Тендер - Технические газы 2025 №281131794

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Требования.docx

Подать предложение на ЭТП

Приложить КП с печатью подписью и указанием всех условий поставки:

• условия оплаты
• срок поставки
• условия доставки
• гарантийный срок
• производителя продукции

Заполнить и подписать файл техническое предложение и приложить его на ЭТП *(в случае если продукция закупается по ТЗ)

Приложить документы, подтверждающие статус поставщика:

• производитель – сертификат соответствия
• дилер –сертификат/письмо дилера
• посредник – договор с производителем/письмо отказ от его предоставления

Требования_к_поставке_технических_газов

Требуется предоставить цены, действующие в течение 2025г. (будет подписываться готовая спецификация)

Закупаем только газы, баллоны требуются обменные от поставщика

Поставка требуется в г. Ревда 3 раза в неделю по заявкам.

Объем потребности в конкурсе указан ориентировочный

В стоимость продукции необходимо включить:

• Транспортные расходы (доставка 3 раза в неделю по территории предприятия 3-10 точек выгрузки на площади 1-2 км2.
• Предоставление (аренда) обменных баллонов
• Проведение поверки/аттестации баллонов

шаблон_договора_поставки_ОМТО_-_материалы_оборудование_2023

ШАБЛОН (АО «СУМЗ» – Покупатель)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «СУМЗ»

____________Б.В. Абдулазизов

«_____»______________202_ год

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Ревда «___» _________________ 202__ г.

____________________________________________________________________ , в лице ___________________________________________ , действующего на основании ________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и

Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод», в лице директора по коммерческим и финансовым вопросам А.Н. Кукушкина, действующего на основании доверенности № 45/126-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть811 от 28.07.2023 г., именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Товар в собственность и согласованный срок, а Покупатель - принять и оплатить Товар на условиях, установленных сторонами в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, единицы измерения, количество, цена, характеристики, сроки поставки Товара, порядок доставки, сторон, которая организует доставку и вид транспорта, которым производится доставка, определены в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему Договору.

1.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента ее передачи Поставщиком или его представителем, привлеченным перевозчиком, уполномоченному представителю Покупателя. Факт передачи Товара удостоверяется соответствующей отметкой Покупателя (его представителя) в транспортной документации (универсальном передаточном документе, ТОРГ-12).

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством.

1.5. Поставщик обязан передать Товар, свободный от прав третьих лиц. При получении Товара от грузоотправителя, не являющегося Поставщиком по настоящему Договору, последним предоставляется письменное подтверждение о том, что собственником Товара является Поставщик.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена на поставляемый по настоящему Договору Товар указывается в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему Договору.

2.2. Если иное не установлено в спецификации, цена Товара включает в себя все расходы и затраты Поставщика по отгрузке и доставке Товара в место назначения, включая провозную плату перевозчика.

2.3. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после поставки Товара на основании выставленного счета и при условии прохождения входного контроля, если иной порядок оплаты не указан в спецификации.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.5. По дополнительному соглашению сторон оплата по настоящему Договору может производиться в иных формах и на иных условиях, не противоречащих действующему законодательству и согласованных в приложении (спецификации) к Договору.

В случаях, если условиями спецификации предусмотрена предоплата за поставляемый по настоящему Договору Товар, на основании пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 12 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации в течение пяти календарных дней после получения от Покупателя предоплаты (полной или частичной) Поставщик выставляет Покупателю счёт-фактуру на данную сумму. Согласно пункту 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации в счёт-фактуре на предоплату должны быть указаны: номер платёжно-расчётного документа, наименование поставляемых товаров (номенклатура), описание работ, услуг, сумма предоплаты, сумма налога, исчисленная по расчётной ставке.

2.6. В случае неправильного оформления Поставщиком товаросопроводительных документов: счетов-фактур, УПД, товарных накладных, ТОРГ-12, товарно-транспортных накладных или непередачи оригинала подписанного Договора, спецификации Покупателю, Покупатель вправе увеличить срок оплаты за поставленный Товар соразмерно количеству дней предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов.

2.7. После подписания настоящего Договора и спецификации изменение цены на поставляемый Товар возможно только по соглашению сторон.

