Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Средство иоющее Дескалер М 20л №295788973

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ТЗ.docx

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство для очистки оборудования, изготовленного из из углеродистых и нержавеющих сталей, меди и сплавов, латуни, алюминия, а также оборудования имеющего хромированные детали от карбонатных и железо-окисных отложений. Безхлоридный, ингибированный кислотный очиститель для удаления окисных отложений в водонагревательных системах. Включенные в состав препарата ингибиторы предохраняют металл от коррозии, что дает возможность применять его для всех видов металлов. Предназначен для применения в установках кондиционирования воздуха, бойлерах и других системах, состоящих из деталей различных типов. Также может использоваться для растворения высолов в кирпичной кладке. Ручная обработка, замачивание, пеногенерирование и циркуляционная мойка котлов блоков СКД, теплообменников и конденсаторов, бойлеров, компрессоров установок кондиционирования воздуха и т.д. Уборка металлических поверхностей санузлов от ржавчины, мочевого и водного камня, чистка медных, латунных, алюминиевых и других металлических поверхностей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В зависимости от типа и степени загрязнений препарат развести водой в соотношении до 1:10. Точное время обработки и концентрация определяется опытным путем в зависимости от количества отложений. Подогрев рабочего раствора до 50°C повышает чистящую способность. Обработка поверхностей повторяется до полного удаления загрязнений. После очистки объект должен быть промыт водой. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: муравьиная кислота (более 10%), ингибитор коррозии, комплексон, ПАВы, специальные присадки. Полностью биоpазлагаем.

Внешний вид: прозрачная слабоокрашенная жидкость. Растворимость отличная. Смешивается с водой, в том числе и холодной в неограниченных соотношениях. Запах практически отсутствует.

Уровень рН 2,1-3,1. Плотность 1,049-1,053 г/см3.

Условия хранения от 0 до 40°С.

Фасовка: 20л.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит кислоту! При попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой и обратиться к врачу. При работе использовать защитные очки, перчатки. Средство пожаро- и взрывобезопасно. ximiks.ru

- Посмотреть таблицу с данными

Прошу Вас рассмотреть настоящий запрос и выслать в наш адрес технико-коммерческое предложение (далее – предложение) на поставку продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

Проведение закупки планируется осуществить неконкурентным способом, поэтому прошу предоставить цену с учетом максимально возможных скидок. По итогам сбора предложений договор будет заключен с поставщиком, предложившим наименьшую стоимость услуги.

В предложении прошу указать:

6. Условия оплаты. Предпочтительно в течение 15 календарных дней с момента получения продукции/товара Покупателем .

7. Срок действия предложения. Предпочтительно не менее 60 календарных дней от установленной в запросе крайней даты подачи счёта/предложения.

Ваше предложение, оформленное на бланке предприятия, с печатью предприятия и за подписью руководителя или иного уполномоченного лица, просим направить в виде скан-копии в формате «pdf» на электронный почтовый ящик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае невозможности направления предложения, просим сообщить об этом в минимальный срок.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для АО «ПО ЭХЗ».

Приложение: Техническое задание на 1 л. в 1 экз.

- Посмотреть таблицу с данными

Завьялова Наталья Сергеевна

(39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДОГОВОР №

поставки продукции

г. Зеленогорск Красноярского края «____» _______ 20___ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Наименование, количество и цена продукции указываются в спецификации (приложение № 1 к Договору).

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Срок поставки продукции устанавливается в спецификации.

2.2. Датой (моментом) поставки продукции считается дата получения продукции Покупателем на своем складе, указанная в товарной накладной.

2.3. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.

2.4. Продукция должна поставляться в таре и/или упаковке, соответствующей требованиям и условиям, указанным в спецификации и/или иных документах, и гарантирующей сохранность продукции при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция может храниться в условиях открытого хранения.

2.5. Способ и место доставки (передачи) продукции указывается в спецификации. Поставщик обязан в день отправки продукции письменно уведомить об этом Покупателя, сообщив ему следующие данные: дату отгрузки, отгрузочные реквизиты грузоотправителя, наименование и количество продукции, а также (в зависимости от способа доставки) номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование транспортной компании (включая адрес терминала доставки, если продукция доставляется до терминала), номер квитанции, товарно-транспортной накладной, а также планируемый срок доставки.

