Тендер - Уголь (Уголь согласно перечню. Документация по процедуре для обязательного ознакомления - в папке "Закупочная документация"). Номер: 2101087/1. Категория: Химическая продукция и реагенты №291861967

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• instruktsiya_docx.docx
• kriterii_otsenki_xls.xls
• svedeniya_o_funkts_khar_kakh_d.docx
• tekhnicheskoe_zadanie_ugol_doc.docx
• tkp_forma_ugol_xlsx.xlsx

Приложение к Заявке

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о проведении запроса предложений, в том числе условия и порядок проведения запроса предложений в электронной форме, проект договора, мы,

,

(полное наименование организации – Участника закупки по учредительным документам)

в лице

(наименование должности Руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

заявляем, что предлагаем поставить товары с функциональными и качественными характеристиками, указанными в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с даннымиx - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Инструкция

по оформлению и подаче предложений

для участия в закупочных процедурах на SRM СИБУР

Настоящий запрос не является офертой.

Настоящая процедура не является аукционом или конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса РФ.

2023 г.

Содержание:

1. Общие условия 3

2. Порядок проведения закупочной процедуры 3

3. Порядок оформления и подачи заявок на участие в процедуре выбора 4

4. Требования к формированию ценового предложения 7

5. Требования к Претендентам закупочной процедуры 8

6. Определение победителя закупочной процедуры 9

7. Порядок заключения договора по итогам закупочной процедуры 9

Мы постоянно работаем над улучшением наших закупочных процедур. Вы всегда можете направить свои замечания или предложения, воспользовавшись формой на нашем сайте: https://www.sibur.ru/procurement/contact-us/

Будем признательны за Вашу обратную связь!

Общие условия

Опубликование информации о проведении процедуры выбора контрагента/закупочной процедуры не является офертой. Процедура выбора контрагента не является торгами.

Подавая предложение к закупочной процедуре (далее – «Предложение»), организация (далее – «Претендент»), тем самым, соглашается со следующими условиями:

• Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки к участию в процедуре выбора контрагента, относятся на счет Претендента;
• Заказчик не несет ответственности за убытки Претендентов, представляемых ими лиц или третьих лиц, включая упущенную выгоду, в связи с отказом от допуска Претендентов к участию в процедуре выбора контрагента, ее отменой, а также отказом заключить договор по результатам проведенной процедуры;

В случае заключения договоров по итогам проведения процедуры выбора контрагента, договоры заключаются с Заказчиком настоящей процедуры или указанным им лицом.

Получение Претендентами информации о проведении закупочной процедуры, закупочной документации, а также подача предложений по закупочной процедуре (включая все приложения) осуществляется в электронном виде через SRM СИБУР (электронный адрес в интернете https://srm.sibur.ru ).

В целях содействия честному и этичному ведению бизнеса, поддержания положительной деловой репутации компании, соблюдения норм антикоррупционного законодательства, а также эффективного управления конфликтами интересов в СИБУРе принят ряд основополагающих документов, которым руководствуется каждый сотрудник компании, независимо от занимаемой должности и положения. Ознакомиться с документами можно на официальном сайте (электронный адрес в интернете https://www.sibur.ru/compliance/)

О фактах нарушения норм делового поведения и этики или проявлениях коррупции с участием представителей СИБУРа просим сообщить на независимую горячую линию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или заполнить форму на сайте https://sibur.deloitte-hotline.ru

Порядок проведения закупочной процедуры

Заказчик предоставляет необходимые разъяснения и уточнения в области предмета закупки, осуществляет предварительную квалификационную оценку Претендента и поступившего предложения. Организатор предоставляет необходимые разъяснения и уточнения в области организационных моментов, сроков и этапов проведения закупочной процедуры, осуществляет оценку поступивших заявок на предмет соответствия требованиям, изложенным в настоящей Инструкции, иных необходимых мероприятий.

По итогам рассмотрения предложений Заказчик вправе принять решение о дополнительном проведении коммерческих переговоров и/или процедуры переторжки, предоставив, тем самым, Претендентам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность своих предложений.