2.8. В случае, если в спецификации не предусмотрены иные условия оплаты и формы расчетов и Договором/дополнительным соглашением к Договору предусмотрена предварительная оплата, Поставщик обязуется предоставить Покупателю обеспечение надлежащего исполнения принятых на себя обязательств в виде безотзывной независимой гарантии банка на сумму не менее предусмотренных авансов. Условия независимой гарантии и банк, который выступит гарантом, предварительно письменно согласовываются с Покупателем. Гарантия банка должна быть выдана на срок не менее установленного Договором срока исполнения обязательств Поставщика, увеличенного на 60 дней. Поставщик перед соответствующим авансовым платежом предоставляет Покупателю оригинал независимой гарантии банка. При непредставлении Поставщиком обеспечения Покупатель вправе не производить предварительную оплату по Договору. Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении обеспечения, не является основанием для привлечения Покупателя к ответственности и отсрочки исполнения обязательств со стороны Поставщика.

3. Упаковка и сохранность Товара при перевозке

3.1. Упаковка (тара) должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при перевозке ее любым видом транспорта, а также при погрузочно-разгрузочных работах.

3.2. Поставщик несет полную ответственность перед Покупателем за любое повреждение или уничтожение Товара вследствие ненадлежащей или некачественной упаковки (тары).

3.3. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка, содержащая указания по обращению с грузом. В случае повреждения Товара из-за нарушения правил обращения с грузом вследствие отсутствия надлежащей маркировки Поставщик возмещает Покупателю причиненные убытки.

3.4. Упаковка и маркировка Товара осуществляется в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами и техническими условиями.

4. Качество и комплектность Товара

4.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду Товара в приложениях к Договору, ГОСТах, ТУ и другой нормативно-технической документации.

4.2. Поставщик заверяет, что каждая партия Товара будет иметь сертификат качества (паспорт качества, сертификат соответствия, декларацию о соответствии) в случае, если это предусмотрено действующим законодательством, нормативно-технической документацией или соглашением сторон (приложениями к Договору).

4.3. Товар должен быть новым (в том числе детали, узлы, агрегаты, комплектующие) не бывшим в употреблении, не восстановленным, с читаемой маркировкой завода-изготовителя, если иное не установлено в приложениях к настоящему Договору.

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности этого Товара и все относящиеся к нему документы, необходимые при использовании Товара по назначению и при его реализации, в том числе инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п. (сопроводительные документы).

4.4. Товар и его поставка должны соответствовать законодательным и иным нормативным правовым требованиям, включая требования экологической, промышленной, пожарной безопасности и требования в области охраны и безопасности труда.

4.5. Гарантийный срок на Товар установлен 36 месяцев с даты поставки, но не более 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, если иное не установлено в спецификации. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период с момента выявления недостатков до момента фактического устранения недостатков в течение гарантийного периода.

4.6. Для исключения остановки производственного цикла в период гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить устранение неисправности Товара либо его замену (по выбору Покупателя) в течение 30 календарных дней с момента выхода из строя, если иное не предусмотрено спецификацией.

5. Порядок поставки и приемки Товара

5.1. Моментом (датой) поставки Товара является дата, указанная в транспортной документации (п. 1.3 настоящего Договора). Местом исполнения Договора является юридический адрес Покупателя.

5.2. В случае, если в соответствии со спецификацией обязанность по доставке Товара возлагается на Поставщика, Поставщик от своего имени и за свой счет обеспечивает заключение Договора перевозки Товара с организацией-перевозчиком до пункта, указанного в спецификации, и передачу ей Товара для доставки Покупателю. Стоимость расходов по доставке должна быть включена в стоимость поставляемого Товара, если иное не установлено в спецификации.

В случае, если в соответствии со спецификацией обязанность по доставке Товара возлагается на Покупателя, Покупатель вправе обеспечить выборку Товара в месте, указанном в спецификации. Поставщик обязан обеспечить готовность Товара к выборке и письменно уведомить Покупателя об этом в сроки, указанные в спецификации. Покупатель должен произвести выборку в течение 7 рабочих дней после получения письменного уведомления.

