Тендер - Поставка химических реактивов №294188518

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 34, комната 225.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.03.2025 по 19.03.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:не установленОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

г. Москва « ___ » _________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ГНЦ ИБХ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по научной работе Смирнова Ивана Витальевича, действующего на основании доверенности № 4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.05.2024г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СкайДжин» (ООО «СкайДжин»), в лице генерального директора Огинского Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по Соглашению о предоставлении грантов в форме субсидий №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 23.04.2024 г по теме «Онкотераностика и проблемы резистентности к противоопухолевым и антибактериальным препаратам», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и подпунктом 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг, на основании Извещения № _______________ от ___ _________ 2025 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить химические реактивы (далее Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и общая стоимость Товара и Порядок расчетов по договору.

2.1. Стоимость Товара составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто шестьдесят девять тысяч четыреста сорок два) рубля 40 копеек, в том числе НДС в размере 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать восемь тысяч двести сорок) рублей 40 копеек.
2.2. Стоимость Товара и цены, указанные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являются фиксированными и включают расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку и разгрузку товара по адресу Заказчика.

2.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

2.4. Заказчик оплачивает Товар по факту поставки Товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленного товара со своего лицевого счета, на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Реквизиты Сторон» Договора, на основании оригинала договора, счета и надлежаще оформленной и подписанного обеими Сторонами Универсально-передаточного документа (УПД), в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Универсально-передаточного документа (УПД).

2.5. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Сроки и условия поставки.

3.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится с даты подписания Договора и до «31» июля 2025 года включительно.

3.2. Поставщик, при согласовании с Заказчиком, имеет право досрочной поставки Товара.

3.3. В день поставки Товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов:

- договор, подписанный со стороны Поставщика – в 2 (двух) экземплярах;

- Универсально-передаточный документ (УПД) – в 2 (двух) экземплярах;

- счет на оплату;

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии).

3.4. Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком УПД.

3.5. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 34, комната 225.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, которая должна обеспечивать сохранность продукции при условии надлежащего обращения с грузом.

5. Гарантии.

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, будет полностью соответствовать стандартам, принятым у компании-производителя;

5.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора он соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора;

5.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

1) не проводится ликвидация Поставщика и отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) Поставщик не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика - юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления Поставщика - юридического лица, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя – Поставщиком, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют;

7) сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствуют, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика.

6. Порядок приемки товара.

6.1. Товар проверяется полномочным представителем Заказчика на соответствие стандартам производителя и условиям настоящего Договора. Указанная проверка проводится при получении Товара до подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД. Срок приемки товара составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки товара по адресу Заказчика.

6.1.1. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Договором, осуществляется в момент приемки товара представителем Покупателя, в следующем порядке:

- по количеству, комплектности, комплектации – проверяется соответствие фактически поставленного Товара количеству, указанному в сопроводительных документах в момент доставки Товара;

- по качеству – путем визуального осмотра целостности упаковки, отсутствие видимых повреждений и дефектов Товара.

Факт приемки товара подтверждается подписанием уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД. После подписания вышеуказанных документов Заказчик не вправе предъявлять претензии по количеству, комплектности, комплектации товара, а также по видимым дефектам.

6.1.2. Заказчик вправе предъявить претензии по скрытым недостаткам товара, которые не могли быть обнаружены в срок, указанный в п. 6.1.1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

6.2. В случае возникновения спорных вопросов из-за несоответствия качества Товара стандартам производителя и условиям настоящего Договора Заказчик имеет право оспорить качество Товара и заявить рекламацию, которая будет рассмотрена Поставщиком в установленном порядке в сроки, согласованные Сторонами.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1% от общей цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если таковые форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения настоящего Договора.

8.4. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Договора.

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним и которые невозможно урегулировать путем переговоров, рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Досудебный претензионный порядок обязателен. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

10. Срок действия Договора.

10.1. Настоящий Договор действует с даты подписания Договора и до «30» декабря 2025 года, включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

11. Заключительные положения.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде Приложений к настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Непредусмотренные настоящим Договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.4. Стороны договорились о том, что до момента обмена оригиналами настоящего Договора законную силу будут иметь факсимильные копии настоящего Договора.

12. Реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки №____________________ от « __ » _______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 4, на общую сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто шестьдесят девять тысяч четыреста сорок два) рубля 40 копеек, в том числе НДС в размере 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать восемь тысяч двести сорок) рублей 40 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными