Тендер - Поставка химических реагентов №273963628

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):238151, Российская Федерация, Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Российская, 9, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков обоснование_НМЦК_поставка_химических_реагентов_для_бассейна - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение___ХИМИЧЕСКИЕ_РЕАГЕНТЫ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Запрос котировок для МСП в электронной форме проводит Заказчик:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Солнечный лучик»

Электронная площадка: «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)

Единая информационная система: www.zakupki.gov.ru

г. Черняховск

2024 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕМУ: «ПОСТАВКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ»

Приглашение к участию в запросе котировок в электронной форме

Уважаемые господа!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Солнечный лучик» г. Черняховска приглашает заинтересованных лиц принять участие в запросе котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок).

Запрос котировок в электронной форме проходит в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» (далее-Положение), утвержденным протоколом Наблюдательного совета № 3 от «20» апреля 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению запроса котировок

в электронной форме

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению запроса котировок

в электронной форме

"ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ" (далее - «ФОРМЫ»)

Форма №2.1

На фирменном бланке участника

_________________________________________________________________________________

Исх. № _____от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

(извещение о закупке №___________, размещенное «___» __ 20__ г.)

на право заключения договора на__________________

Участник_______________________________________________________________________,

(полное наименование участника)

находящийся (зарегистрированный) по адресу: ____________________________________________________________________________________,

просит принять заявку на участие в закупке на___________________________________________________________________________________.

(наименование, вид закупки, в случае проведения закупки по отдельным лотам – также соответствующий лот)

- Посмотреть таблицу с данными

С условиями и порядком проведения закупки, требованиями извещения, а также с проектом договора и техническим заданием, ознакомлен и согласен предоставлять предусмотренные в извещении о проведении закупки на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Участник дает согласие на обработку предоставленных персональных данных для целей проведения процедуры закупки, в том числе размещение необходимой информации об участнике на сайте Заказчика или в единой информационной системеwww.zakupki.gov.ru. Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре.

В случае признания победителем закупки участник обязуется:

Заключить договор с заказчиком на (предмет закупки)

на условиях, указанных в настоящей заявке и извещения о закупке.

2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Подтверждаем, что мы извещены о том, что:

- в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами договора в случае уклонения или отказа от его подписания победителем запроса котировок, или нашего уклонения от заключения договора, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе котировок нам не возвращается;

- в случае не предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора), внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе котировок нам не возвращается.

4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», в соответствии с требованиями извещения условиями наших предложений.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения и условиями нашего предложения.

6. Мы извещены о включении сведений о ___________________________ (наименование Участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки заявок на участие в запросе котировок и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе котировок будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора.

8. В случае неисполнения принятых на себя обязательств, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, участник гарантирует возместить заказчику причиненные уклонением от заключения договора убытки, а в случае заключения договора – возместить заказчику убытки и оплатить штрафные санкции в размере, установленном договором.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., контактный телефон, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты).

В случае признания нас победителем уведомление о результатах закупочной процедуры и проект договора просим выслать на электронный адрес ____________________________________________.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно «Описи документов, представляемых для участия в закупке» всего на _________ листах.

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника)

М.П.

Инструкции по заполнению:

• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
• Участник заполняет формы и прикладывает документы для подтверждения своих квалификационных навыков, которые обозначены в извещении.
• Документ может быть подписан также только в электронной форме без графической подписи, в том случае если электронная подпись принадлежит директору (руководителю), а также, если электронная подпись принадлежит сотруднику имеющему право подписи по доверенности директора (руководителя) с приложением соответствующей доверенности. Вместо слов «место печати» участник пишет слова «подписано электронной подписью».
• Заявка должна быть подписана и скреплена печатью ( при наличии) в соответствии с требованиями извещения.

*Если участником закупки является индивидуальный предприниматель или физическое лицо

Форма №2.2

На фирменном бланке участника

__________________________________________________________________________________

Исх. № _____от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

Заявление

о согласии на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________, паспорт _________________, выдан ________________________ _____________ года, проживающий по адресу: _______________________________________________________________________,даю согласие МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация,238151, Калининградская обл. г. Черняховск, ул. Российская, д.9, на обработку без использования средств автоматизации, а в случае необходимости с использованием средств автоматизации, а именно – совершать действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях соблюдения Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.

Целью обработки персональных данных является:

проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также размещение необходимой информации об участнике на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и/или на ином сайте раскрытия информации в установленных действующем законодательством Российской Федерации случаях.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; контактный телефон; паспортные данные; адрес электронный почты; должность.

Настоящее согласие дается на весь срок проведения процедуры запроса котировок с МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», опубликованной на сайте www.zakupki.gov.ru

Согласие может быть отозвано путем предоставления в Общество в письменной форме заявления об отзыве согласия.