5.3. В случае поставки Товара отдельными партиями в каждой отдельной накладной указывается: номер Договора, наименование Товара, его количество, количество упаковок, вес брутто и нетто. Исправления, дописки и подчистки в накладной не допускаются.

5.4. В течение 5 календарных дней после выполнения своей обязанности по поставке Товара Поставщик обязан направить в адрес Покупателя оригиналы счетов-фактур, накладной по форме ТОРГ-12, УПД.

5.5. Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и качеству на основании данных, указанных в настоящем Договоре, а также в транспортных и сопроводительных документах. При приемке Товара от перевозчика Покупатель обязан обеспечить соблюдение установленных действующим законодательством правил, регулирующих деятельность соответствующего вида транспорта.

5.6. Порядок приемки Товара по количеству:

5.6.1. Приемка поставленного Товара по количеству производится:

- при поставке путем ее выборки Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (грузоотправителя) – на складе Поставщика (грузоотправителя);

- при поставке автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) до склада Покупателя (грузополучателя) – на складе Покупателя (грузополучателя);

- при поставке железнодорожным или автомобильным транспортом – в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров.

При доставке Поставщиком Товара в таре на склад Покупателя (грузополучателя) последний кроме проверки веса брутто и количества мест может потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте. Приемка Товара, поступившей в исправной таре, по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте производится на складе Покупателя.

5.6.2. Приемка Товара по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам Поставщика (грузоотправителя). Отсутствие сопроводительных документов не приостанавливает приемку Товара. В этом случае составляется акт о фактическом наличии Товара, в котором указывается, какие документы отсутствуют.

Количество поставленного Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в транспортных и сопроводительных документах. Если в этих документах Поставщик (грузоотправитель) указал вес Товара и количество мест, то Покупатель (грузополучатель) при приемке Товара должен проверить его вес и количество мест. Проверка веса нетто производится в порядке, установленном стандартами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией для каждого вида Товара.

При невозможности провести взвешивание Товара без тары, определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения Товара и веса тары после освобождения ее из-под Товара. Результаты проверки оформляются актами. Акт о весе тары должен быть составлен не позднее 10-ти календарных дней после ее освобождения, а о весе тары из-под влажного Товара - немедленно по освобождении тары из-под Товара. Определение веса нетто путем вычета веса тары из веса брутто по данным, указанным в сопроводительных и в транспортных документах, без проверки фактического веса брутто и веса тары не допускается.

Выборочная (частичная) проверка количества Товара с распространением результатов проверки какой-либо части Товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией.

5.7. Порядок приемки Товара по качеству:

5.7.1. Приемка Товара по качеству осуществляется на складе Покупателя (грузополучателя).

Одновременно с приемкой Товара по качеству производится проверка комплектности Товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, технических условий, нормативно-технической документации, спецификаций, чертежей, образцов и т.п.

5.7.2. Приемка Товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, нормативно-технической документацией, условиями поставки, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация и т. п.). Отсутствие сопроводительных документов не приостанавливает приемку Товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

Выборочная (частичная) проверка качества Товара с распространением результатов проверки качества какой-либо части Товара на всю партию допускается в случаях, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией.

5.8. Если при приемке Товара будет обнаружено несоответствие качества и комплектности согласно пунктам 5.6. и 5.7. Договора поставленного Товара условиям данного Договора и сопроводительной документации, то Покупатель (грузополучатель) обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность Товара и вызвать для участия в совместной приемке Товара представителя Поставщика (грузоотправителя). Уведомление о вызове представителя должно быть направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного уведомления, позволяющего установить факт получения соответствующего уведомления, не позднее 3-х календарных дней с момента выявления недостачи. Представитель Поставщика (грузоотправителя) обязан не позднее 24 часов с момента получения уведомления письменно заказным письмом или посредством электронного уведомления, позволяющего установить факт получения соответствующего уведомления, сообщить Покупателю (грузополучателю) о намерении участвовать в дальнейшей приемке.

Представитель Поставщика (грузоотправителя) обязан явиться для проведения совместной приемки и составления акта о недостаче Товара не позднее чем в пятидневный срок после получения вызова.

