Тендер - Поставка химических реактивов №274692057

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Воронежская облМесто поставки (адрес):396250, Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.06.2024 по 20.06.2024Место предоставления документации:на бумажном носителе по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21, каб. №218 или в форме электронного документа на сайте www.zakupki.gov.ru.Порядок предоставления документации:на бумажном носителе по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21, каб. №218 или в форме электронного документа на сайте www.zakupki.gov.ru.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:Дата начала срока подачи заявок:14.06.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с котировочной документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21, каб. № 218Дата подведения итогов:25.06.2024Порядок подведения итогов:Комиссия в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки в соответствии с документацией о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку химических реактивов для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

СОГЛАСОВАНО:

- Посмотреть таблицу с данными

г. Воронеж

2024 год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ; Положением о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Запрос котировок не является торгами, и его проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и ее проведение не регулируется ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГК РФ и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок на сайте www.zakupki.gov.ru.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

- Посмотреть таблицу с данными

Количество: 174 наименования.

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательным для данного вида товара, оформленные в соответствии с российским законодательством.

Поставщик с товаром предоставляет документы (копии документов) подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. Товар доставляется поставщиком, упаковка и маркировка в соответствии с требованием ГОСТ.

Место поставки товара:

Поставка товара осуществляется в рабочие дни силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247 в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время Московское). Конкретное время поставки должно согласовываться Поставщиком с Заказчиком

Срок поставки товара:

Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Порядок формирования цены договора:

Цена договора включает стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, доставку и разгрузку товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.

Требования к гарантийному сроку:

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

Требования к объему предоставления гарантий качества товара:

В случае, если товар на момент его поставки не соответствует требованиям Заказчика, окажется некачественным или несоответствующим условиям настоящего договора, а также в случае обнаружения дефектов (брака), нарушения целостности упаковки, Поставщик обязан в течение 10 дней с момента предъявления требования заменить товар на качественный и соответствующий условиям настоящего договора за свой счет.

- Посмотреть таблицу с данными

III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА

РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________________________________________

(место нахождения юридического (физического)

___________________________________________________________________________

(лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченныйпредставитель) _____________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

IV. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Форма котировочной заявки.

(в том числе подаваемой в форме электронного документа)

Фирменный бланк участника закупки

Заявка на участие в запросе котировок

согласно извещению о проведении запроса котировок №________________ от __.______.____

Наименование объекта закупки__________________________________________________

1. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

3. Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ [1] .

- Посмотреть таблицу с данными

4. Предложение о цене договора _________ руб. (прописью), в т.ч. НДС (___%/не облагается)_________ руб. (прописью)

Цена поставляемого товара указана с учетом затрат на доставку, монтаж, страхование, уплату налогов (включая НДС), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Цена, указанная в котировочной заявке участника остается неизменной в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5. В случае если наше предложение будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

6. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

7. Настоящей заявкой декларируем свое соответствие следующим требованиям:

• соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
• не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

9.Сообщаем сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии):

ИНН Учредителей ____________

ИНН Членов коллегиального исполнительного органа ____________

ИНН Лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа _____________

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен:___________ (указать полностью Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________.

- Посмотреть таблицу с данными

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №___

на поставку химических реактивов для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________________, для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _______________________, действующего на основании _______________, признанный победителем на основании результатов размещения заказа путём проведения запроса котировок (реестровый номер ____________________) в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от «__» ________ 2024 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику химические реактивы, далее – Товар, по наименованию, в количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.

1.2. Товар приобретается за счет средств от приносящей доход деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет __________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % в размере __________ (________________) рублей ___копеек (при наличии).

2.2. Заказчик оплачивает товар в течение 7 (семи) банковских дней с момента поставки товара по каждой заявке при предоставлении счёта, счёта-фактуры (при наличии) и товарной накладной (или универсального передаточного документа).

2.3. Цена Договора включает общую стоимость поставляемого товара, все расходы на доставку, страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Цена Товара на период действия настоящего Договора остается фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

3.Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

3.2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни силами и за счет Поставщика непосредственно по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, пгт. Анна, ул. Красноармейская д.247. в период с 09ч.00 мин. до 17ч.00 мин. (время московское). Конкретное время поставки должно согласовываться Поставщиком с Заказчиком.

3.3. С целью эффективной организации приемки товара Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара.

