Тендер - Поставка хозяйственных товаров №290075668

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

КОНТРАКТ №_________

г. Белгород «___» февраля 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3»г. Белгорода, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никоновой Светланы Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» на основании п.4 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на нижеследующих условиях.

1.1. Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку хозяйственных товаров (далее - Товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно приложениям №1, №2, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракту, в срок согласно п. 3.1. настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и уплатить установленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Цена Товара устанавливается в соответствии с приложением №1 к настоящему Контракту.

1.4. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2.1. Цена Контракта составляет ___________ (Сумма прописью) рубля __ (__) копеек, в том числе НДС _____ (__________) рублей _____ (__________) копеек (в случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»). Стоимость единицы Товара указана в приложении №1 к настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в п.7.4.2. Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, а также прочие расходы Поставщика, связанные с условиями исполнения настоящего Контракта.

2.4. Оплата Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, осуществляется за счет внебюджетных средств учреждения.

2.5. Предоплата по настоящему Контракту не предусмотрена

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Белгород, ул. Есенина, д. 40 А.

3.2. Результаты приемки Товара по количеству, качеству, комплектности оформляются путем подписания Сторонами товарно-транспортной накладной и счет-фактуры в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поставки Товара Заказчику.

3.3. При приёмке Товар должен быть осмотрен уполномоченным представителем Заказчика, в том числе должно быть проверено соответствие Товара Приложениям № 1, №2 к настоящему Контракту, сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар.

3.4. Если в ходе приемки Товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве Товара, Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества в течение 3 рабочих дней с момента заявления о них. Расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества, несет Поставщик.

3.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи Товара Поставщиком, что подтверждается товарно-транспортной накладной и счет-фактурой. Право собственности на Товар переходит по настоящему Контракту Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной и счет-фактуры.

3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар в течение 10 дней с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной и счет-фактуры. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Об изменении платежных реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику, с указанием новых платежных реквизитов. До получения Заказчиком уведомления об изменении платежных реквизитов Поставщика и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи проводятся Заказчиком по платежным реквизитам, указанным в Контракте.

3.8. Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении, несет Поставщик.

3.9. При нарушении условий поставки, условий настоящего Контракта, Стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Контракта.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (часть Товара) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Запрашивать у Поставщика любую документацию и информацию, относящуюся к предмету Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика документы, необходимые для оплаты Товара.

4.1.4. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и/или убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.1.5. Отказаться от приема Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с условиями Контракта и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар и исполнение сопутствующих услуг и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара и сопутствующих услуг оплатить Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать приема и оплаты Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар (часть Товара).

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Передать Заказчику Товар надлежащего качества по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и характеристикам согласно приложениям №1, №2 к настоящему Контракту.

4.4.2. При поставке Товара представить все документы, относящиеся к Товару: подписанные оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и/или других документов, необходимых для оформления поступления Товара, а также копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия и /или иных документов, обязательных для данного вида Товара, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поставки Товара.

4.4.3. Поставить Товар Заказчику собственным транспортным средством или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 3 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности, несет Поставщик.

4.4.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты ненадлежащего Товара, в течение 3 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.4.7. Своевременно представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны.

5.3. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств.

5.4. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

5.5. Взыскание неустойки (пени, штрафа) производится в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 10 % цены Контракта, что составляет 0000 руб. 00 копеек.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.10. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, сроков замены Товара, сроков предоставления предусмотренных Контрактом документов на Товар, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.12. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Контракту.

6.1. Поставщик гарантирует качество, эксплуатационные возможности, характеристики и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приема Товара.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и соответствовать требуемым характеристикам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту.

6.3. Поставленный Заказчику Товар, несоответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением и возвратом.

И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Белгородской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Срок подготовки ответов на претензии составляет не более 7 рабочих дней.

7.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.4.1. Изменения условий Контракта при его исполнении в случае снижения цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, в соответствии с подпунктом а) п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4.2. По соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта не более чем на десять процентов пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.3. Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к исполнению Контракта субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

8.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №_

от «___» февраля 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

«Заказчик»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Гимназия №3» г. Белгорода _______________/С.Н. Никонова/

М.П.

«Поставщик»:

________________________ ______________/ /

М.П.

Приложение №2

к контракту №_

от «___» февраля 2025 г.

Технические характеристики

поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

«Заказчик»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Гимназия №3» г. Белгорода _______________/С.Н. Никонова/

М.П.

«Поставщик»:

________________________ ______________/ /

М.П.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №290019099 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #290019099	12 428 Обеспечение контракта: 10%	4 дня 03.02.2025 11.02.2025
Тендер №290247307 ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #290247307	165 529 Обеспечение контракта: 30%	17 дней 06.02.2025 24.02.2025
Тендер №290247371 ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #290247371	345 683 Обеспечение контракта: 30%	17 дней 06.02.2025 24.02.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №290075613 Поставка автошампуня, жидкости для системы для автомобильного транспорта в 2025 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)	Не определен #290075613	229 765	11 дней 04.02.2025 18.02.2025
Тендер №290075501 «Дезинфицирующие средства», «Антисептическое средство», «Жидкое мыло антибактериальное», «Моющее средство (обезжириватель)»	Не определен #290075501	См. док.	срок истек 04.02.2025 05.02.2025
Тендер №290075482 Закупка моющих и дезинфицирующих средств	Единственный поставщик #290075482	962 Обеспечение заявки: 962	10 часов 04.02.2025 07.02.2025
Тендер №290075323 приобретение хозяйственного инвентаря	Запрос предложений #290075323	52 600	1 час 04.02.2025 06.02.2025
Тендер №290075281 Государственный закуп моющих средств	Запрос предложений #290075281	176 550	1 день 04.02.2025 07.02.2025

Тендеры из региона Белгородская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №290074739 ОБЛАСТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Оказание охранных услуг	Электронный аукцион #290074739	841 500 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 04.02.2025 12.02.2025
Тендер №290074551 Поставка линии раздачи	Малая закупка #290074551	555 000	8 часов 04.02.2025 06.02.2025
Тендер №290074283 Оказание услуг по ремонту системы вентиляции хирургического корпуса П2, К3.	Малая закупка #290074283	110 000	срок истек 04.02.2025 06.02.2025
Тендер №290073390 Закупка запасных частей спец. техники для АО "Лебединский ГОК" Транспортные расходы необходимо включать в стоимость Товара	Запрос предложений #290073390	См. док.	3 дня 04.02.2025 10.02.2025
Тендер №290072633 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАССАЖИРСКОЕ" объявляет тендер: Поставка горюче-смазочных материалов	Электронный аукцион #290072633	1 812 000 Обеспечение заявки: 9 060	5 дней 04.02.2025 12.02.2025