При неявке представителя Поставщика (грузоотправителя) по вызову Покупателя (грузополучателя), а равно в случае неполучения Покупателем письменного сообщения Поставщика о намерении участвовать в дальнейшей приемке, приемка Товара по количеству и качеству и составление акта о недостаче производится Покупателем в одностороннем порядке.

5.9. В Актах о недостаче Товара и о несоответствии качества и комплектности указываются характер недостатков, причины их возникновения, сторон, на которую возлагается обязанность по их устранению, и сроки устранения (в случае, если стороны не согласовали такие сроки, недостатки должны быть устранены в течение 15 календарных дней после предъявления соответствующего требования Покупателем).

В случае явки представителя Поставщика в указанный срок, соответствующий акт составляется сторонами совместно и подписывается их уполномоченными представителями. Представитель Поставщика обязан иметь при себе оригинал доверенности с правом подписи.

5.10. Акты о недостаче Товара и о несоответствии качества и комплектности служат основанием для определения прав и обязанностей сторон по устранению выявленных недостатков и предъявлению связанных с этим требований, в том числе требований, указанных в разделе 6 настоящего Договора. В случае выявления недостатков Поставщик считается исполнившим свою обязанность по надлежащей поставке Товара только после их устранения.

5.11. Отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих качество Товара, является ненадлежащей поставкой. В этом случае Поставщик обязан незамедлительно передать Покупателю отсутствующие документы. Оплата Товара в отсутствие указанных документов не производится.

5.12. Стороны согласовали, что само по себе нарушение правил приемки Товара не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований Покупателя, основанных на недостатках качества, комплектности и пр. В противном случае Поставщик обязан доказать, что нарушение правил приемки повлекло возникшие недостатки.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку поставки Товара, непоставку либо недопоставку, за нарушение срока устранения недостатков Товара, либо срока замены Товара, срока передачи документации, предусмотренной пунктом 2.6 Договора, Поставщик уплачивает по требованию Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, непоставленного, недопоставленного либо некачественного Товара, за каждый день просрочки, недопоставки. Неустойка рассчитывается за нарушение каждого обязательства.

6.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику по настоящему Договору.

6.3. При обнаружении недостатков Товара в процессе его приемки либо в течение гарантийного срока Покупатель имеет право потребовать безвозмездного устранения недостатков, уменьшения покупной цены или возмещения расходов, связанных с устранением недостатков.

В случае, если недостатки делают невозможным использование Товара по назначению (существенные недостатки) и не могут быть устранены Поставщиком в течение срока, указанного в п. 5.9 настоящего Договора, Покупатель имеет право:

- потребовать от Поставщика замены товара и уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости Товара и его удержания из сумм, подлежащих уплате Продавцу по настоящему Договору;

- отказаться от исполнения договора и требовать уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости Товара или его удержания из сумм, подлежащих уплате Продавцу по настоящему договору.

6.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Поставщик уплачивает штрафную неустойку за односторонний отказ от исполнения Договора в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости, непоставленного (недопоставленного) по Договору Товара в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика об отказе от исполнения Договора, а также возмещает Покупателю убытки, вызванные расторжением Договора, в полном объеме сверх неустойки.

Штрафная неустойка и убытки могут быть удержаны Покупателем из денежных средств, подлежащих уплате Поставщику по настоящему Договору.

6.5. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю по его вине.

6.6. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Поставщик заверяет, что:

- имеет необходимые для исполнения настоящего Договора материальные и трудовые ресурсы, допуски, лицензии и специальные разрешения;

- Договор подписан уполномоченным лицом, исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- заключение настоящего Договора и исполнение его условий не приведет к нарушению учредительных документов Поставщика и положений законодательства Российской Федерации;

- перед заключением данного Договора были соблюдены необходимые корпоративные процедуры и получены все требующиеся одобрения, разрешения и согласования органов управления Поставщика;

- Поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, Поставщиком своевременно предоставляется в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность;

- все операции Поставщика по приобретению и реализации товаров, работ, услуг будут полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе стоимости товаров, работ, услуг, и произведет уплату соответствующих сумм НДС в бюджет;

- Поставщик предоставит Покупателю надлежащим образом оформленные первичные документы.

