Тендер - Поставка химических реактивов и посуды для лаборатории №283048427

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Целесообразность.pdf

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

1. Наименование поставляемого товара: поставка химических реактивов и посуды для лаборатории.

2. Количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара):

- Посмотреть таблицу с данными

*На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

4. Назначение товара и цели его использования.

Организация образовательной деятельности учреждения, для обеспечения образовательного процесса.

5. Место доставки товара. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24.

6. Сроки поставки. В течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.

7. Условия поставки.

7.1. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24.

7.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

7.3. Поставщик не менее чем за два рабочих дня до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в Место доставки.

7.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара.

7.5. При поставке товара поставщик представляет следующую документацию:

а) копию декларации о соответствии;

б) счет-фактура или письмо об УСН;

в) счёт на оплату;

г) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

д) акт приема-передачи товара в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика);

е) гарантию производителя на товар.

7.6. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

8. Качество товара.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, иметь необходимые маркировки, наклейки, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О Защите прав потребителя».

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

Комплект должен иметь декларацию соответствия техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и 020/2011.

9. Требования к упаковке товара.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

10. Требования по энергетической эффективности товара. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляются для государственных и муниципальных нужд».

11. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

11.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с контрактом, является новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении).

11.2. Поставщик гарантирует, что поставленный товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании товара в соответствии с описанием объекта закупки, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

11.3. Поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

11.4. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

11.4. Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.

11.5. Неисправный или дефектный товар будет возвращен поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

11.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

11.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Проект_контракта

ПРОЕКТ

Контракт № 04-25.2024._____

на поставку химических реактивов и посуды для лаборатории

г. Новомосковск "____" __________ 2024 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» (ГПОУ ТО "НПК"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании _________, и __________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые совместно «стороны», в соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

В соответствии с контрактом поставщик обязуется поставить и передать заказчику в срок, предусмотренные настоящим контрактом, химические реактивы и посуду для лаборатории (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту) и Описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Поставщик обязуется поставить товар, указанный в пункте 1.1. контракта, своими силами или с привлечением субпоставщиков.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Контракта составляет ____________ (__________) рублей ___ копеек, НДС ________________.

Цена контракта включает стоимость товара, а также уплату расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов, платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Указанная цена контракта является твердой, неизменной в течение всего срока действия контракта.

Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Оплата поставленного товара осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара, оформленного актом сдачи - приемки товара по контракту, составленным по собственной форме, товарной накладной, подписанных надлежаще уполномоченными представителями заказчика и поставщика, и представления поставщиком на оплату платежных документов (счета, счета - фактуры 1 ).

Источник финансирования - средства бюджетных организаций.

Оплата по настоящему Контракту осуществляется по:

- КВР 244, КОСГУ 346 на сумму _________ руб. ___ коп.

3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

• Срок поставки товара по контракту: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения контракта.
• Товар должен быть поставлен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24.
• На момент подписания контракта дата окончания поставки товара, указанная в пункте 3.1 контракта, является исходной для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику на месте поставки, указанном в пункте 3.2. контракта.

Приемочная комиссия, получившая сообщение поставщика о готовности к сдаче товара, обязана незамедлительно приступить к его приемке и подписать акт сдачи - приемки товара по контракту, составленный по форме поставщика, или вынести мотивированный отказ, оформленный в соответствии с пунктом 4.3 контракта.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

Акт сдачи - приемки товара по контракту (или протокол) утверждается заказчиком.

Право собственности на товар переходит заказчику с момента передачи товара.

Датой передачи товара считается дата подписания представителями сторон акта сдачи - приемки товара по контракту, составленного по форме поставщика, являющегося неотъемлемой частью контракта, и товарных накладных на поставленный товар.

Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания сторонами товарных накладных и акта сдачи - приемки товара по контракту несет поставщик.

При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

• В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности поставщика:

Поставить товар, указанный в пункте 1.1 контракта, заказчику, в количестве, качестве и в сроки, предусмотренные контрактом и описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту).

5.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания контракта назначить и письменно уведомить заказчика о представителе (представителях) поставщика, ответственного(-ых) за выполнение обязательств по контракту, а также представителе (представителях) поставщика, уполномоченного(-ых) действовать от имени поставщика при сдаче - приемке товара в качестве членов приемочной комиссии. При этом в таком письменном уведомлении должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя и отчество, должность представителя (представителей) поставщика.

Уведомить заказчика о дате и точном времени доставки товаров заказчику письменно, телефонограммой или по факсимильной связи.

Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков (повреждений, дефектов), выявленных при приемке товара.