В случае получения заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, с МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.

При этом, в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество праве продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.

Указанные персональные данные третьим лицам предоставлялись / не предоставлялись.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(нужное подчеркнуть)

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника) М.П.

Форма №2.3

На фирменном бланке участника

__________________________________________________________________________________

Исх. № ______от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника запроса котировок) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с пунктами п. 6, п.7 «Информационной карты»,

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

а) требования о соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) требования о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства;

в) требования о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

г) требования об отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) требования об обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения

договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

е) требования об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

ж) требования о отсутствие у участника закупки сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

з) требования о отсутствие у участника закупки сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника) М.П.

Инструкции по заполнению:

Участник запроса котировок указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Заявка должна быть подписана и скреплена печатью ( при наличии) в соответствии с требованиями извещения

Документ может быть подписан также только в электронной форме без графической подписи, в том случае если электронная подпись принадлежит директору (руководителю), а также, если электронная подпись принадлежит сотруднику имеющему право подписи по доверенности директора (руководителя) с приложением соответствующей доверенности. Вместо слов «место печати» участник пишет слова «подписано электронной подписью».

Достоверность сведений подтверждаю

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника)

М.П.

Форма № 2.4.

На фирменном бланке участника

__________________________________________________________________________________

Исх. № ________от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

ФОРМА

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ УЧАСТНИКОМ

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению запроса котировок

в электронной форме

Техническое задание

на поставку химических реагентов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования Заказчика к поставляемым товарам

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению запроса котировок

в электронной форме

Проект Договора № __

на поставку химических реагентов

г. Черняховск «___» _______2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Солнечный лучик», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующего на основании __________, с одной стороны, и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на поставку хозяйственных материалов (далее – Договор) о нижеследующем:

Основания заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол __________ от «___» _______ 2024 года №_____, согласно которого Поставщик признан победителем/единственным участником запроса котировок в электронной форме.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором поставить хозяйственных материалов (далее - Товар) в соответствии с техническими, функциональными и качественными характеристиками, а том числе в количестве, в комплектации и по наименованию, указанными в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту, далее – Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар. Оплата Товара осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика: Россия, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Российская, д. 9 (далее – адрес Заказчика). Доставка Товара производится силами Поставщика за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами за свой счет.

2. Порядок, условия и сроки поставки Товара. Срок действия договора.

2.1. Срок поставки Товара по Договору: до 30 декабря 2024г.

2.2. Даты, указанные в пункте 2.1. настоящего Договора, являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков поставки Товара.

2.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

2.4. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «31» декабря 2023 года. В течение срока действия настоящего договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.5. Прекращение обязательств Сторон по контракту осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _______ рублей ___ копеек, и включает в себя стоимость товара и все расходы на перевозку, погрузку-разгрузку, страхование товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если Поставщик является юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налогов сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

В случае если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора.

3.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме.

3.3. Заказчик обязуется произвести оплату поставленного Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик производит окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

3.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.6. Банковское сопровождение Договора не осуществляется.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить доставку Товара непосредственно по адресу Заказчика. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в порядке и на условиях настоящего Договора.

4.1.2. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц.

4.1.3. Передать Товар на условиях, обеспечивающих его качество согласно Технического задания по цене, установленной в п.2.1. Договора.

4.1.4. При поставке Товара предоставить Заказчику товарную накладную, Акт приема-передачи Товара, счет на оплату, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

4.1.7 Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со сведениями о стране происхождения поставляемого Товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Получать консультации Заказчика, необходимые для исполнения договора.

4.2.2. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, в комплектности, согласно Спецификации.

4.2.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при поставке Товара не в полном объеме, поставке некачественного Товара по договору, осуществить сверку расчетов с Заказчиком. По результатам сверки подписать акт сверки расчетов.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В порядке и в сроки, установленные настоящим договором, оплатить поставку Товара.

4.3.2. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения настоящего договора.

4.3.3. Проверить количество (комплектность) качество поставляемого Товара, согласно техническому заданию. И при условии соответствия Товара условиям договора и Технического задания принять поставленный Товар, подписать акт приема-передачи Товара.

4.3.4. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при поставке Товара не в полном объеме, поставке некачественного Товара по настоящему договору, осуществить сверку расчетов с участием всех Сторон настоящего договора. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты поставленного Товара, не соответствующих договору и требованиям, предусмотренным Техническим заданием, за исключением случаев, когда по согласованию с Заказчиком поставлен Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, которые указаны в договоре и Техническом задании.

4.4.2. Отказаться от приема поставленного Товара, не соответствующих требованиям договора и Технического задания.

4.4.3. Предъявлять требования по договору, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по договора.