Особенности проведения переторжки:

Переторжка проводится путем фиксации обновленной цены в интерфейсе площадки SRM СИБУР прикреплением обновленного коммерческого предложения в SRM СИБУР

Изменение цены, предлагаемой Претендентами в ходе переторжки, возможно на любую сумму и в любую сторону без изменения других параметров предложения (сроки, условия оплаты, условия выполнения работ, иные условия).

В случае отказа Претендента закупочной процедуры от участия в переторжке его окончательным ценовым предложением считается ранее направленное коммерческое предложение.

Особенности проведения коммерческих переговоров:

Сроки, место и форма проведения коммерческих переговоров определяются Заказчиком закупочной процедуры;

В ходе проведения коммерческих переговоров Претендент может изменить любые из параметров своего коммерческого предложения (цена, сроки, условия оплаты, условия выполнения работ, иные условия);

По итогам проведенных коммерческих переговоров Претендент обновляет свое предложение путем прикрепления обновленного коммерческого предложения в SRM СИБУР. Не допускается прикрепление обновленного коммерческого предложения с условиями отличными от зафиксированных в ходе проведения коммерческих переговоров.

Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения переторжки и/или коммерческих переговоров без объяснения причин и считать окончательными ранее поданные предложения Претендентов.

2.9. Закупочная процедура может быть признана несостоявшейся или отменена полностью, либо частично по одному или нескольким лотам Заказчиком в любое время.

Порядок оформления и подачи заявок на участие в процедуре выбора

Для участия в закупочной процедуре Претенденту необходимо предоставить предложение по закупочной процедуре в электронной форме через SRM СИБУР, а также иные документы, указанные в требованиях к закупочной процедуре в SRM СИБУР.

Претендент предоставляет предложение в закупочной процедуре в электронной форме через SRM СИБУР (https://srm.sibur.ru) после прохождения полной регистрации. По вопросам регистрации на портале SRM СИБУР необходимо обращаться в адрес технической поддержки по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; либо по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 40-58).

Все документы, входящие в состав предложения Претендента, должны быть представлены в электронном виде в формате сканированного изображения документа PDF. Кроме этого, дополнительно, часть документов может быть запрошена в редактируемом формате.

Примечание: размер каждого прикрепляемого файла не должен превышать 30 Мб. Каждый документ должен быть представлен отдельным файлом. Допускается группировка и сжатие файлов с использованием программных архиваторов.

Перед подачей предложения претендент имеет возможность:

1) ознакомиться с политикой охраны труда и промышленной безопасности ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» на корпоративном сайте https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/

2) пройти самооценку посредством заполнения Чек-листа, содержащего квалификационные критерии по видам деятельности, соответствие которым потребуется для выполнения работ/оказания услуг. Форма Чек-листа самооценки доступна для скачивания с корпоративного сайта ПАО «СИБУР Холдинг» по следующей ссылке: https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/

Не допускается разбиение предмета закупочной процедуры на части, то есть подача ценового предложения на часть предмета закупочной процедуры, за исключением случаев, когда:

а) проводится многолотовая процедура;

б) лот, делимый по номенклатуре или объему и об этом прямо указано в закупочной документации.

Претендент в рамках каждого этапа закупочной процедуры предоставляет только одно предложение в отношении предмета закупочной процедуры, за исключением случаев, когда закупочной документацией прямо предусмотрено предоставление альтернативных предложений.

Предложения подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия документов.

Заказчик и Организатор вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию как до момента поступления заявок в адрес Заказчика, так и в рамках рассмотрения заявок Претендентов. В случае если Заказчик или Организатор сочтет необходимым внести такие изменения либо уточнения в настоящую Инструкцию, в адрес Претендента направляется соответствующая информация. С момента направления информации об изменении и/или уточнении настоящей Инструкции в адрес Претендента такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью Инструкции.

Направленные Претендентами предложения фиксируются в системе SRM СИБУР (портал srm.sibur.ru) с указанием времени их подачи и остаются недоступными для Заказчика и Организатора до завершения срока подачи заявок.