2.6. Если при приемке продукции от перевозчика будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции. Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

2.7. При исполнении обязательств по Договору Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства, нормативных документов и настоящего Договора:

1) счет-фактуру: копию – по факсу или электронной почте в срок не позднее следующего рабочего дня после отгрузки продукции или получения оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок; оригинал – по почте в течение 5 (пяти) календарных дней c даты отгрузки продукции или получения оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок;

2) товарную накладную: копию – по факсу или электронной почте в срок не позднее следующего рабочего дня после отгрузки продукции; оригинал – по почте в течение 5 (пяти) календарных дней c даты отгрузки продукции или одновременно с передачей продукции;

3) документы, характеризующие продукцию, а также удостоверяющие качество продукции, в соответствии с требованиями законодательства, а также условиями настоящего Договора: копии – по факсу или электронной почте в срок не позднее следующего рабочего дня после отгрузки продукции; оригиналы либо копии, заверенные организацией, выпустившей документ либо организацией-держателем оригинала, – одновременно с передачей продукции;

4) иные документы, если это предусмотрено законом или Договором – одновременно с передачей продукции.

Все документы должны быть составлены на русском языке. Если документ составлен на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Приложением к Договору может быть установлено требование о предоставлении документов в электронном виде (с указанием формата, требуемого носителя и/или способа передачи).

2.8. Поставщик не считается исполнившим обязанность по поставке продукции до момента передачи документов, указанных в пункте 2.7 Договора, оформленных надлежащим образом. Покупатель вправе отказаться от приемки продукции, документы на которую не переданы Поставщиком в установленный срок либо имеют недостатки, и установить Поставщику срок для передачи (исправления) документов.

Если Покупатель принял продукцию, продукция не подлежит оплате до момента предоставления (исправления) указанных документов, при этом срок оплаты продлевается пропорционально периоду просрочки передачи надлежаще оформленных документов.

Если Поставщик не передал (не исправил) документы в установленный срок, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и, если продукция оплачена, потребовать возврата денежных средств в срок, установленный пунктом 10.4 Договора.

2.9. Поставка продукции должна быть произведена единовременно в полном объеме, если иное не установлено в приложении к Договору. Досрочная и/или частичная поставка производится по согласованию с Покупателем. Покупатель вправе не принимать и/или не оплачивать продукцию, поставленную досрочно и/или частично без согласования с Покупателем.

3. Качество и комплектность продукции. Гарантия качества

3.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям нормативной документации.

3.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленной, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее года выпуска, указанного в приложении к Договору.

3.3. Продукция должна быть изготовлена из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, обычно применяемой изготовителем при изготовлении такого рода продукции, продукция должна отвечать действующим в Российской Федерации требованиям и нормативам, применяемым к такого рода продукции. При противоречии (несоответствии) требований к продукции, установленных настоящим договором и нормативными документами, применяются требования, установленные настоящим договором.

3.4. Качество продукции удостоверяется документами (сертификатом, паспортом, свидетельством и т.п.), предусмотренными законодательством, нормативными документами, а также настоящим Договором.

3.5. Поставщик предоставляет гарантию качества поставленной продукции на срок, не менее указанного в документации к продукции, либо иной (в том числе более длительный) срок, если это установлено в приложении к Договору.

4. Приемка продукции

4.1. Покупатель обязан обеспечить разгрузку и приемку поставленной продукции.

4.2. Покупатель осуществляет проверку продукции по количеству, качеству и комплектности на своем складе путем внешнего осмотра, пересчета, обмера, взвешивания. При необходимости, Покупатель проводит проверку качества с применением иных имеющихся в распоряжении Покупателя методов (проведение лабораторных анализов, тестирование и т.п.).

4.3. Срок приемки продукции по количеству – 10 (десять) календарных дней, по качеству и комплектности – 20 (двадцать) календарных дней с даты поступления продукции на склад Покупателя.

4.4. Если на момент приемки несоответствий (недостатков) продукции по количеству, качеству, комплектности не выявлено, Покупатель принимает продукцию без замечаний. Приемка продукции без замечаний не исключает выявления в дальнейшем скрытых недостатков, которые существовали на момент поставки, но не могли быть выявлены путем внешнего осмотра, пересчета, обмера, взвешивания либо проявились после приемки, в том числе в процессе использования продукции и т.д.

