Тендер - Поставка хозяйственных товаров №283218925

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, рп. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д.255, здание Артинской ветеринарной станции
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.11.2024 по 08.11.2024Место предоставления документации:Электронная торговая площадка АО «Единая электронная торговая площадка» (https://etp.roseltorg.ru/)Порядок предоставления документации:Согласно п. 7 Извещения о проведении запроса котировокОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_от_02.11.2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГБУСО Артинской ветстанции

_______________/И.П. Петухов/

«___» _______________ 2024г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

по объекту закупки «Поставка хозяйственных товаров»

- Посмотреть таблицу с данными

2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой ___________________________________________________________

(Наименование участника закупки)

в лице ____________________________________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя)

действующего на основании _________________________________________________________

(Устав, доверенность и тп)

изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на поставку хозяйственных товаров, исполнить условия извещения о проведении запроса котировок, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями запроса котировок, в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок, подписать договор в сроки, установленные «Положением о закупках товаров, работ, услуг ГБУСО Артинская ветстанция и указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы согласны осуществить поставку хозяйственных товаров в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Заявленная нами цена договора включает _________________________________________.

Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения.

В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор на поставку хозяйственных товаров в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

- Посмотреть таблицу с данными

заносятся в Реестр недобросовестных поставщиков.

Приложения: __________________________________________

(В соответствии с п.9.2 настоящего извещения)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к извещению

о проведении запроса котировок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны иметь четко читаемый текст.

При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования характеристик (показателей), технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в «Техническом задании» (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок).

Сведения, которые включаются в заявку на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

Товарный знак указывается участником закупки только при его наличии.

Изменение наименования характеристики (показателя) не допускается.

Предлагаемые участником закупки конкретные характеристики товара должны соответствовать значениям и не противоречить требованиям, установленным в «Техническом задании» (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок).

В заявке участника запроса котировок не допускается указание слов и словосочетаний «аналог», «аналогичный», «должен», «должно», «должен быть», «должно быть», «не должно», «не менее», «не более», «менее», «более», «меньше», «больше», «>», «

Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара 1 .

При описании функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик товара Заказчиком могут использоваться следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

При описании функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик товара в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» Заказчиком могут использоваться следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В случае, если в технической документации встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, наименования производителей следует читать такие ссылки с фразой "или эквивалент"

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к извещению

о проведении запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
2. При обосновании начальной (максимальной) цены договора Заказчиком использовалась информация о рыночных ценах идентичного товара, работы, услуги, планируемого к закупке.
3. С целью получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максимальной) цены договора заказчик осуществил следующие процедуры: направил запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем производителям и (или) уполномоченным представителям производителей, а также поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, выполнения соответствующих работ, оказания соответствующих услуг (далее соответственно – производители, уполномоченные представители, потенциальные поставщики), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