Перечисленные в настоящем пункте Договора заверения Поставщика об обстоятельствах имеют существенное значение для Покупателя. Поставщик обязуется по требованию Покупателя предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Покупателя. В случае недостоверности заверений об обстоятельствах и/или при отказе Поставщика представить документы, подтверждающие гарантии и заверения, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. от суммы договора за каждое недостоверное заверение либо за каждый случай отказа в предоставлении запрошенных документов, но не более 10% от суммы Договора (спецификации).

6.7. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ

- возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС;

- возмещает Покупателю 20 (двадцать) % от суммы расходов, исключенных для целей налогообложения по налогу на прибыль, а также все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате пеней и штрафов, доначисленных из-за исключения расходов для целей налогообложения в связи с непринятием их к вычету в целях исчисления налога на прибыль

по причинам, связанным с Поставщиком (в том числе при недостоверности заверений Поставщика об обстоятельствах).

Указанные в настоящем пункте Договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований (в т.ч. требований третьих лиц) или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

6.8. Помимо предусмотренных настоящим Договором мер ответственности стороны несут иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6.9. Уступка права требования Поставщиком по настоящему Договору без письменного на то согласия Покупателя не допускается. В случае если Поставщик произвел уступку права требования по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от размера уступленного требования. Покупатель имеет право удержать данный штраф из сумм, причитающихся уплате Поставщику по настоящему Договору.

6.10. Предусмотренные Договором неустойки/штрафы/пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком обязательств являются штрафными. Убытки, причиненные Покупателю неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить в полном объеме сверх неустойки/штрафа/пени.

6.11. Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

7. Освобождение от ответственности

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

7.3. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства сторон прекращаются.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области. До передачи спора на рассмотрение суда обязателен претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента получения ее стороной.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Документы, полученные электронным сообщением, имеют юридическую силу оригиналов до момента получения последних посредством заказной или курьерской почты. Оригиналы документов должны быть отправлены стороне по Договору не позднее того дня, в который документ был отправлен электронным сообщением или иными видами связи.

9.2. Поставщик с оформленным с его стороны Договором обязан представить Покупателю заверенные копии следующих документов:

- устав, дополнения и изменения к нему, а также иные учредительные документы;

- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения в случае осуществления деятельности, необлагаемой НДС;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой выдачи не позднее чем за 3 (три) месяца до подписания Договора;

- решение учредителя или протокол общего собрания о назначении директора, доверенности, иные документы, подтверждающие полномочия представителей организации на подписание Договора, актов, счетов-фактур и иных документов;

- лицензию, выписку из реестра членов саморегулируемой организации, если деятельность контрагента подлежит лицензированию и/или требует получения свидетельства о допуске к определённым видам работ;

- документы, подтверждающие адрес фактического местонахождения Поставщика;

- бухгалтерский баланс за последний отчетный период;

- отчет о финансовых результатах;

- налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за последний налоговый период (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну и персональные данные сторон и их работников, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

9.4. Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию заинтересованной стороны в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Договор (спецификация) может быть расторгнут Покупателем полностью или частично в одностороннем внесудебном порядке путем отказа от исполнения Договора (спецификации) без компенсации Поставщику затрат и убытков, которые последний может понести в связи с расторжением Договора (спецификации), в следующих случаях:

- нарушения срока предоставления Покупателю документации, относящейся к Товару, более чем на 10 (десять) календарных дней;

- нарушения срока поставки Товара либо нарушение срока устранения недостатков и/или замены Товара, нарушения срока выполнения работ либо невыполнения иных обязательств в сроки, предусмотренные Договором (спецификацией) более чем на 10 (десять) календарных дней;

- несоответствие поставленного Товара либо входящих в него узлов и деталей требованиям (в том числе комплектности, ассортимента), гарантиям, целям, заверениям, установленным Договором (спецификацией);

- утраты интереса Покупателя к исполнению Поставщиком своих обязательств, вследствие просрочки исполнения обязательств Поставщиком. Убытки, причинённые Поставщику досрочным прекращением Договора/спецификации, не возмещаются.

9.5. Если иное не установлено в спецификации, Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими работниками, а также третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения обязанности по доставке Товара по настоящему Договору, действующего на территории Покупателя Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «СУМЗ».