Претендент несет ответственность за соблюдение действующего законодательства о защите персональных данных и обязуется обеспечить обезличивание любых персональных данных, содержащихся в документации, необходимой для участия в закупочной процедуре. При предоставлении для участия документов, содержащих персональные данные каких-либо лиц, Заказчик, Организатор и Претендент обязуются соблюдать следующие условия:

Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.

Претендент передает Заказчику персональные данные своих работников и иных лиц, необходимые для целей участия в настоящей закупочной процедуре, после получения от Работников, иных лиц, персональные данные которых планируется передать (далее по тексту п. 3.16 - Работники), согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу.

Стороны в отношении персональных данных Работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.

Заказчик, Организатор обязуются предоставить по запросу Претендента список лиц, которые будут иметь доступ к персональным данным, предоставленным в ходе проведения закупочной процедуры.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные планируется распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением случаев, когда доступ к персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в соответствии с законодательством РФ не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности.

Заказчик/Организатор обязаны сообщить Работнику Претендента, чьими персональными данными она располагает, информацию о наличии персональных данных, относящихся к такому лицу, о планируемой обработке его персональных данных в информационной системе, целях такой обработки, предполагаемых пользователях персональных данных, а также правах такого лица в отношении его персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении лица или его законного представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса такого лица или его законного представителя.

Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены лицу, чьими персональными данными обладают Стороны, в доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим лицам.

Стороны по требованию лица, чьими персональными данными они обладают, после уточнения персональных данных такого лица обязаны их блокировать или уничтожать в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

Претендент поручает Заказчику и Организатору обработку персональных данных своих Работников. Заказчик и Организатор обязуются обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать при этом принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных данных и все требования в отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ.

Претендент поручает Заказчику и Организатору выполнение любых действий (операций) с персональными данными Работников, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях участия Претендента в настоящей закупочной процедуре.

При обработке персональных данных Стороны принимают организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:

• определяют угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
• применяют организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
• применяют средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия;
• принимают меры по обнаружению фактов возможного несанкционированного доступа к персональным данным и блокированию такого доступ;
• восстанавливают персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним;
• устанавливают правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивают регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.

Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются в случае:

• прекращения деятельности одной из Сторон;
• истечения срока обработки персональных данных (если такой устанавливается Сторонами);
• обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение его персональных данных (в соответствии с требованиями законодательства);
• обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных пациента, переданных другой Стороне;
• по достижении целей обработки персональных данных и по окончании проведения настоящей закупочной процедуры.

Направляя предложение к закупочной процедуре, Претендент подтверждает, что ознакомился с проектом Договора, в т.ч. с перечнем существенных пунктов Договора (при наличии таковых), указанным в закупочной процедуре. Направление Предложения к закупочной процедуре автоматически подтверждает согласие претендента с тем, что внесение изменений в типовую форму договора или существенные условия договора (указанные в закупочной процедуре) путем направления Протокола разногласий в адрес Заказчика, может являться основанием для не допуска претендента до дальнейшего участия в закупочной процедуре.

Требования к формированию ценового предложения

Ценовое предложение Претендента представляет собой совокупную стоимость всех работ, услуг, материалов и прочих затрат, предусмотренных техническим заданием. При наличии, необходимо указать особенности налогообложения в отношении Претендента отдельной строкой

Заказчик оставляет за собой право потребовать предоставление безусловной и безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа на сумму аванса, также банковской гарантии на исполнение обязательств по договору в период его исполнения и на гарантийный период по форме, приведенной в приложениях к закупочной процедуре.

На этапе закупочной процедуры Заказчик вправе потребовать предоставление Комфортного письма от Банка(ов) с подтверждением возможности предоставления Банковской(их) гарантии(й) по форме, приведенной в приложениях к закупочной процедуре.

Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:

• Текст банковской гарантии возврата авансового платежа / исполнение обязательств/ обязательства в гарантийный период по Договору должен соответствовать требованиям (указанным в закупочной процедуре) и подлежит предварительному (до даты ее выдачи) согласованию с Заказчиком.
• Банк-гарант должен иметь долгосрочный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА (АКРА) [1] , действующего на дату проведения закупочной процедуры [2] :
• АКРА не ниже A+ (RU)

При этом Банк-гарант должен быть дополнительно согласован с Заказчиком. Требования к Банкам-гарантам актуальны на момент публикации закупочной процедуры и могут корректироваться.

