л)

заполненное участником закупки в

Цифровом

решении

«БРИФ»

обязательство в случае заключения с

ним договора представить до момента

заключения

договора

документы,

подтверждающие сведения о цепочке

собственников;

Документы не предоставляются.

Проверка на соответствие данному

требованию осуществляется по данным

реестрам

организатором

закупки

(заказчиком) самостоятельно

товаров, работ, услуг отдельными

видами

юридических

лиц»;

- в реестре, ведущемся в

соответствии

с

положениями

законодательства РФ о размещении

государственных и муниципальных

заказов

отсутствие за последние 2 года

в отношении участника закупки

следующих,

подтвержденных

документально,

установленных

фактов и случаев в рамках закупок,

проводимых

Госкорпорацией

«Росатом» и ее организациями в

соответствии

со

Стандартом:

а)

случаев

уклонения

от

заключения

договора

по

результатам закупок, в которых

участник признан победителем

закупки или с ним было принято

решение о заключении договора,

как с единственным участником

закупки:

- прямой письменный отказ от

подписания

договора;

- неподписание проекта договора

в предусмотренный для этого в

документации

срок;

- предъявление при подписании

договора встречных требований по

условиям договора в противоречие

ранее

установленным

в

документации и (или) в заявке

такого

участника,

а

также

достигнутым

в

ходе

преддоговорных

переговоров

условиям;

- непредставление документов,

обязательных к предоставлению до

заключения

договора

и

предусмотренных документацией и

обязательствами, отраженными в

заявке

данного

участника;

- отказ иностранного участника,

Документы не предоставляются.

Проверка на соответствие данному

требованию

осуществляется

организатором закупки (заказчиком)

самостоятельно по наименованию и

ИНН

участника

закупки

(сайт

http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=

unscrupulous)

от

подписания

договора

на

условиях, предложенных в ходе

проведения закупки и указанных на

ЭТП

таким

участником;

б)

случаев

непредставления

обеспечения

договора,

если

договором,

заключенным

по

результатам

закупки

было

предусмотрено его предоставление

после

заключения

договора;

в)

установленных

правоохранительными

органами

фактов

предоставления

недостоверных

сведений,

существенных

для

принятия

закупочной комиссией решения о

допуске участника к участию в

закупке и (или) оценки его заявки,

указанных участником закупки в

своей

заявке,

приведших

к

уголовному наказанию виновных

лиц;

г) случаев расторжения договора

по решению суда или по

соглашению сторон в связи с

существенным

нарушением

поставщиком условий договора

18.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений

документации о закупке: 18.07.2024.

Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений

положений документации о закупке: 26.07.2024.

Поставщик вправе направить Заказчику, уточняющий запрос о даче

разъяснений положений потребности Заказчика в ЦР «Бриф» посредством

функционала ЦР «Бриф».

По окончании срока направления запросов, Заказчик размещает

в ЦР «Бриф» ответы на поступившие в указанный срок запросы с указанием

предмета запроса, но без указания поставщиков, от которых поступили данные

запросы.

19.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки

и подведения итогов закупки: в соответствии с информацией, указанной

в ЦР «Бриф».

20.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

1)

Цена

договора,

(значимость

критерия

Цi

2)

Квалификация

участника,

(значимость

критерия

Kвi

2.1) Опыт участника процедуры закупки, (значимость критерия Оi - 100)

95)

5)

1.1. Методика оценки

Рейтинг заявки участника закупки представляет собой оценку в баллах,

получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом

значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки

по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается

из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса)

подкритериев.

Рейтинг заявки i-го участника закупки определяется по формуле

R i = БЦ i * Vц + БКв i * VКв + БОи i * VОи + БФТ i * Vфт ;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БФТ, БКв / БРАР, БОи – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех установленных в документации о закупке

критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из

критериев Ц i , Кв i / РАРi, Оиi , ФТ i – 100 баллов.

1.1.1.

Оценка по критерию «Цена договора»

БЦ i =

Ц min

Цi

* 100

где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции»

i-го участника закупки, баллы,

Цi –

предложение участника закупки о цене договора, цене единицы

продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому

базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min – минимальное предложение участника закупки о цене договора,

цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными

участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения

ценовых предложений, руб.

1.1.2.

Оценка по критерию «квалификация участника»

БКв i = БО i * Vо

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО – оценка (балл) соответствующего подкритерия

Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100

процентам.

Максимальная оценка в баллах по подкритерию Оi – 100 баллов

1.1.3. Порядок определения Итогового рейтинга заявки

Итоговый рейтинг заявки (Final application rating (FAR)), за исключением

спецторгов, определяется по формуле:

FAR i = Ri – BRi

где:

FARi – Итоговый рейтинг заявки в баллах i-го участника закупки

Ri – Рейтинг заявки участника закупки в баллах, полученный по результатам

оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных

критериев (подкритериев), i-го участника закупки

BRi – значение деловой репутации в баллах i-го участника закупки,

рассчитанное по формуле:

Значение деловой репутации (Business reputation (BR))

Бал

лы

На официальном сайте рейтинга деловой репутации на дату

открытия доступа к заявкам (вскрытия конвертов) сведения

об участнике закупки отсутствуют, либо значение индекса деловой

репутации данного участника равно нулю

BRi =

Rei

Re max

=

Re max

0

*5

5

где:

Rei – значение Индекса деловой репутации поставщиков i-го участника

закупки на Официальном сайте рейтинга деловой репутации на дату открытия

доступа к заявкам (вскрытия конвертов)

Remax – максимальное значение Индекса деловой репутации поставщиков,

опубликованное на Официальном сайте рейтинга на дату открытия доступа к

заявкам (вскрытия конвертов), из значений Индекса деловой репутации

поставщиков всех допущенных участников

21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в

соответствии с информацией, указанной в ЦР «Бриф».

22. Контрагент: определяется по результатам проведения закупки способом

ЦР «Бриф».

23. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором

могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки,

закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

24. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

25. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание.

Ценовой_анализ