Тендер - Поставка хозяйственных товаров (средство для мытья пола, автошампунь) №297300999

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЕХ.ЗАДАНИЕ.doc

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хозяйственных товаров (средство для мытья пола, автошампунь) для нужд УФССП России по Республике Коми в 2025 году

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми (УФССП России по Республике Коми) (далее – Управление).

Адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина д. 110.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 108

Общие положения
Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку хозяйственных товаров (средство для мытья пола, автошампунь), погрузочные, разгрузочные работы

Порядок поставки товара

Весь указанный в техническом задании товар должен быть поставлен в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Контракта. Поставка товара производится транспортом Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Пушкина д.108

Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара. При этом Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного товара.

Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему в соответствии с его комплектацией. На Товар должны быть представлены: паспорт на Товар, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация на русском языке.

Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководство пользователя в виде ксерокопий.

6.Требования к качеству и техническим характеристикам товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Весь товар должен быть произведен не ранее 2024 г.

Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в Техническом задании

7.Требования к безопасности.

Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика при его использовании и хранении. Материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

8. Требования к упаковке товара.

Поставляемый товар должен быть в стандартной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара. Упаковка или маркировка должна содержать наименование товара, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии).

Упаковка товара должна быть от завода-изготовителя, новой, не являться восстановленной или бывшей в употреблении, не иметь следов вскрытия, вмятин и порезов, повреждений и обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счете-фактуре), а также соответствовать наименованию товара и производителю представляемых товаров, указанных в заявке, поданной участником, для участия в аукционе.

9.Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества.

Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Поставщика, устраняются Поставщиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.

Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

Если в период гарантийной эксплуатации товара обнаружатся недостатки товара (в т.ч. скрытые, которые невозможно было выявить при приемке товара), препятствующие нормальной его эксплуатации, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в согласованный с заказчиком срок.

10.Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на маркировку, упаковку товара, доставку товара заказчику, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта и влияющие на стоимость товара.

11. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

По каждому помеченному специальным знаком «*» показателю участники закупки указывают одно конкретное значение. При этом слова «не менее» должны быть исключены.

По всем остальным показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки.

Проект_хоз_товары_2025 ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

Поставка хозяйственных товаров (средство для мытья пола, автошампунь)

для нужд УФССП России по Республике Коми

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Сыктывкар «___» _______ 2025г.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми (УФССП России по Республике Коми) (далее - Управление), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________ УФССП России по Республике Коми — главного судебного пристава Республики Коми майора внутренней службы ___________, действующего на основании Положения об Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, утвержденного приказом ФССП России от 30.04.2020 № 319 и ________________, с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», ОГРН _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить в срок, установленный настоящим Контрактом, хозяйственные товары (средство для мытья пола, автошампунь) для нужд УФССП России по Республике Коми (далее – Товар), указанные в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Источник финансирования – средства Федерального бюджета.

1.3. Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания контракта.

1.4. Место доставки: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 108

1.5. Товар доставляется Поставщиком – его силами, материалами, средствами, транспортом и оборудованием.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ %/НДС не облагается.

2.2. В цену Контракта включены все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения поставщиком своих обязательств по контракту.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена настоящего Контракта является твердой и пересмотру не подлежит.

2.5. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества Товара и иных условий Контракта.

2.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. Допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы услуги (товара), и (или) количества услуг (товара), предусмотренных контрактом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.

2.7. Цена каждой единицы Товара остается фиксированной на весь срок действия Контракта.

2.8. Оплата товара производится в рублях. Форма оплаты – безналичная. Оплата по Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки и принятия товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара.

2.9. Денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.10. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных настоящим контрактом.

Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Товар в полном объеме и надлежащего качества и в надлежащей упаковке должен быть доставлен транспортом Поставщика на склад Заказчика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания контракта.

3.2. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован и промаркирован. При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки исключает возможность механических повреждений поставляемого Товара.

3.3. Способ доставки Товара до Заказчика определяется Поставщиком самостоятельно. Расходы по доставке Товара Заказчиком не возмещаются.

3.4. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за счет собственных средств.

3.5. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать сертификатам соответствия.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.

ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ

4.1. При осуществлении приемки поставляемого Товара Заказчик обязан проверить количество Товара, его объем и качество требованиям, установленным Контрактом, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.2. Поставка Товара осуществляется в рабочие часы Заказчика с учетом обеденного времени и не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего времени в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

4.3. Прием-передача поставленного Товара, оформляется двухсторонним Актом приема-передачи Товара (Приложение № 2). Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность Товара по количеству и качеству до момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.

4.4. Заказчик производит проверку поставляемого Товара на соответствие требованиям Контракта. Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид Товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в Спецификации на поставку Товара (приложение № 1 к настоящему Контракту), иной нормативно-технической документации, указанной в настоящем Контракте.

4.5. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать материально-ответственному лицу осуществляющему приемку Товара (нарочно) по месту приемки:

а) счет на оплату Товара с указанием банковских реквизитов организации;

б) оригиналы товарных накладных в 2 экземплярах;

в) документы, подтверждающие и определяющие гарантийные условия на Товар;

г) иные документы на поставляемый Товар, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.6. Во время поставки Поставщик за свой счет обеспечивает погрузку-разгрузку Товара, в том числе несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение товара от транспорта Поставщика на склад Заказчика.