Заказчик оставляет за собой право рассмотреть на приемлемость банки, не соответствующие вышеуказанным требованиям, при обращении Претендента.

• Срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа /исполнения обязательств по договору/ обязательства в гарантийный период должен минимум на 60 календарных дней превышать срок возврата авансового платежа /исполнения обязательств/ окончания гарантийного срока.
• Все расходы, связанные с выдачей, внесением изменений (в том числе продление срока действия) банковской гарантии относятся на счет Претендента.

Требования к Претендентам закупочной процедуры

К участию в закупочной процедуре допускаются Претенденты, удовлетворяющие следующим общим обязательным требованиям:

Претендент должен быть платежеспособным, не находится в состоянии ликвидации и реорганизации, в процедуре банкротства;

На имущество Претендента не должен быть наложен арест, либо в отношении него не должны быть осуществлены иные ограничения гражданских прав.

Заказчик вправе не допустить Претендента к участию в закупочной процедуре, в числе прочего, в следующих случаях:

Претендент не предоставил необходимые документы в срок, указанный в карточке закупочной процедуры в SRM СИБУР и настоящей Инструкции;

Претендентом предоставлен неполный перечень документов, указанный в закупочной процедуре;

Предоставленные Претендентом документы оформлены ненадлежащим образом либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям настоящей Инструкции и закупочной документации;

Документы подписаны лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий (если документ требует подписания со стороны Претендента).

Претендентом предоставлено предложение, которое полностью или частично не соответствует требованиям Технического задания. [3]

Определение победителя закупочной процедуры

Победителем признается Претендент, предложивший наиболее выгодные для Заказчика условия с учетом уровня квалификации Претендента.

Для определения наиболее выгодных условий при оценке и сопоставлении Предложений Претендентов Заказчиком учитываются следующие группы критериев:

• квалификационные (ранее имеющийся положительный опыт в области предмета закупки, репутация и надежность организации, обеспеченность ресурсами, квалификация персонала, наличие системы контроля качества и пр.). Участник должен соответствовать Критериям квалификационного отбора, до стадии выбора допускаются участники, набравшие 1,40 балла;
• технические (комплексная оценка предлагаемого оборудования, материалов, сроки выполнения работ, методы и общие подходы к выполнению работ, и пр.);
• коммерческие (стоимость предложения, условия оплаты, авансирование, гарантии исполнения обязательства и пр.).

Уведомление о признании Претендента победителем, а также уведомление об итогах закупочной процедуры осуществляется через SRM СИБУР (электронный адрес в интернете https://srm.sibur.ru ) по электронной почте.

Порядок заключения договора по итогам закупочной процедуры

Договор заключается между Претендентом, признанным победителем по итогам проведения закупочной процедуры, и Заказчиком, либо указанным им лицом.

Заказчик оставляет за собой право заключить договор с другим Претендентом, предложившим следующее, после победителя, выгодное предложение, в случаях если по результатам проведения закупочной процедуры Претендент, признанный победителем:

- откажется от подписания договора,

- представит протокол разногласий к пунктам договора, изменение которых не предусматривалось или не было отражено в протоколе разногласий, рассматриваемом в рамках закупочной процедуры.

Если Банк-гарант имеет несколько рейтингов, для оценки применяется наименьшее эквивалентное значение из указанных рейтингов. Кредитный рейтинг банка от вышеуказанных рейтинговых агентств доступен на официальном сайте банка, а также в открытом доступе на различных ресурсах в сети Интернет. ↑

Сумма каждой гарантии, планируемой к выпуску не превышает 3 млрд.руб. и срок ее действия не более 3-х лет. В случае превышения указанной суммы и/или срока требуется дополнительное согласование Заказчика. ↑

Указанные в разделе 5.2 причины отказа Претенденту на участие в тендере не являются исчерпывающими. ↑

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

2

Примечание

Претендент должен соответствовать критериям квалификационного отбора, для неквалифицированных участников обязательно предоставление документа самооценки «Критерии оценки», до стадии выбора допускаются участники, набравшие 1,40 балла

3

Делимость лота(-ов)

Неделимый лот

4

Сроки проведения
конкурентной
процедуры

Дата начала приема заявок: 20.02.2025 г.