4.5. В случае обнаружения несоответствия продукции по количеству, качеству, комплектности Покупатель составляет односторонний комиссионный акт, в котором указывается количество недостающей, некачественной, некомплектной продукции, дается описание несоответствий (недостатков).

4.6. Если Покупателем составлен акт, согласно которому обнаружены несоответствия продукции (пункт 4.5 Договора), Покупатель обеспечивает сохранность продукции и вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта. Полномочия представителя Поставщика должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью на право подписания акта (оригинал либо надлежаще заверенная копия).

4.7. В случае явки уполномоченного представителя Поставщика Сторонами составляется двухсторонний акт, в котором указываются количество недостающей, некачественной, некомплектной продукции, дается описание несоответствий (недостатков), а также разногласия Сторон (при наличии). В акте могут быть указаны сроки, а также способы устранения Поставщиком выявленных несоответствий. Для урегулирования разногласий Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию (расходы, связанные с привлечением экспертной организации, возлагаются на Поставщика).

4.8. При неявке уполномоченного представителя Поставщика в пятидневный срок с даты доставки ему сообщения о вызове или при получении Покупателем уведомления Поставщика о неявке своего представителя, а также при уклонении представителя Поставщика от подписания двухстороннего акта, односторонний акт, составленный Покупателем в соответствии с пунктом 4.5 Договора, является надлежащим доказательством несоответствия продукции условиям Договора по количеству, качеству, комплектности, а также основанием для предъявления Поставщику требований (претензии).

4.9. Поставщик обязан по требованию Покупателя заменить некачественную и/или некомплектную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или комплектную продукцию, устранить недостатки продукции, доукомплектовать продукцию, поставить недостающее количество продукции, возместить расходы Покупателя на устранение недостатков продукции в приемлемый для Покупателя срок, а именно не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, если иной срок не указан в приложении к Договору или не определен соглашением Сторон.

4.10. Все расходы (транспортные, складские и прочие), связанные с заменой некачественной и/или некомплектной продукции, устранением недостатков, доукомплектованием продукции, возлагаются на Поставщика. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами обеспечивать вывоз несоответствующей продукции, доставку ее, при необходимости, до места ремонта и т.д.

Покупатель вправе самостоятельно организовать вывоз, возврат Поставщику, доставку до места ремонта несоответствующей продукции. В этом случае Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Покупателя и копий документов, подтверждающих размер расходов.

4.11. Если в ходе приемки продукции, поступившей взамен некачественной и/или некомплектной, а также в ходе повторной приемки продукции после устранения недостатков и/или доукомплектования Покупателем будут обнаружены несоответствия (недостатки) продукции по количеству, качеству, комплектности, составляется акт (акты) в порядке, установленном пунктами 4.5 - 4.8 Договора.

4.12. В случае неисполнения Поставщиком требования Покупателя о замене некачественной и/или некомплектной продукции, об устранении недостатков, доукомплектовании, допоставке продукции в установленный срок Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и, если продукция оплачена, потребовать возврата денежных средств в срок, установленный пунктом 10.2 Договора.

4.13. При обнаружении недостатков поставленной продукции после приемки (в том числе, при обнаружении скрытых недостатков), а также недостатков, возникших и/или проявившихся при хранении и/или использовании продукции, в том числе в течение гарантийного срока, порядок действий Сторон, их права и обязанности, сроки устранения несоответствий (недостатков) продукции, последствия неисполнения требований Покупателя определяются пунктами 4.5 - 4.12 Договора.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Стоимость поставляемой продукции (общая цена Договора) составляет ____________ (____________) руб., в том числе НДС _______ (__________) руб. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.

5.2. Если иное не установлено в приложении к Договору, цена поставляемой продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора, в том числе: транспортные расходы по доставке продукции до места доставки, указанного в спецификации, стоимость тары, упаковки и маркировки, документации на русском языке, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, страхование, таможенное оформление, все иные необходимые расходы.

5.3. В случае, если транспортные и/или иные расходы не включены в стоимость продукции, размер и порядок их оплаты указываются в спецификации. Покупатель оплачивает указанные расходы отдельно на основании подтверждающих документов.