Обеспечить представителю заказчика при демонстрации товара свободный доступ к товару.

Передать при поставке товара заказчику технические и иные документы, установленные настоящим контрактом и описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту).

Обеспечить участие представителей (представителей) поставщика в работе приемочной комиссии.

В случае изменения банковских реквизитов известить об этом заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами в случае наступления в период действия контракта и в течение гарантийного срока любых неблагоприятных последствий у таких лиц в связи с выполнением поставщиком своих обязательств по контракту.

Нести имущественную ответственность за деятельность субпоставщиков.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта и приложениях к нему.

Обязанности заказчика:

Создать приемочную комиссию, включив в ее состав уполномоченных представителей сторон.

Обеспечить участие представителей заказчика в работе приемочной комиссии.

Производить приемку поставленных поставщикам товара и их оплату в установленном настоящим контракте порядке.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом,

Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

Поставщик гарантирует:

• соответствие товара требованиям Контракта, описания объекта закупки (Приложение № 2 к контракту) и действующего законодательства Российской Федерации;
• своевременное устранение выявленных недостатков (повреждений, дефектов).
• Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев.
• Гарантийный срок на товар исчисляется с даты передачи товара заказчику по акту сдачи - приемки товара по контракту, составленному по форме поставщика.
• Гарантийный срок на комплектующие изделия товара считается равным гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар.
• Гарантийные обязательства включают безвозмездный ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, имеющих производственные дефекты.
• Заказчик, в случае отказа поставщика от устранения недостатков (повреждений, дефектов), оставляет за собой право устранить эти недостатки (повреждения, дефекты) самостоятельно (или с привлечением третьих лиц), взыскав с поставщика полную стоимость устраненных недостатков (повреждений, дефектов), расходы, связанные с выявлением и устранением недостатков (повреждений, дефектов), а также штраф в размере 100 (сто) % от общего размера понесенных расходов.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
• В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
• Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту,
• Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
• В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик взыскивает штраф в размере 2,5% (процента) от цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика.

• В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик обязан уплатить заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере 10 % (процентов) от цены контракта, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»
• Уплата штрафа по контракту не освобождает поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,
• В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласии относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 20.12.2024 г.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.11. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Описание объекта закупки.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № _____

от "___" ___________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация

о целесообразности закупки

1.

Цель осуществления

образовательного процесса.

№

п/п

закупки:

потребность,

обусловленная

обеспечением

2. Наименование и описание объекта закупки: поставка химических реактивов и посуды

для лаборатории.

Наименование

Краткое описание объекта

Единица Количество

поставляемого товара

закупки

измерения

по ОКЕИ

1.

Карбид кальция

Кальций хлористый б/в, тех гран.

Кг

1

2.

Кислота

фтористоводородная

Кислота фтористоводородная

(плавиковая)

Кг

5,5

3.

Нитрозо-Р-соль

Нитрозо-Р-соль, чда

Кг

0,1

4.

Натрий вольфрамовокислый

Натрий вольфрамовокислый, 2водн., чда

Кг

2

5.

Натрий сернистокислый

Натрий сернистокислый, б/в, чда

Кг

2

6.

Натрий сернокислый

Натрий сернокислый, б/в, хч

Кг

2

7.

Натрия метаванадат

Натрия метаванадат NaVO3

Кг

2

8.

Аммиак водный

Аммиак водный 25% чда

Л;ДМ3

25

9.

Воронка лабораторная

Воронки стеклянные с узким

носиком

Шт.

100

Аммоний ванадиевокислый мета,

чда

Кг

2

10. Аммоний ванадиевокислый

мета

11.

Натрия гидроокись

Натрий гидроокись 0,1н

Упак.

15

12.

Фиксанал Магний

сернокислый 0,1н

Магний сернокислый 7-вод. 0,1н

Шт.

10

Отбеливатель Белизна 1 л

Шт.

5

13. Дезинфицирующее средство

14.

Водорода пероксид

Перекись водорода, мед.

Кг

5,5

15.

Кислота ортофосфорная

Кислота ортофосфорная, чда

Кг

17

3. Ожидаемый эффект от закупки: (показатели результативности/эффективности целевых

программ; процент исполнения госзадания, государственных гарантий; иные результаты с

указанием количественных или качественных результатов): 100 %.

4. Обоснование способа определения поставщика:

на основании результатов размещения заказа путем осуществление закупки товара, работы или

услуги у единственного поставщика с соблюдением требований ст. 93 ч. 1 п. 5 Федеральный закон

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской

Федерации и Тульской области.

Специалист по закупкам

С.Ю. Васина

Обоснование_НМЦК