Дата и время окончания приема заявок: 27.02.2025 г. 12:00 ч (время московское)

Вскрытие конвертов: 29.01.2025 г. 11:00 ч (время московское)

5

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

6

Период поставки /
выполнения работ /
услуг
в соответствии с ТЗ

Дата поставки не позднее
24.04.2025 г.

7

Условия оплаты

Оплата производится в рублях. 100% оплата производится в первый рабочий четверг по истечении 30 календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой подписания Заказчиком товарной накладной (Торг-12) и/или акта выполненных работ, при условии наличия подписанных оригиналов договора, спецификации и первичных бухгалтерских документов.

8

По организационным и техническим вопросам обращаться:

Тарасенкова Татьяна Алексеевна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9

Прочие условия

Безопасность и качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, и иным стандартам, в соответствии с которыми Товар изготовлен.

Заявки без заполненных форм документов («ТКП форма», «Критерии оценки», «Сведения о функц. хар-ках») рассматриваться не будут.

- Посмотреть таблицу с даннымиЕУФ_ДПр_04_75_21

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

(разовая поставка)

г. ______________ « » 20 .

Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг»)/ Предприятие Группы СИБУР (указать полное и сокращенное наименование), именуемые в дальнейшем «Покупатель» или «Предприятие», с одной стороны, и

____________________________________________________________(указать полное и сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик» или «Контрагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя или его грузополучателя оборудование, указанное в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар или организовать его приемку грузополучателем и оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения №1 (далее по тексту «Договор»).

Наименование Товара, цена, его техническое описание, грузополучатель и грузоотправитель, срок поставки Товара указаны в Приложении № 1 к Договору (далее-Приложение).

Досрочная поставка Товара допускается не ранее 30 (тридцати) календарных дней до срока поставки, согласованного в Приложении № 1 к Договору. В иных случаях досрочная поставка Товара осуществляется только при наличии предварительного письменного согласия Покупателя.

В случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, последний вправе, незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара) уведомив Поставщика по электронной почте, принять Товар на ответственное хранение. При этом Покупатель не ранее 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих первому дню срока поставки, предусмотренного в Приложении № 1 к Договору, подписывает Товарную накладную. Датой поставки в случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта считается дата подписания Покупателем Товарной накладной без замечаний. Все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара, учтены Сторонами в стоимости Товара.

1.4. Поставщик осведомлен и согласен, что для Покупателя представляет интерес весь Товар, указанный в Приложении, а не его часть.

Качество Товара

2.1. Качество, технические характеристики, комплектность Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества в отношении Товара, а также техническим требованиям Покупателя (опросным листам, чертежам, техническому заданию, техническим характеристикам), которые указываются в Приложении № 1. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующей документацией производителя.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее чем за 3 года до передачи Товара Покупателю, если иное прямо не предусмотрено Договором. 2.3. Товар считается ненадлежащего качества, в том числе, если он является контрафактным. Под контрафактным понимается товар или часть товара неустановленного производителя, либо товар, на котором присутствуют товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования, нанесенные без соответствующего права использования, товар, не прошедший проверку оригинальности, установленную производителем с помощью технических средств, таких как QR код и др., товар, в отношении которого есть письменное заявление от представителя производителя о его контрафактности, товар с поддельными документами, подтверждающими его соответствие обязательным требованиям по качеству и безопасности (техническими регламентами, паспортами, сертификатами, разрешениями, декларациями и пр.), товар, не прошедший экспертизу на соответствие товара его упаковке или сертификату качества.

Цена Товара и порядок оплаты

3.1. Цена Товара определяется Сторонами в Приложении и указывается Поставщиком в товарных накладных по форме ТОРГ-12 (далее – «Товарная накладная»), составляемых на каждую партию Товара.