5.4. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, установленные в спецификации. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Валютой исполнения обязательств является российский рубль. Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата за поставленную продукцию осуществляется по курсу Банка России на дату отгрузки (если иное не установлено спецификацией).

5.5. В случае частичной поставки продукции, подлежащей поставке к одному сроку, Покупатель вправе не оплачивать частично поставленную продукцию до момента поставки продукции в полном объеме. При этом Поставщик не вправе требовать уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6.3 Договора. В случае поставки некачественной, некомплектной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости некачественной, некомплектной продукции.

5.6. Вариант 1: для договоров с внешними контрагентами (резидентами и нерезидентами), а также с предприятиями атомной отрасли, не включенными в периметр консолидации ГК «Росатом». Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

5.6. Вариант 2: для договоров с предприятиями, включенными в периметр консолидации ГК «Росатом». Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по настоящему Договору на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом». Двухсторонние акты сверки расчетов оформлять по состоянию на 31 декабря отчетного года в срок до 15 февраля следующего за отчетным годом по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, для чего Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего года в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

6.3. В случае несвоевременной оплаты поставленной продукции (когда оплата полностью либо частично осуществляется после поставки продукции) Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

6.4. В случае нарушения сроков замены некачественной и/или некомплектной продукции, устранения недостатков, доукомплектования, допоставки продукции, не соответствующей требованиям Договора (пункт 4.9 Договора), Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку (штраф) в размере 5% от стоимости указанной продукции.

6.5. Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки (включая период просрочки после прекращения действия настоящего Договора) в случаях несвоевременного исполнения обязательств по:

возврату полученного аванса (предоплаты), если аванс выплачивался и подлежит возврату в соответствии с законом или Договором;

возврату денежных средств, уплаченных за поставленную продукцию, если такой возврат предусмотрен законом или Договором;

возмещению расходов Покупателя на устранение недостатков продукции;

компенсации Покупателю расходов, понесенных им в связи с вывозом, доставкой, возвратом несоответствующей продукции.

6.6. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по пункту 5.6 Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. за каждый день нарушения обязательства.

6.7. В случае несвоевременного представления Покупателю оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур, а также первичных учетных документов Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. за каждый день просрочки.

6.8. Если в результате нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель откажется от исполнения Договора, или настоящий Договор будет расторгнут по решению суда, а продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту прекращения действия Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную пунктом 6.2 настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты прекращения действия Договора.

6.9. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке произвести зачет суммы неустойки, начисленной Поставщику, в счет исполнения своего обязательства по оплате продукции, поставленной по настоящему Договору. При этом обязательство по оплате продукции на сумму начисленной неустойки прекращается путем зачета встречного однородного требования с даты доставки Поставщику соответствующего письменного уведомления Покупателя, а оплата за поставленную продукцию осуществляется за вычетом суммы неустойки.

6.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

6.11. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие недостоверности данных Поставщиком заверений и гарантий, указанных в Договоре, и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Разрешение споров

8.1. Вариант 1: для договоров, заключаемых со сторонними организациями. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

8.1. Вариант 2: для договоров, заключаемых с организацией ГК «Росатом». Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

8.2. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручена другой Стороне под расписку.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

9. Условия о конфиденциальности

9.1. По соглашению Сторон в рамках настоящего Договора информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов, признается Сторонами конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная информация»). Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее передачи/раскрытия третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию.

9.2. Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи обязательного в соответствии с действующим законодательством раскрытия информации. В любом случае, Сторона, которая обязана в соответствии с действующим законодательством раскрыть Конфиденциальную информацию, обязана незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить другой Стороне о необходимости раскрыть информацию.