3.4. По прибытию Товара Заказчик должен осмотреть и принять Товар, оформив документы на полученный Товар по количеству и качеству путем подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа) на основании предоставленного счета, счет – фактуры (при наличии НДС). При выявлении недопоставки Товара, некачественного или некомплектного Товара Заказчик выставляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара (претензию) с указанием замечаний и сроков их устранения.

3.5. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов или декларации соответствия качеству, паспорт на русском языке, подробное руководство пользователя или иные документы (копии документов), подтверждающие качество такого товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

3.6. При приемке товара Заказчик имеет право провести экспертизу поставленного товара для проверки в части его соответствия условиям Договора. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации).

3.7. Риск случайной гибели Товара лежит на Поставщике до передачи его в собственность Заказчику. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит после подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- поставить Товар по наименованию, в количестве, в срок, указанные в настоящем Договоре и Спецификации (Приложение №1 к Договору);

- при выявлении недопоставки Товара, некачественного, некомплектного Товара или Товара, несоответствующим условиям настоящего Договора, а также в случае обнаружения дефектов (брака), нарушения целостности упаковки, устранить выявленные нарушения за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления об отступлении от условий Договора.

4.2. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

4.3. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.

4.4. Заказчик вправе:

- отказаться от принятия Товара в случае обнаружения недопоставки Товара, некачественного, некомплектного Товара или Товара, несоответствующим условиям настоящего Договора, а также в случае обнаружения дефектов (брака), нарушения целостности упаковки, потребовав устранить выявленные нарушения в течение 10 (десяти) дней с момента направления Поставщику соответствующего уведомления об отступлении им от условий Договора.

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных Договором по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. Ответственность Поставщика:

5.3.1. В случае нарушения сроков оказания услуг Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,3 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательств.

5.4. Ответственность Заказчика:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренной настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока платежа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка РФ.

5.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6. Качество поставляемого товара.

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, сертификатам, паспортам или декларациям соответствия качеству, обязательным для данного вида товара, оформленным в соответствии с российским законодательством.

6.2. Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений, соответствовать указанным характеристикам.

6.3. Товар должен поставляться в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

6.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара, в том числе вследствие некачественной упаковки и/или несоблюдения инструкции по хранению Товара до приемки его Заказчиком. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит после подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

6.5. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов или декларации соответствия качеству, паспорт на русском языке или иные документы (копии документов), подтверждающие качество такого товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

6.7. Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товар не соответствует условиям договора, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, которые делают поставленный товар непригодным для его целевого использования, при этом производит устранение недостатков или замену товара на новый в сроки, указанные в официальном уведомлении Заказчика. В случае замены некачественного товара отсчет гарантийного срока на новый товар начинается с момента его поставки.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024 года включительно, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения сторонами.

7.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в период действия Договора.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей.

7.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) возможность изменения условий договора предусмотрена документацией о закупке и договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в нем количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

7.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

7.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.7. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

7.8. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй находится у Поставщика.

8.Арбитраж

8.1.Стороны обязуются прилагать все возможные условия для решения споров и разногласий по исполнению условий договора путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

10. Реквизиты и подписи Сторон.

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 2-х дневной срок уведомить об этом друг друга.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору № ____

от «____» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

VI ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены для проведения запроса котировок на поставку химических реактивов для нужд филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Источником информации о цене услуги, являющейся предметом закупки, стало изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения цены договора, проведенное по инициативе заказчика, путем направления запросов о предоставлении ценовой информации потенциальным исполнителям.

Расчет определяется методом сопоставимых рыночных цен на основании информации, полученной от потенциальных исполнителей.

, где:

– начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

- количество (объем) закупаемых услуг;

- количество значений, используемых в расчете;

- номер источника ценовой информации;

- цена услуги, представленной в источнике с номером .

Коэффициент вариации цены не должен превышать 33% и определяется по следующей формуле:

,

- среднее квадратичное отклонение;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цен V (%) не превышает 33%, начальная максимальная цена договора складывается из следующего расчета:

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто сорок одна тысяча семьсот шестьдесят один) рубль 51 копейка

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка участника запроса котировок должна быть заполнена без слов «не менее», «не более», «или эквивалент». Необходимо конкретно указывать марку, модель и производителя товара, При указании эквивалентного техническому заданию Заказчика товара участник предлагает подробные технические параметры предложенного товара. В противном случае заявка может быть отклонена. ↑

заполняется в случае подачи котировочной заявки в письменной форме или подписывается электронно-цифровой подписью в случае подачи котировочной заявки в электронной форме ↑