3.2. Если иное не оговорено в Приложении № 1, цена Товара включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: стоимость изготовления Товара, стоимость погрузки, крепления в транспортном средстве, цену тары, упаковки и маркировки Товара, транспортные расходы до места поставки, расходы по разработке технической документации, в том числе проектной, предусмотренной Договором, все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, действующие на территории РФ, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора.

3.3. Оплата поставляемого по Договору Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки и порядке, согласованные в п. 3.4 настоящего Договора. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно.

3.3.1. За исключением случаев, когда сторонами согласована предварительная оплата Товара, оплата Товара осуществляется только при условии передачи Поставщиком Покупателю оригиналов подписанных Сторонами Договора, а также счета-фактуры, Товарной накладной, надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком, и относящейся к Товару документации (в том числе технической), перечень которой согласовывается Сторонами в Приложении к настоящему Договору.

3.3.2. В случае непредоставления оригиналов договора, счета-фактуры и Товарной накладной а также относящейся к Товару иной документации (в том числе, технической), перечень которой согласовывается Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Покупатель вправе произвести оплату в ближайший рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для в Республике Татарстан) по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.

3.3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. В случае установления цены Товара в иностранной валюте, платежи осуществляются по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату (выбрать один из вариантов: перехода права собственности на Товар ИЛИ списания денежных средств с расчетного счета Покупателя ИЛИ отгрузки Товара Поставщиком, которая определяется соответствующей отметкой в Транспортном документе).

3.4. Порядок оплаты: (выбрать нужное):

ВАРИАНТ 1 – 100% постоплата: Оплата Товара производится в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ___ календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой поставки Товара.

ВАРИАНТ 2 – 100 % предоплата: Оплата Товара производится Покупателем в порядке предварительной оплаты в размере 100% стоимости Товара в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ______ (_______________) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой заключения настоящего Договора.

ВАРИАНТ 3 – частичная предоплата: Оплата Товара производится Покупателем в порядке предварительной оплаты в размере ____ % стоимости Товара в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ______ (_______________) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой заключения настоящего Договора; окончательный расчет производится в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ___ (___________) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой поставки Товара, при наличии подлинника счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

3.5. Порядок выплаты авансового платежа:

(Пункт 3.5 подлежит обязательному включению, если предусмотрен аванс)

3.5.1. Если в соответствии с Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то Покупатель вправе потребовать предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата аванса, а Поставщик обязан предоставить такую гарантию согласно требований, указанных в Положении о банковской гарантии и требованиях к банковской гарантии настоящем Договоре.

Пункты 3.5.2. - 3.5.5. подлежат обязательному включению, если предусмотрен аванс вне зависимости от его суммы.

3.5.2. Если Стороны договорились об оплате авансового платежа без предоставления банковской гарантии, то Покупатель до выплаты аванса проводит проверку финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика, при этом Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты оплаты авансового платежа предоставить Покупателю:

- согласие на запрос Покупателем сведений из Бюро кредитных историй по форме, размещенной по адресу https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/consent-to-inquire-credit-reporting-agency/;

- копию бухгалтерской отчетности по состоянию дату, наиболее близкую к дате предоставления отчетности, - на 31 декабря предыдущего года или 30 июня текущего года: 1. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (при наличии), по состоянию на 31 декабря года предыдущего года с отметкой налогового органа о принятии или распечаткой подтверждения специализированного оператора связи об отправке отчетности, заверенные Поставщиком; или 2. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним по состоянию на 30 июня текущего года, заверенные Поставщиком).

В дальнейшем в течение всего периода действия Договора Поставщик предоставляет Покупателю вышеуказанную бухгалтерскую отчетность каждые 6 (шесть) месяцев.

3.5.3. Если документация, указанная в п. 3.5.2 Договора, не предоставлена, предоставлена не полностью или в ненадлежащем виде, или в ходе проверки финансовых показателей и платежной дисциплины Покупатель получает информацию, в том числе из общедоступных информационных ресурсов, свидетельствующую об ухудшении финансовых показателей/ платежной дисциплины Поставщика* или об изменении адреса места нахождения Поставщика, Покупатель вправе приостановить выплату аванса и запросить у Поставщика (путем направления письма по электронной почте) обеспечение возврата авансового платежа в виде банковской гарантии.