4.7. В срок до 10 календарных дней со дня поступления Товара на склад, Заказчик проводит экспертизу Товара, предметом которой является проверка и оценка Товара на соответствие требованиям предоставленного Поставщиком Товара результату, предусмотренному настоящим Контрактом. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

При этом Стороны настоящим согласовали, что дополнительного уведомления Заказчик в адрес Поставщика о проведении экспертизы не направляет.

При проведении экспертизы (в том числе при проведении экспертизы своими силами) эксперты, экспертная организация имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта.

Результат экспертизы оформляется в форме заключения, на соответствие поступившего товара требованиям Контракта.

4.8. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара полностью либо частично условиям Контракта и Спецификации на поставку Товара (приложение № 1 к настоящему Контракту) Заказчик может отказаться от приемки поставленного Товара полностью либо частично.

4.9. В случае поставки Товара Поставщиком с нарушениями требований к его комплектности в нарушение условий настоящего Контракта Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- замены некомплектного Товара на комплектный;

- доукомплектования Товара в срок, который в этом случае установит Заказчик.

4.10. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о некачественной поставке обязан заменить Товар.

4.11. В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется произвести его допоставку в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.

4.12. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.13. Поставка Товаров ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, поступивший Товар в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день поставки Товара надлежащего качества.

4.14. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и товарной накладной.

4.15. Срок оформления результатов приемки составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

4.16. Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность Товара до момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по количеству, номенклатуре и качеству и товарной накладной.

4.17. Риск случайной гибели Товара и все права на него переходят к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по количеству, номенклатуре и качеству.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

5.1.2. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке Товара по количеству и качеству.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечить своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.3. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного принятия Заказчиком поставленного Товара.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона обязана возместить все убытки, причиненные ею другой Стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее соответственно – Правила, Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами, и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (цена контракта не превышает 3 млн. рублей).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, утвержденном Постановлением № 1042, и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (цена контракта не превышает 3 млн. рублей);

6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.12. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п.7.1 и 7.2 настоящего Контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до ___.___.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам, не освобождает Поставщика от выполнения его гарантийных обязательств и ответственности за их невыполнение.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут на основании:

9.3.1. письменного соглашения сторон;

9.3.2. вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по настоящему Контракту своих обязательств;

9.3.3. в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, оговоренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях:

9.4.1. в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего Контракта;

9.4.2. в случае систематического нарушения сроков предоставления услуг (три и более раза), указанных в разделе 2 настоящего Контракта.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Контракта.

10.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований указанной претензии.

10.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в установленный срок, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Коми в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по контракту и направленные по фактическому адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» контракта считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по фактическому адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» контракта не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

11.2. Признание недействительным какого-либо из пунктов контракта не влечет признания недействительным контракта в целом.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

11.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

____________________/________________/ ____________________/___________/

Приложение № 1

к государственному контракту

от «___» ________ 2025

№ _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозяйственных товаров (средство для мытья пола, автошампунь) для нужд УФССП России по Республике Коми

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

от «___» _______ 2025

№ ____

АКТ

приема-передачи товара

г. Сыктывкар «___» ___________ 2025 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании приказа ФССП России ____________________, с одной стороны, и ____________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.

Поставщик в соответствии с условиями Контракта от «___»__________20__ г. № _______________________________ на поставку хозяйственных товаров (средство для мытья пола, автошампунь) для нужд УФССП России по Республике Коми, своими силами и за счет собственных средств в соответствии с условиями Контракта и Спецификацией на поставку товара, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Контракта, поставил хозяйственные товары (средство для мытья пола, автошампунь) для нужд УФССП России по Республике Коми (далее – Товар) и передал Товар в собственность Заказчику. Заказчик принял Товар по количеству, номенклатуре и качеству.

Номенклатура Товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, указана в таблице.

- Посмотреть таблицу с данными

* или НДС не облагается.

Заказчик принял Товар в комплекте со следующей документацией:______________________________________________________________________

Заказчик выполнил приемку поставленного Товара по количеству, номенклатуре, комплектности и качеству.

Количество, номенклатура, комплектность и качество каждой единицы Товара соответствует Спецификации поставляемого Товара и требованиям Контракта.

По условиям выполненной поставки Товара, количеству и качеству Товара Заказчик к Поставщику замечаний не имеет.

Аванс Поставщику не выплачивался.

Общая стоимость Товара составляет ________(___________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20 % (или НДС не облагается) и подлежит оплате Заказчиком.

Размер неустойки, подлежащей взысканию с Поставщика, составляет ________________ (______________________________) руб. ______ коп.

Основания применения неустойки: _____________________________________

Порядок расчета неустойки: ___________________________________________

Итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Контракту, составляет ______________ (___________) руб. ____ коп., в том числе НДС 20% (или НДС не облагается)- ______________ (___________) руб. ____ коп.

Настоящий Акт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Акта по содержанию и юридической силе идентичен друг другу.

«Заказчик» «Поставщик»

_________________ /_________/ __________________ /__________/

м. п. м.п.