Тендер - Продукты питания №285548525

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, 23, пищеблок ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Часть III Проект договора.docx

Часть III Проект договора

Договор №______

г. Талица «___»___________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Редькина Василия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании___________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положения о закупке товаров работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница» (далее – Положение о закупках), по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, объявленного Извещением от «___»__________ _____ г. №________, на основании протокола подведения итогов запроса котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от «___»______ _____ г. № _______, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку продуктов питания (далее по тексту – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество, технические показатели определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, 23, пищеблок ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (далее – Место поставки). Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена договора составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС (далее - цена договора).

Аванс не предусмотрен.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: ___________________________.

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой к месту установки, погрузочно-разгрузочными работами, а также стоимость подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, налогов и сборов (выплаченных или подлежащих выплате) и иные обязательства, связанные с исполнением договора.

2.4. Цена договора может быть изменена Заказчиком по согласованию с Поставщиком при увеличении или сокращении объема закупаемого Товара соответственно изменяемому объему закупаемого Товара в пределах 30% изначально предусмотренного объема.

2.5. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон путем ее уменьшения, без изменения предусмотренного договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения договора.

Цена может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

2.6. Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Договору), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (акт-приемки передачи), без замечаний, за отчетный период (календарный месяц).

2.7. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 29 декабря текущего года.

Датой (днем) оплаты договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. В течение 5 (пяти) дней с даты оплаты Заказчиком Товара, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра) Заказчик должен подписать, заверить печатью (при наличии) и возвратить один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 5 (пяти) дней с даты его получения.

2.9. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

2.10. В случае если поставка Товара по договору осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для оплаты Заказчиком поставленного Товара (партии товара) будут являться товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ) и (или) Акт сдачи - приемки Товара (Приложение № 2), подписанный таким Получателем, на основании счета, счета-фактуры.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

3.1.2. По соглашению с Поставщиком изменить объем закупаемых товаров, сроки исполнения обязательств Сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных объемов, сроков, руководствуясь условиями договора и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ».

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поставку Товаров в соответствии с требованиями и характеристиками, установленными в Спецификации (Приложение № 1).

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Назначить в течение 5 дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Поставщика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Поставщика _________________. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

3.2.7. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком (Получателем) товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа) и (или) Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2) на основании счета, счета-фактуры.

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить Товар.

3.3.4. Направлять Заказчику (Получателю) запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.4.2. Поставить предусмотренный договором Товар в объеме, порядке и сроки, установленные договором, и надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 7 договора.

3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 7 договора. Передать Заказчику (Получателю) Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 договора.

3.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (три ) дня с момента получения запроса Заказчика.

3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.4.7. Назначить в течение 3 дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Заказчика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.4.8. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

3.4.9. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств: в срок 5 дней с момента заключения договора. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется (направляется) Поставщиком Заказчику путем направления письменного уведомления

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Товар поставляется в таре Изготовителя (Производителя).

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида Товара. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

4.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и хранения, должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до Места поставки Заказчика.

4.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных санитарными нормами и правилами. При нарушении условий хранения Заказчик имеет право требовать замены Товара, поставленного с нарушениями. Замена Товара, поставленного с нарушениями условий хранения и транспортировки, а также Товара, поставленного в нарушенной упаковке, должна быть произведена Поставщиком своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

4.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждения Товара, возникшие из-за неправильной упаковки и транспортировки.

5. Срок и порядок поставки Товара

5.1. Срок поставки товара с 01.01.2025 года по 31.03.2025 года включительно.

Поставка осуществляется с понедельника по пятницу, партиями, транспортом Поставщика, после заключения договора, в течение 2 (двух) дней с момента получения заявки от заказчика в устной или письменной форме (телефон, факс, электронная почта). Время работы склада: с 8:00 до 11:00 часов.

Размер поставки согласно заявке Заказчика. От Заказчика правом подачи заявок обладает и.о. Зав. производством ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» Герасимова Жанна Анатольевна. Тел. номер (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , либо лицо ее замещающее

5.2. Поставка Товара осуществляется после получения Заказчиком уведомления от Поставщика о готовности поставки Товара Заказчику, о точном времени и дате поставки.