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Вышеперечисленные обязательства действуют с момента заключения настоящего Договора до прекращения действия исключительных прав владельца Конфиденциальной информации, но не менее 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

10. Действие Договора. Отказ от исполнения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Покупатель вправе отказаться полностью или частично от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

а) однократного нарушения Поставщиком сроков поставки продукции (в том числе промежуточных) более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

б) поставки продукции ненадлежащего качества и/или некомплектной с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

в) поставки продукции в меньшем количестве, чем это установлено настоящим Договором, если передача недостающего количества продукции не может быть осуществлена Поставщиком в приемлемый для Покупателя срок;

г) неисполнения Поставщиком требования Покупателя, указанного в пункте 4.9 Договора, о замене некачественной и/или некомплектной продукции, устранении недостатков, доукомплектовании, допоставке продукции в установленный срок;

д) неисполнения Поставщиком требования о передаче (исправлении) документов, указанных в пункте 2.7 Договора, в установленный срок;

е) введение в отношении Поставщика любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

ж) в иных случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

10.3. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Покупатель уведомляет Поставщика в письменном виде. Действие Договора прекращается с момента доставки уведомления Покупателя в адрес Поставщика либо с момента, указанного в уведомлении (если уведомлением установлен более поздний срок).

10.4. Поставщик обязуется вернуть Покупателю полученные от Покупателя денежные средства (авансовые и иные платежи), если таковые выплачивались, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента доставки уведомления Покупателя об отказе от Договора в адрес Поставщика.

10.5. В случае расторжения Договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора (по решению суда, по соглашению Сторон либо Покупателем в одностороннем порядке (на основании пункта 10.2 Договора)) информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

11. Прочие условия

11.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик заверяет и гарантирует, что:

сведения о Поставщике, содержащиеся в ЕГРЮЛ, являются достоверными;

Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения обязательств по Договору;

Поставщик самостоятельно исполнит свои обязательства по Договору либо передаст обязательства по исполнению иному лицу на основании заключенного с ним договора;

Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы, им ведется и своевременно подается налоговая отчетность;

операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара Покупателю отражены/будут отражены в первичной документации Поставщика, а также в бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара;

Поставщик предоставит Покупателю соответствующие законодательству счета-фактуры, а также первичные и иные документы, которыми оформляется продажа товара по Договору;

Поставщик в срок, не превышающий 5 рабочих дней, предоставит по требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к продаже товара по Договору, и подтверждающие гарантии и заверения, содержащиеся в настоящем Договоре.

11.1.1. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

11.2. Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.3. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком требования Покупателя к качеству продукции по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.4. Раскрытие информации о цепочке собственников.

Вариант 1: включается в договор в случае передачи Сведений на материальных, в том числе, электронных носителях. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ___________ 201__ года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Вариант 2: включается в договор в случае передачи Сведений по электронной почте. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адреса электронной почты Покупателя @@@, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.5. Поставщик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан использовать формы первичных учетных документов, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим законодательством.

11.6. Поставщик и Покупатель подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны не ограничиваются в возможности выставления и получения указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

12. Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями. Все приложения и дополнения к Договору, а также документация, на которую в Договоре есть ссылки, являются неотъемлемыми частями Договора.

12.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов, сообщений и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием в Договоре реквизитов, а также несвоевременным извещением об изменении реквизитов, несет виновная Сторона.

12.3. Все документы по Договору могут быть направлены посредством факса или по электронной почте с обязательным обменом оригиналами. Стороны предпринимают все меры, чтобы документы, направленные посредством факса или по электронной почте, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного текста. Сообщения с любого электронного адреса, содержащего доменные имена @ecp.ru или @rosatom.ru, считаются исходящими от Покупателя, если не доказано иное.

12.4. В том случае, если документ и/или сообщение было направлено Стороне по адресу, указанному в Договоре, но не было вручено по зависящим от адресата обстоятельствам (в том числе по причинам: отсутствия (выбытия) адресата, отказа адресата от получения отправления, истечения срока хранения, неработоспособности электронной почты и т.п.), сообщение будет считаться доставленным Стороне и, соответственно, полученным Стороной. При этом, моментом доставки (получения) будет считаться: при отправлении почтой – момент поступления в почтовое отделение адресата; при направлении курьерской службой, телеграфом иным способом, предполагающим непосредственное вручение – момент первой попытки вручения адресату; при отправке электронной почтой – момент, указанный в автоматическом сообщении о подтверждении доставки электронного сообщения.