4.4.4. Осуществлять контроль за выполнением договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.5. В случае полного или частичного невыполнения условий договора по вине Поставщика требовать у него возмещения причиненных убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Прием-передача Товара

5.1. Прием-передача поставленного Товара производится по акту приема–передачи поставленного Товара (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), подписываемым Заказчиком и Поставщиком, в месте нахождения Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Черняховск, ул. Российская, д. 9.

В день поставки Товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик обязан предоставить Заказчику акт приема-передачи Товара (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) в двух экземплярах и счет на оплату. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Поставщиком акта приема-передачи Товара (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) обязан проверить и принять Товар в части соответствия его количества и качества требованиям, установленным Договором и техническим заданием (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

5.2. В случае несоответствия Товара условиям настоящего Договора, технического задания (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), между Заказчиком и Поставщиком составляется акт о выявленных несоответствиях.

5.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, в части их соответствия условиям Договора, технического задания (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) Заказчик имеет право провести экспертизу.

5.4. Экспертиза проводится Заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента представления Заказчику акта приема-передачи Товара (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения.

5.5. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Договора, препятствующие приемке поставленного Товара, Заказчик направляет Поставщику решение об отказе в приемке с указанием перечня выявленных недостатков, замечаний и сроков их устранения. Устранение выявленных недостатков, замечаний производится Поставщиком за свой счет. Срок устранения недостатков, замечаний по настоящему Договору устанавливается не позднее 2 рабочих дня с момента направления Заказчиком Поставщику решения об отказе в приемке.

5.6. После положительного экспертного заключения Заказчик проверяет акт приема-передачи Товара (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) на предмет правильного оформления и соответствия условиям настоящего Договора и в случае отсутствия замечаний подписывает его в течение 3 рабочих дней и передает второй экземпляр Поставщику.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы: 1000 рублей.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы: 5000 рублей.

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения принятых обязательств.

6.6. Поставщик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки поставки Товара привлеченными соисполнителями/сопоставщиками Поставщиком. Заказчик не имеет обязательств перед сопоставщиками/соисполнителями Поставщика.

7. Изменение, расторжение Договора, порядок разрешения споров

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. При расторжении Договора по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость поставленного товара в объеме, определяемом Актом приема-передачи поставленного товара (Приложение № 2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), подписанных Заказчиком и Поставщиком.

7.3. Решение Стороны Договора об одностороннем отказе от его исполнения не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется другой Стороне Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной Договора, его направившего, подтверждения о его вручении другой Стороне. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороне указанного уведомления либо дата получения информации об отсутствии Стороны по ее адресу, указанному в Договоре.

Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.5. В случае, если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

7.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

2) если по предложению заказчика предусмотренные договором количество товара, увеличиваются не более чем на 20% или уменьшаются не более чем на 20%; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 20% цены договора; при уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара; цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

3) изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно.

8. Заключительные положения

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Контактное лицо Заказчика –Борисов Глеб Иванович,

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8.3. Контактное лицо Поставщика ____.

тел.: ____,

электронная почта:_________.

9.4. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.6. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение:

1. Приложение № 1 – Спецификация

2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи поставленного товара

10. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

К договору______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению запроса котировок

в электронной форме

"ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПРОСОВ»

к извещению запроса котировок

Форма №5.1.

Выполняется на фирменном бланке участника закупки

_____________________________________________________________________________

Исх. № _______от «____»______________202__ год Комиссии по осуществлению закупок

ЗАПРОС

о предоставлении копии извещения по запросу

Прошу Вас предоставить копию извещения запроса котировок на право заключить договор на оказание услуг_________________

Способ получения копии извещения: ________________________________________

_____________________________________________________________________________

(на руки по месту нахождения Заказчика / по электронной почте)

Адрес электронной почты для получения копии извещения (в случае получения извещения по электронной почте): ________________________________________________

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника)

М.П.

Инструкции по заполнению:

• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• Участник указывает номер Лота и предмет закупки.
• Участник указывает, куда направить документы.
• Если будет подаваться запрос, то оформляется на этом бланке
  Форма №5.2.
  Выполняется на фирменном бланке участника закупки
  _____________________________________________________________________________
  Исх. № ____от «____»______________202__ год Комиссии
  ЗАПРОС
  о разъяснении положений к извещению запроса котировок
  Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения запроса котировок на право заключить договор на оказание услуг (закупка № _______ от ________202__). - Посмотреть таблицу с данными
  __________________ ____________ __________________
  (руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)
  участника)
  М.П.
  Инструкции по заполнению:
• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• Участник указывает номер Лота и предмет закупки.
• Участник указывает пункты извещения, которые необходимо разъяснить.
• Если будет подаваться запрос, то оформляется на этом бланке