3.5.4. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, соответствующей требованиям Договора, Покупатель производит оплату аванса в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 15 календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой предоставления банковской гарантии возврата авансового платежа, при условии получения Покупателем подтверждения подлинности банковской гарантии.

3.5.5. В случае непредоставления Поставщиком банковской гарантии авансового платежа, или в случае несоответствия предоставленной банковской гарантии требованиям Договора, или в случае неполучения подтверждения подлинности банковской гарантии, Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменить условия оплаты, согласованные Сторонами в Договоре/ иной необъемлемой части Договора, и произвести оплату Товара в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 30 календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой поставки Товара.

* Под ухудшением финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика Стороны договорились понимать, включая, но не ограничиваясь, наступление любого из нижеуказанных событий:

1) существенное снижение прибыли;

2) увеличение исковой нагрузки;

3) подача заявления о банкротстве либо намерения о банкротстве;

4) приостановление операций по счетам в банках.

3.6. Авансовый платеж зачитывается в счет оплаты поставленного Товара в сумме, подлежащей оплате Поставщику. Зачет аванса производится, начиная с первого первичного документа, и по каждому следующему. Если аванс меньше или равен сумме поставленного Товара, то аванс зачитывается в полном размере. Если аванс превышает сумму поставленного Товара, то аванс зачитывается в полной стоимости Товара до полного зачета аванса. При перечислении денежных средств за поставленный Товар, оплата производится за вычетом зачтенного аванса/части аванса. Если Стороны договорятся о выплате нескольких авансовых платежей, то их зачет осуществляется методом ФИФО: последовательно в хронологическом порядке, начиная с авансов, перечисленных ранее, к авансам, перечисленным позднее.

(Примечание: условие п.3.6. подлежит включению в договор, если предусмотрена предоплата, не зависимо от суммы. В противном случае пункт подлежит исключению).

3.7. Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре. При этом если Поставщик уведомил Покупателя об изменении банковских реквизитов менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до осуществления оплаты в адрес Поставщика, Покупатель имеет право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Покупателя по оплате считается исполненной надлежащим образом.

3.8. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

3.9. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.

3.10. С момента поставки Товара и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

3.11. Согласованная Сторонами цена Товара не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

Пункты 3.12 - 3.16 (про три цены) вносятся по усмотрению ответственного лица по договору в зависимости от приобретаемой номенклатуры и критичности поставщика:

3.12. При поставке Товара в срок, указанный в Приложении, цена на Товар определяется в порядке, предусмотренном п. 3.1 настоящего Договора.

3.13. В случае поставки Товара по истечении срока, указанного в Приложении, Покупатель вправе по своему усмотрению: отказаться от приемки Товара, либо принять Товар, поставленный по истечении срока, указанного в Приложении, на условиях, которые установлены в п. 3.16 настоящего Договора.

3.14. При этом, если Покупатель не отправил уведомления об отказе в сроки, установленные п. 3.15 настоящего Договора, Товар считается принятым Покупателем на условиях, установленных в п. 3.16 настоящего Договора.

3.14.1. Поставщик обязан сообщить Покупателю и грузополучателю за 3 (три) рабочих дня до даты отгрузки Товара (по электронной почте) наименование, количество отгружаемого Товара и дату отгрузки.

3.15. При отказе от принятия Товара Покупатель направляет Поставщику уведомление по электронной почте, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока поставки Товара, указанного в Приложении. При этом Поставщик:

3.15.1. обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления Покупателем уведомления вывезти Товар или иным образом распорядиться Товаром. Если Поставщик в указанный срок не распорядился Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар по любой цене. Денежные средства, полученные от реализации Товара, Покупатель передает Поставщику за вычетом всех расходов, понесенных Покупателем в связи с хранением, реализацией Товара, а также в связи с простоем железнодорожного или автомобильного транспорта, арендой путей;

3.15.2. несет все расходы, связанные, в том числе, с хранением отгруженного Товара, с простоем транспортных средств под разгрузкой (железнодорожного или автомобильного транспорта), возвратом Товара, другие расходы, понесенные Покупателем в связи с отказом от приемки Товара;

3.16. В случае, если Покупатель принял решение принять Товар, поставленный по истечении срока, указанного в Приложении, то цена Товара, поставленного по истечении указанного срока поставки, устанавливается в размере:

3.16.1. при поставке Товара в течение 10 (десяти) дней, следующих за датой окончания срока поставки, указанного в Приложении, цена Товара, определённая в порядке, который согласован в п.3.1 настоящего Договора, уменьшается на 10 (Десять) процентов.