По требованию Поставщика факт передачи Товара Заказчику подтверждается транспортной накладной, оформляемой Поставщиком (при необходимости, а также силами, средствами и за счет Поставщика) и подписываемой Заказчиком при фактической поставке Товара. Дата оформления транспортной накладной и дата получения Заказчиком Товара по транспортной накладной не является датой выполнения Поставщиком соответствующих обязательств по поставке Товара по Договору и лишь подтверждает факт получения Заказчиком Товара по количеству грузовых мест для проверки по количеству и качеству внутри грузового места. Транспортная накладная не может служить основанием для оприходования Товара Заказчиком и для списания Товара поставщиком, а также не является основанием для оплаты Товара Заказчиком. В транспортной накладной не должна приводится цена за единицу товара и общая стоимость всех перевозимых товаров.

5.3. В случае поставки Товара Поставщиком с привлечением третьих лиц, например: транспортно – экспедиторской компанией, третье лицо имеет право осуществить разгрузку Товара только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Все риски, связанные с действиями привлеченных третьих лиц, несет Поставщик.

6. Срок и порядок приемки Товара

6.1. От Заказчика уполномоченным лицом с правом приемки Товара является и.о. Зав. производством ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» Герасимова Жанна Анатольевна. Тел. номер (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , либо лицо его замещающее.

6.2. Уполномоченное лицо от Заказчика уполномочено проверять соответствие поставленного Товара требованиям, установленным в Договоре, в частности:

6.2.1. полноту и правильность оформления комплекта документов в соответствии с условиями пункта 6.13.1. Договора; В случае поставки Товара без сопроводительных документов, Заказчик вправе не принимать Товар и возвратить Товар Поставщику за его счет.

6.2.2. наличие/отсутствие внешних повреждений Товара;

6.3.В случае досрочной поставки Товара Заказчик вправе досрочно принять и оплатить поставленный Товар. В случае поставки Товара не в соответствии с направленной Заказчиком заявкой на поставку Товара, например по количеству, Заказчик вправе принять Товар либо отказаться от приемки Товара до устранения Поставщиком нарушений условий Договора в части не соответствия поставленного Товара условиям поданной заявки в соответствии с Договором.

6.4. Приемка осуществляется с понедельника по пятницу, партиями, транспортом Поставщика, после заключения Договора, с момента получения заявки от заказчика в устной или письменной форме (телефон, факс, электронная почта). Тел. номер (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Факс:(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть .

Время работы склада: с 8:00 до 11:00 часов. Размер поставки согласно заявке Заказчика.

6.5. Дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара является датой выполнения Поставщиком обязательств по Договору.

6.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

6.7. Акт приема-передачи Товара подписывается Заказчиком после предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 6.13.1. Договора.

6.8. Для проверки соответствия качества Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик проводит экспертизу в порядке, установленном законодательством РФ.

Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное Заказчиком лицо на проведение экспертизы поставленного Товара своими силами по настоящему Договору, адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , либо лицо ее замещающее.

6.9. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.10. В случае если в ходе проведения процедуры приемки товара Заказчиком будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Товара, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию Товара в соответствии с его целевым назначением Заказчиком составляется Акт о ненадлежащем исполнении Договора, в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, в который Поставщику необходимо устранить выявленные Заказчиком нарушения. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки в установленные сроки, своими силами и за свой счет.

Срок приемки товара в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки.

6.11. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Поставщиком.

6.12. Заказчик, принявший Товар, не лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены в ходе использования Товара в пределах срока годности Товара.

6.13. Порядок приемки Товара:

6.13.1.При поставке Товара Поставщик представляет полный пакет документов:

а) один из следующих документов: сертификат или декларацию о соответствии на Товар, в случае, если Товар включен в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (где указывается ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший), выданную уполномоченными органами (организациями). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Изготовителя (Поставщика, Продавца) с указанием его адреса и телефона;

б) счет и (или) счет-фактуру на оплату;

в) оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, оформленной в установленном порядке;

г) оригинал Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору);

6.13.2. Приемка Товара на соответствие условиям Договора осуществляется уполномоченным лицом Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Поставщика Товара, оригиналов документов, предусмотренных п. 6.13.1 Договора.

6.13.3. По результатам приемки Товара Заказчиком подписывается Акт приема-передачи Товара, товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД, что подтверждает срок (дату) выполнения Поставщиком условий Договора.

6.13.4. Если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Поставщика Товара, оригиналов документов, предусмотренных п. 6.13.1 Договора, Заказчик не подписывает указанный документ, то он должен предоставить мотивированный отказ от его подписания - Заказчиком составляется Акт о ненадлежащем исполнении Договора, в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, в который Поставщику необходимо устранить выявленные Заказчиком нарушения. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки в установленные сроки, своими силами и за свой счет.