12.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

12.6. Сторонами согласовано, что с даты передачи продукции и до ее оплаты Покупателем, продукция не признается находящейся в залоге у Поставщика.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9. Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1. Спецификация

Приложение № 2. Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество

Приложение № 3. Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество

Приложение № 4. Порядок стандартизации отгрузок

13. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/_____________/ ______________/____________/

Приложение № 1

к договору поставки продукции

от _____________№____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

_______________/______________/ ________________/______________/

Приложение № 2

к договору поставки продукции

от _____________№__________

Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п. 4.6 Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/______________/ _________________/______________/

Приложение № 3

к договору поставки продукции

от _____________№__________

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию

ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению

ЕОС-Качество

1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству») (далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество,

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере [1] ___% от цены договора за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания Плана коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставщиком; конечным заказчиком продукции/объекта использования атомной энергии; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; [2]

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, либо отклонение Покупателем указанных документов без обоснования,

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти тысяч) руб. за каждый случай такого нарушения.

3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) [3] .

4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ___________ на электронную почту Покупателя оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) [4] .

5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя ________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения)) [5] .

6. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком требований по устранению несоответствия согласно условиям подпункта 2 пункта 1 настоящего приложения к Договору будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество,

и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Поставщиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

8. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в договоре, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в договоре, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/______________/ _________________/______________/

Приложение № 4

к договору поставки продукции

от _____________№__________

Порядок стандартизации отгрузок

1. Уведомление о готовой отгрузке товара на склады Покупателя направляются в электронном виде по адресу электронной почты ответственного закупщика [6] (приложение № 1 к Порядку).

2. Товар объемом менее 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением не более 2 SKU [7] наименований товара на транспортный короб/транспортную упаковку допускается к разгрузке без паллета при весе одного транспортного короба не более 30 кг и размерами транспортной упаковки не более: длина 700* высота 700* ширина 700 мм.

3. Товар, не являющийся крупногабаритным товаром и объемом больше 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением в транспортный короб не более 2 SKU, допускается к разгрузке и первичной приемке только на паллете, стандарт 800*1200, свесы допускаются только со стороны 1200 мм, но не более 50 мм.

4. Товар в силу конструктивных особенностей, не помещающийся на паллет размерами 800*1200, отгружается на паллеты 1000*1200, свесы не допускаются.

5. На паллете не допускается высота складируемого груза более 1500 мм (кроме конструктивной особенности оборудования, в данном случае конструкция устанавливается таким образом, чтобы маркировка паллет была видна со стороны выгружающего).

6. Для экономии полезного объема транспортного средства допускается укладка товара слоями, но не превышая 2 SKU в одном слое, количество слоев на паллете разных номенклатур не должно превышать 5, каждый слой должен быть разграничен визуально (стрейч-пленкой, вложением прокладочного картона, крафт бумагой) и каждый слой должен иметь свой паспорт паллеты (приложение № 2 к Порядку).

7. Для хрупкого и бьющегося товара необходима жесткая фиксация на паллете стрейч-пленкой, стяжками, маркировать груз: «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «НЕ БРОСАТЬ» с двух сторон паллеты.

8. Для кислот, отгружаемых в кубах пластиковых, маркировка сроков погрузки и о составе наносится на предусмотренное место табличек, дополнительно на куб на бумажном носителе крепится паспорт паллеты (приложение № 2 к Порядку), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист (приложение № 3 к Порядку).

9. Для сыпучих грузов, отгружаемых в биг-бэгах, необходим паспорт паллеты (приложение № 2 к Порядку), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист (приложение № 3 к Порядку). Отгрузка и транспортировка биг-бэгов в вагонах закрытого типа, контейнерах и пульманах не допускается.

10. Для сыпучих грузов, отгружаемых в мешках/упаковочной таре/транспортной упаковке/возвратной таре. Тара должна соответствовать требованиям:

мешки/упаковочная тара/транспортная упаковка должны отгружаться и транспортироваться только с возможностью разгрузки механизированными средствами проведения погрузочно-разгрузочных работ;

возвратная тара должна иметь ярко выраженные средства идентификации Поставщика, номер тары, сроки возврата тары, сроки проведения поверки тары, особые отметки. Возвратная тара должна отгружаться и транспортироваться только с возможностью проведения погрузочно-разгрузочных работ механизированными средствами.

11. Поставщик обязан направлять Покупателю уведомление о предстоящей отгрузке (приложение № 1 к Порядку) за 5 рабочих дней до даты фактической отгрузки. Направляемое от Поставщика уведомление должно содержать:

упаковочный лист на поставку (при отгрузке в несколько транспортных средств для каждого ТС свой упаковочный лист);

сертификат на товары;

гарантийный талон.