Приложение №5 к извещению
о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _______
на поставку хозяйственных товаров - Посмотреть таблицу с данными
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Петухова Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, объявленного извещением от «___»______ _____ №_______________ на основании протокола _________ от «___»______ _____ г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническими характеристиками (Приложение №2) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Товара в срок, указанный в разделе 4 Договора, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение №1).
1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
1.5. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр).
1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
1.7. Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 255, здание Артинской ветеринарной станции.
Поставщик осуществляет доставку Товара до Заказчика, проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию сотрудников Заказчика (далее – Место доставки).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5. и 2.6. Договора.
2.2. Цена Договора составляет ________ (_______________) рублей (________) _______ копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% ________ (_________) рублей (____)____ копеек . Аванс не предусмотрен.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: средства бюджетного учреждения, в том числе средства от приносящей доход деятельности.
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика по выполнению Договора, в том числе стоимость товара с учетом НДС (при наличии), стоимость тары (упаковки), транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, все налоги, пошлины, прочие сборы, которые должны оплачиваться в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.
2.6. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема Товара Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта допускается изменение объема Товара как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30% объема продукции по соответствующей позиции лота.
2.7. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Договором, единовременным платежом путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение №3) на основании счета, счета-фактуры. 2
2.8. Датой (днем) оплаты Договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.9. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 30 рабочих дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (Приложение №4).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара в пределах 30% изначально предусмотренного объема, сроки исполнения обязательств по Договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков, руководствуясь «Положением о закупках товаров, работ, услуг ГБУСО Артинская ветстанция, условиями Договора.
3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 Договора, а также поименованных в Спецификации (Приложение №1).
3.1.4. Не принимать Товар ненадлежащего качества и потребовать безвозмездного устранения недостатков.
3.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.
3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по Договору Товар в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями Договора.
3.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение №3).
3.3.1.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар (партию Товара).
3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдение температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.
3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 11 Договора.
3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 11 Договора.
3.4.4. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 Договора.
3.4.5. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.
3.4.6. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.
3.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар должен быть поставлен не позднее 10 рабочих дней с даты следующей за днем подписания настоящего договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется по рабочим дням в период с 8.00 часов до 16.00 часов (по местному времени Заказчика).
4.3. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки.
4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение №3).
4.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки Товара и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение №3).
4.6. При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию:
а) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии);
б) товарную накладную по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»);
в) Акт сдачи-приемки Товара (Приложение №3).
4.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Договоре. При этом не допускается замена страны происхождения Товара (в случае предоставления приоритета в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 16.09.2016 №925) за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.
5.2. Порядок приемки:
5.2.1. Заказчик проводит приемку Товара по количеству мест (упаковок, коробок и т.п.) в день получения Товара от Поставщика, результат приемки оформляется путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).
5.2.2. В течение 15 рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.6. Договора, Заказчик проводит приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в Договоре, и оформляет ее результат путем подписания Акта сдачи-приемки Товара (Приложение №3) либо направляет Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.
5.3. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 3 человек.
5.4. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.5. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.
5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
5.7. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
5.7.1. Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.
5.7.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение №1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1).
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение №1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.
5.7.3. Товар должен быть поставлен полностью.
Если Поставщик в течение срока поставки поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение №1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара.
Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение №1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 10 рабочих дней.
5.7.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.
5.7.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в пункте 5.7.4. заменить Товаром надлежащего качества.
5.7.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:
- признания Товара недоброкачественным;
- иных обстоятельств, препятствующих обращению Товара на территории РФ.
Замена производится в течение 10 рабочих дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.
Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 5 дней до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.
Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.
5.7.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение гарантийного срока, Заказчик обязан уведомить Поставщика о данном факте. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 36 часов с момента уведомления.
В течение 10 рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.
5.7.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 Договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.8. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.
5.9. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком (до подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»)).
5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») Заказчиком несет Поставщик.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. В целях заключения Договора Поставщик обязан обеспечить исполнение Договора предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Договора оформляется Поставщиком по его выбору.
6.2. Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком плюс 30 дней.
6.3. Обеспечение исполнения Договора представляется в размере 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 77 коп. (три тысячи девятьсот девяносто шесть руб. 77 коп.).
6.3.1.Если в ходе проведения закупки при заключении Договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, Заказчик в соответствии с извещением о проведении запроса котировок применяет к нему антидемпинговые меры, а именно: Поставщик предоставляет до заключения Договора обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в пункте 6.3 Договора, что составляет 5 995,16 (пять тысяч девятьсот девяносто пять руб. 16 коп.).
6.4. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора:
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6104, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБУСО Артинская ветстанция л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер счета банка получателя (единый казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер счета получателя (номер казначейского счета):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по запросу котировок, извещение № _____________________».
6.5. Возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 30 дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.
6.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором.
6.7. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает все обязательства Поставщика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.
6.8. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора при отсутствии нарушения условий Договора Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Размер штрафа определяется Договором в порядке, установленном «Положением о закупках товаров, работ, услуг ГБУСО Артинская ветстанция в размере: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном «Положением о закупках товаров, работ, услуг ГБУСО Артинская ветстанция, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Договора в размере 1 процента цены Договора (этапа)___________________, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном «Положением о закупках товаров, работ, услуг ГБУСО Артинская ветстанция, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:
- в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10% начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
- в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10% цены Договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5% цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.10. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора и находящихся на счете Заказчика;
- из банковской гарантии;
- из оплаты по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора, обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне Договора, которая не выполнила свои обязательства.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 14 рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору: по оплате Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней).
10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях: поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; неоднократного нарушения сроков поставки Товара (ч. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации), в иных случаях, установленных гражданским законодательством.
10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком по результатам такой экспертизы.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
10.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.
10.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщику за фактически исполненные обязательства.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим Договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
11.2. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 Договора.
11.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр.
11.4. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.
11.5. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, упаковку.
11.6. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товарно-сопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации).
11.9. Товар должен сопровождаться технической документацией (руководство по применению, инструкция по использованию и т.п.) на русском языке.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Изменения и дополнения в Договор могут вноситься по взаимному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением в письменном виде по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.2. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Договора, могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи, в том числе по электронной почте, указанной в разделе 13 Договора, при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Договора. Оригиналы указанных документов должны быть направлены в течение 15 дней.

12.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий Договор составлен на русском языке. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положением о закупках товаров, работ, услуг ГБУСО Артинская ветстанция».

12.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.6. К Договору прилагаются:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 – Технические характеристики;

Приложение №3 – Форма Акта сдачи-приемки Товара;

Приложение №4 – Форма Акта сверки расчетов.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

от «___» _____________ 2024 года

№ ___________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена за товар составляет ________________(_____________________________________) рублей ______ копеек.

_

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

подписано ЭЦП подписано ЭЦП

Приложение №2 к Договору

от «___» _____________ 2024 года

№ ___________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

подписано ЭЦП подписано ЭЦП

Приложение №3 к Договору

от «___» _____________ 2024 года

№ ___________________________

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

подписано ЭЦП подписано ЭЦП

Приложение №4 к Договору

от «___» _____________ 2024 года

№ ___________________________

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

подписано ЭЦП подписано ЭЦП

^

? Исключение: в случае, если в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» указано «Соответствие», участник закупки должен предложить товары в точном соответствии с установленными Заказчиком характеристиками. Внесение изменений (корректировок), в том числе исключение слов и словосочетаний «аналог», «аналогичный», «должен», «должно», «должен быть», «должно быть», «не должно», «не менее», «не более», «менее», «более», «меньше», «больше», «>», «

^

? Для Поставщика с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено статьей 169 НК РФ.