6.14. Со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. Гарантии, качество Товара

7.1. Качество поставляемого Товара удостоверяется документами, указанными в пп. а) пп. 6.13.1 Договора. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует техническим регламентам, документам по стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду товара.

7.2. По требованию Заказчика, своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества, ассортимента.

7.3. При замене Товара Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку Товара собственными силами и за свой счет.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В целях заключения договора Поставщик обязан обеспечить исполнение договора (гарантийных обязательств) предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, или путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств) определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.2. Обеспечение исполнения договора представляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме________ (Сумма указывается прописью) рублей.

8.3. Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

8.4. Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Поставщика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества Товара, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.

8.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора при отсутствии нарушения условий договора Заказчиком.

8.6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора:

Полное юридическое наименование:

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница»

Краткое наименование: ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»

Банковские реквизиты:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»

л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90)

Банк получателя:

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

казн/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора. Номер извещения _______».

*При перечислении денежных средств за обеспечение договора, обязательно указывать в платежном поручении «код по БК (104 поле)»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В договор, заключаемый по результатам конкурентной закупки, включаются обязательные условия об ответственности сторон в соответствии с настоящим положением;

9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из независимой гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

9.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.15. Поставщик возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 30.04.2025 г., а в части неисполненных обязательств, оплаты, (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание действия Договора не освобождает Стороны от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям Договора на момент окончания срока его действия.

10.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), «Положением о закупке товаров работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница» (далее – Положение о закупках)и настоящим договором.

10.3. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

10.3.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ) в пределах 30% изначально предусмотренного объема.

При увеличении объема закупаемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.

10.3.2. Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

10.3.3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

10.3.4. Цену договора, цену единицы товара (работы, услуги), в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

10.3.5. Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий договора.

10.3.6. Цену единицы товара (работы, услуги) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий исполнения договора.

10.3.7. Предусмотренный договором объем товаров (работ, услуг) не более чем на 50 процентов при изменении потребности в таких товарах (работах, услугах) на поставку (выполнение, оказание) которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), не предусмотренных договором, но связанных с поставкой, работами, услугами, предусмотренными договором. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется
по согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.

10.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

10.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 Типового положения, Положением о закупке товаров работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница».

10.6. По соглашению сторон допускается изменение предусмотренных договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.7. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

10.8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии
с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе
от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения поставщика

10.11. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

11. Исключительные права и права на интеллектуальную собственность

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

11.3. Поставщик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав правообладателей авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара в рамках Договора.

11.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения прав правообладателей авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

12.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

12.5. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

12.6. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь способами, прямо или косвенно, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в настоящем разделе Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14.Порядок разрешения споров

• Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
• Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, может отражаться стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
• Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) рабочих дней с момента их получения. Официальная переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

Стороны Договора признают юридическую силу писем, уведомлений, претензий, подписанной одной Стороной, сканированных и направленных другой Стороне по указанным ниже адресам электронной почты во исполнение Договора с последующим отправлением оригинала вышеуказанного письма, уведомления или претензии с уведомлением о вручении Почтой России. Все сроки отсчитываются с момента получения Стороной, отправившей письмо по электронной почте ответа от другой Стороны по Договору на письмо по электронной почте, либо подтверждения о прочтении, либо получения Стороной по Договору уведомления Почты России о вручении письма, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

14.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

15. Дополнительные условия и заключительные положения

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

15.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 –Акт приема-передачи Товара.

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ______________________

от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого ________ рублей __ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ______________________

от «___» _________ 2024 г.

Рекомендуемая форма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ДОГОВОРУ

ОТ «___» ____________ 20__г. № _______

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Редькина Василия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, в соответствии с п. 6.13.1 Договора № ___ от ____ г., подтверждающие поставку Товара:

1.

2.

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть II Техническое задание.docx

Часть II «Техническое задание»

Предмет договора: Продукты питания

Описание предполагаемого к поставке товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемая продукция должна соответствовать действующим нормам, правилам и стандартам, применяемым в Российской Федерации. Поставка каждой партии товара должна сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность:

а) Сертификаты и декларации о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, заверенные оригинальной печатью производителя;

б) Удостоверения качества, в которых должны быть отражены:

-номер и дата выдачи качественного удостоверения,

-наименование и адрес изготовителя продукции,

-наименование продукции, показатели качества (сорт, категория, и другие показатели для данной продукции),

-дата изготовления (фасовки),

-температурные условия хранения скоропортящейся продукции,

-срок годности

-наименование нормативно-технической документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН)

Поставляемая продукция не должна содержать генетически модифицированных организмов (ГМО), химических пищевых красителей и консервантов.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, предназначенным для перевозки продуктов питания, персоналом, имеющим личную медицинскую книжку водителя, а также документы, подтверждающие санитарно-гигиеническую обработку транспортного средства в соответствии санитарными нормами. Выполнение погрузо-разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

Часть IV Обоснование НМЦД.xls - Посмотреть таблицу с даннымиЧасть I Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

_______________/Редькин В.И./

«02» декабря 2024 год

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

по объекту закупки

«Продукты питания»

- Посмотреть таблицу с данными

2024 год

Часть I. Общая часть

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница».