Если Покупателем будет установлен факт нарушения пропускного или внутриобъектового режима, он обязан немедленно сообщить об этом Поставщику, а Поставщик обязан принять меры по прекращению нарушения.

Если поведение сотрудников Поставщика образует состав преступления или административного правонарушения, Покупатель вправе принять меры к задержанию нарушителя.

Если поведение сотрудника Поставщика не является правонарушением, но нарушает пропускной или внутриобъектовый режим, Покупатель имеет право выдворить его за пределы своей территории.

О нарушении пропускного и внутриобъектового режима АО «СУМЗ» работником Поставщика или третьим лицом, привлеченным Поставщиком для исполнения обязанностей по доставке Товара по настоящему Договору, составляется соответствующий акт, являющийся основанием для уплаты Поставщиком Покупателю штрафа в следующих размерах:

• за нахождение сотрудника Поставщика на территории Покупателя без пропуска, а равно с просроченным пропуском – 1000 рублей за каждый факт нарушения;
• за нахождение сотрудника Поставщика на территории Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения при условии подтверждения данного факта соответствующим актом на основании показаний прибора Алкометр, прошедшего соответствующую поверку –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• при обнаружении у сотрудника Поставщика алкогольных напитков, наркотических веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, ядовитых или сильнодействующих веществ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае систематического (не менее 2-х раз) нарушения запретов нахождения сотрудников Поставщика на территории Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или нарушения запретов на наличие у сотрудников Поставщика на территории Покупателя алкогольных напитков, наркотических веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, ядовитых или сильнодействующих веществ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае выявления факта кино-, видео-, фотосъемки на территории Покупателя без письменного разрешения Покупателя – 5000 рублей за каждый факт нарушения;
• при вывозе, выносе сотрудником Поставщика товарно-материальных ценностей с территории Покупателя без разрешающих документов, а равно с просроченными документами –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• за курение сотрудником Поставщика на территории Покупателя вне специально отведенных мест –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

Акт подписывается со стороны Покупателя лицом, выявившим нарушение, со стороны Поставщика лицом, допустившим нарушение. В случае, если лицо, допустившее нарушение отказывается от подписания акта, Покупатель делает в нем соответствующую отметку.

Составленный акт является безусловным основанием для произведения Покупателем удержания штрафов, указанных выше, из сумм, причитающихся выплате Поставщику по настоящему Договору. Копия акта направляется Покупателем Поставщику.

9.6. Если иное не установлено в спецификации, Поставщик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками, а также третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения обязанностей по доставке Товара по настоящему Договору, действующего на территории Покупателя Положения о движении по территории АО «СУМЗ» негабаритных транспортных средств.

9.7. Скорость движения автотранспорта Поставщика по территории Покупателя не должна превышать 20 км/ч, а в местах возможного появления людей - 2 км/ч.

9.8. Настоящий Договор не является Договором присоединения. стороны признают, что они были свободны в определении условий при заключении настоящего Договора.

9.9. Односторонний отказ от исполнения Договора (спецификации) производится путем направления другой стороне уведомления. В уведомлении указывается дата расторжения Договора (спецификации).

9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.11. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.202_ г., а в части исполнения принятых на себя обязательств – до их полного исполнения.

Обмен электронными документами

10.1. В целях исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, стороны вправе осуществлять по телекоммуникационным каналам связи обмен электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью в порядке, определенном настоящим разделом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны для организации ЭДО используют КЭП, что предполагает получение сторонами квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае наличия у сторон нескольких уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору, каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную КЭП, подтвержденную квалифицированным сертификатом, и доверенность в отношении этого лица. При подписании документа уполномоченным лицом по доверенности впервые, направляющая сторон обязана предоставить скан-копию доверенности.

В случае, если владелец квалифицированного сертификата ключа подписи, подписавший документ с помощью КЭП, не является лицом, действующим от имени стороны ЭДО без доверенности, то сторона должна предоставить доверенность, заверенного подписью руководителя и печатью организации, подтверждающего полномочия лица, уполномоченного подписывать документы электронной подписью. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные), удостоверенные надлежащим образом КЭП электронные документы (Договор, приложения к нему, спецификации, счета-фактуры, ТОРГ-12, универсальный передаточный документ и т.п. документы, подтверждающие поставку товаров) равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанным собственноручно.