12. Ответственный закупщик должен произвести проверку поступившего от Поставщика комплекта документов (пункт 11 Порядка) на соответствие Договору и направить Поставщику сообщение о согласовании комплекта документов не позднее 3 рабочих дней после поступления уведомления.

13. Ответственный закупщик должен направить согласованное уведомление об отгрузке ответственным за проведение приемки и входного контроля службам за 2 рабочих дня до фактического поступления товара.

14. Ответственные за приемку и входной контроль службы Покупателя вправе отказать в выгрузке транспортных средств и приемке товара при несоблюдении любого из предусмотренных настоящим Порядком правил, заполнив акт о выявленных расхождениях с указанием причины отказа в приемке.

15. При невозможности Поставщика забрать несоответствующий настоящему Порядку товар на данную поставку крепится ярлык «НЕСООТВЕТСТВИЕ», товар распределяется в выделенную зону склада «НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ» в течение одного рабочего дня.

16. Требование об устранении несоответствия направляется в адрес Поставщика в порядке, установленном Договором для предъявлений требований об устранении несоответствий (недостатков) по количеству, качеству, комплектности.

17. К настоящему Порядку прилагаются:

Приложение № 1. Форма уведомления о готовой отгрузке

Приложение № 2. Форма паспорта паллеты

Приложение № 3. Форма упаковочного листа

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/______________/ _________________/______________/

Приложение № 1 к Порядку

ФОРМА

Уведомление о готовой отгрузке

Форма согласована

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/______________/ _________________/______________/

Приложение № 2 к Порядку

ФОРМА

Форма согласована

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/______________/ _________________/______________/

Приложение № 3 к Порядку

ФОРМА

Форма согласована

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/______________/ _________________/______________/

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №297394576 Поставка моющих средств	Электронный аукцион #297394576	122 758 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: -1	8 дней 25.04.2025 05.05.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №295788915 мониторинг цен в электронной форме на Средство моющее Универсал	Анализ цен #295788915	См. док.	срок истек 08.04.2025 17.04.2025
Тендер №295788876 Поставка чистящих средств и средств личной гигиены (с результатом)	Запрос котировок #295788876	42 784 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 08.04.2025 15.04.2025
Тендер №295788832 ГОСЮРБЮРО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ объявляет тендер: Закупка хозяйственных товаров	Запрос предложений #295788832	12 565	срок истек 08.04.2025 11.04.2025
Тендер №295788803 Поставка моющих средств (порошок стиральный,средство отбеливающее для стирки,средство для мытья посуды,средство моющее для туалетов и ванных комнат,средство отбеливающее кислородосодержащее,средство моющее для стекол и зеркал) (с&...	Электронный аукцион #295788803	592 572 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 08.04.2025 16.04.2025
Тендер №295788758 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка моющих средств (порош...	Электронный аукцион #295788758	592 572 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 08.04.2025 16.04.2025

Тендеры из региона Зеленогорск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №295788877 мониторинг цен в электронной форме на Ванна ультразвуковая 95-35 5-2255 9,5л (с результатом)	Анализ цен #295788877	См. док.	срок истек 08.04.2025 10.04.2025
Тендер №295787799 АО "ПО "ЭХЗ" объявляет тендер: Ванна ультразвуковая 95-35 5-2255 9,5л	Анализ цен #295787799	См. док.	срок истек 08.04.2025 10.04.2025
Тендер №295787675 Акционерное Общество "Производственное Объединение "Электрохимический завод" объявляет тендер: Ванна ультразвуковая 95-35 5-2255 9,5л	Анализ цен #295787675	См. док.	срок истек 08.04.2025 10.04.2025
Тендер №295785428 Акционерное Общество "Производственное Объединение "Электрохимический завод" объявляет тендер: Средство иоющее Дескалер М 20л	Анализ цен #295785428	См. док.	срок истек 08.04.2025 10.04.2025
Тендер №295784409 АО "ПО "ЭХЗ" объявляет тендер: Средство иоющее Дескалер М 20л	Анализ цен #295784409	См. док.	срок истек 08.04.2025 10.04.2025