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть V Форма заявки и инструкция.docx

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ВНИМАНИЕ!

Форма должна быть оформлена на официальном бланке участника закупки (при наличии)

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСНЫ

осуществить поставку ______________________________ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении запроса котировок (описании предмета закупки, проекте договора).

Таблица 1.

- Посмотреть таблицу с данными

Заявленная нами цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой к месту установки, погрузочно-разгрузочными работами, а также стоимость подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, налогов и сборов (выплаченных или подлежащих выплате) и иные обязательства, связанные с исполнением договора.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями закупки или признания единственным участником закупки при несостоявшемся запросе котировок в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в закупке, подписать договор не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня опубликования в ЕИС протокола рассмотрения заявок, составленного по результатам запроса котировок в электронной форме.

В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, или нашей заявке будет присвоен третий номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора и второй участник закупки откажется от заключения договора, мы вправе подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся запросе котировок в электронной форме мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений

- Посмотреть таблицу с данными

(указывается наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Декларация участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства _________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

соответствует единым требованиям к участникам закупки:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ.

Участник закупки

(руководитель, уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись, печать)

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

• • • В столбце №2 Таблицы №1 Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участник закупки должен указать конкретное наименование поставляемого товара (БЕЗ СЛОВА «ЭКВИВАЛЕНТ» - либо наименование товара, обозначенное Заказчиком, либо наименование предлагаемого товара с характеристиками, обозначенными Заказчиком) с указанием на торговую марку, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) поставляемого товара;

Примечание: При формировании Проекта Договора Спецификация к договору будет заполняться в соответствии с заявкой, поданной победителем закупки. Поэтому Участнику необходимо иметь ввиду, что наименование товара в отгрузочных документах должно быть указано в точном соответствии с тем, как оно указано в Спецификации к договору и, как следствие, в заявке на участие в закупке.

Иное указание может привести к отказу Заказчика в принятии товара.

• В столбце №3 Таблицы №1 участник закупки должен указать конкретные характеристики предлагаемого товара.

При указании конкретных показателей товара участнику закупки не допускается использовать слова:

- «типа»,

- «не более», «не менее»,

- «должен быть», «должен»,

- «или»,

- «от», «до»,

- указание на знак «±» «-» и т.п.

за исключением ЕСЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, СТАНДАРТАМИ И ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИЛИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И/ИЛИ НАХОДЯЩЕЙСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ/ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА) УСТАНОВЛЕНО ИНОЕ. В этом случае участнику закупки в заявке на участие необходимо при формировании показателя характеристик товара указать на данное обстоятельство.

- если при описании характеристик поставляемых заказчиком используются следующие определения:

«Наличие», «Соответствие», то это означает, что участник закупки вправе предложить только товары с установленными в строке характеристиками, внесение изменений (корректировок) в соответствующую строку может привести к отклонению участника закупки.

• В столбце №4 Таблицы №1 Участник закупки должен указать (декларировать):

- страну происхождения поставляемого товара;

- наименование производителя поставляемого товара. В случае наличия нескольких производителей предлагаемого товара участник закупки указывает всех возможных производителей.

• В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, участник закупки в своей заявке должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара.
• Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронном виде, несет участник закупки.
• Указание наименования страны происхождения товара производится в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, принятым постановлением государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».
• В соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17, страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного союза. Определение страны происхождения товаров осуществляется в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, регулирующими правила определения страны происхождения товаров.

Если в Части II «Техническое задание» поименовано несколько позиций товара и данные товары имеют одну страну происхождения, то участник закупки может указать (задекларировать) одну страну происхождения предлагаемого товара и прописать, что эта страна происхождения товара указана для всех товаров, поименованных в Части II «Техническое задание»

• В случае если в заявке предложены товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и иностранного происхождения, то доля товаров исчисляется Заказчиком по цене за единицу товара, полученной как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора (п.д ч.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).