10.3. В следствии причин технического или/и иного характера, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стороны вправе осуществлять обмен документами на бумажном носителе с их подписанием уполномоченными лицами. Сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону об изменении порядка обмена документами. При получении уведомления в соответствии с условиями настоящего пункта, вторая сторон обязана в течение 1 (одного) рабочего дня подтвердить получение такого уведомления. В случае, когда одна сторон ненадлежащим образом уведомила или не уведомила другую сторону об изменении порядка документооборота, такая сторон обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки. В этом случае, направляющая стороне считается исполнившей свои обязательства по направлению, выставлению и передаче электронных первичных учетных документов надлежащим образом.

10.4. В случае противоречия между документом в электронном виде и документом на бумажном носителе, имеющими одинаковые реквизиты, приоритетную силу имеет документ на бумажном носителе.

10.5. Стороны обмениваются электронными документами через Оператора ЭДО. Каждая из сторон самостоятельно осуществляет оплату услуг привлеченного ей Оператора ЭДО. Взаимодействие по телекоммуникационным каналам связи через разных Операторов ЭДО осуществляется при наличии у данных Операторов ЭДО совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи электронных документов. В случае использования сторонами разных Операторов ЭДО, взаимодействие осуществляется через роумингового оператора (роуминг).

10.6. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки исполнения и/или искажения содержания электронных документов, возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи.

10.7. Датой получения документа в системе от направляющей стороны, считается дата, указанная в подтверждении от Оператора ЭДО получающей стороны. Документ, поступивший и подтвержденный Оператором, считается полученным стороной. Приемка товара осуществляется в сроки и в порядке, установленным настоящим Договором.

10.8. В случае передачи стороне электронного документа с ошибкой, сторона, которая выявила ошибку направляет уведомление другой стороне о необходимости исправить документ. Сторона, допустившая ошибку, предоставляет другой стороне исправленный документ в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления.

10.9. Каждая из сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. В каждом случае получения подписанного электронного документа получающая сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

11. Юридические адреса сторон и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки оборудования

№________ от «__»____________ 20__г.

Спецификация № ___ от «___» ________________ 20___г.

Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице заместителя директора по коммерческим и финансовым вопросам А.Н. Кукушкина, действующего на основании доверенности № 45/126-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть811 от 28.07.2023г., с одной стороны,

и (Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице (Ф.И.О., должность уполномоченного лица), действующего на основании (Доверенности/Устава), с другой стороны, с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: сумма с НДС прописью рублей, в том числе НДС (ставка %) - сумма цифрами рублей.

2. Порядок расчетов:

2.1. оплата 100% стоимости Товара производится в течение _______ календарных дней с даты подписания ТОРГ-12, УПД.

3. Срок поставки Товара: до _____20__г.

4. Условия поставки: _________(базис поставки) г.______ (Инкотермс 2010), вид транспорта, способ доставки (самовывоз либо транспортным средством Поставщика), место/адрес поставки, адрес склада для самовывоза, вид тары.

5. Грузополучатель, его отгрузочные реквизиты: (при ж/д поставке – ж/д реквизиты)

6. Перечень документов, предоставляемых Поставщиком при передаче Товара Покупателю:

(выбрать необходимое из перечня или дополнить)

- копия ввозной таможенной декларации на поставляемый Товар;

- копия экспортной декларации на Товар(предоставляется по требованию Покупателя);

- упаковочные листы к каждому грузовому и товарному месту;

- копия сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего соответствие Товара требованиям технических регламентов ЕАЭС;

- оформленный гарантийный талон;

- оформленный паспорт самоходной машины;

- иные документы, указанные в Договоре и приложениях к нему.

8. Гарантийный срок: ___ месяцев с даты поставки и подписания сторонами ТОРГ–12/УПД.

Покупатель Поставщик

___________________ /А.Н. Кукушкин/ ________________ /__________________/

м.п. м.п.

Письмо_запрос