3.16.2. при поставке Товара по истечении 10 (десяти) дней, следующих за датой окончания срока поставки, указанного в Приложении, цена Товара, определённая в порядке, который согласован в п.3.1 настоящего Договора, уменьшается на 20 (Двадцать) процентов.

3.16.3. В этом случае:

3.16.3.1. оплата Товара осуществляется Покупателем только на основании товарных накладных и счетов-фактур или УПД, в которых цена Товара указана с учетом положений п.3.16 настоящего Договора;

3.16.3.2. товарные накладные и счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий о цене Товара, установленных в п.3.16 настоящего Договора, к оплате не принимаются и Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату Товара;

3.16.3.3. при отгрузке Товара автомобильным транспортом Поставщика и получении его по товарно-транспортной накладной, в которой цена Товара не соответствует цене, определенной в порядке, предусмотренном п.3.16 настоящего Договора, Покупатель вправе внести изменения в Транспортный документ: зачеркнуть указанную Поставщиком цену и указать цену, определяемую в соответствии с п. 3.16 настоящего Договора.

3.17. В срок до 20 ноября каждого календарного года Покупатель предоставляет Поставщику по электронной почте акт сверки взаимных расчетов в формате PDF за период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года. Поставщик обязуется в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения от Покупателя акта сверки подтвердить указанную в нем информацию, перейдя по соответствующей гиперссылке, указанной в электронном письме Покупателя. В случае несогласия с актом сверки взаиморасчетов Поставщик направляет в ответном электронном письме свой вариант акта сверки в формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально.

(п. 3.18 включается по усмотрению ответственного лица по договору).

3.18. Допускается оплата поставляемого по Договору Товара выбранным Поставщиком банком под уступку тому же банку Поставщиком денежного требования к Покупателю по обязательству последнего оплатить Товар. При этом Поставщик обязуется в письменном виде согласовывать с Покупателем выбор банка, которому планирует передать право требования Поставщика к Покупателю по Договору. Поставщик обязан направить Покупателю письменное уведомление о переходе Поставщика на факторинговое обслуживание в согласованном с Покупателем банке. Оплата поставляемого по Договору Товара осуществляется по реквизитам, указанным в уведомлении о переходе Поставщика на факторинговое обслуживание. Об изменении реквизитов для оплаты Поставщик обязан уведомить Покупателя в срок, предусмотренный п.3.7 настоящего Договора. Все риски несвоевременного уведомления об изменении реквизитов оплаты несет Поставщик.

3.19. При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком вместо Товарных накладных и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при условии соответствия их требованиям законодательства РФ.

3.20. Все предоставляемые по Договору банковские гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Положении о банковских гарантиях.

4. Условия поставки Товара

4.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

• Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.
• Поставка Товара производится партиями. Под партией Товара Стороны понимают количество Товара, поставленное по одному Транспортному документу, если иное не установлено в Приложении № 1 к настоящему Договору (под «Транспортным документом» в рамках настоящего Договора понимается транспортная, товарно-транспортная, железнодорожная накладная, а также квитанция или иной документ, подтверждающий факт перевозки Товара)

Поставка Товара осуществляется на условиях: (нужное выбрать:)

• отгрузки Товара со склада Поставщика (Грузоотправителя), расположенного по адресу: ______________________ (выборка Товара);
• доставки Товара автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) до склада Покупателя (Грузополучателя), расположенного по адресу: ___________________________;
• доставки Товара автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) до склада транспортной компании, расположенного по адресу: ___________________________.
• доставки товара железнодорожным транспортом до станции Покупателя (Грузополучателя): ___________________________________________________.

4.4.Перечень документации (в том числе, технической), которую Поставщик обязан передать Покупателю на отгруженный Товар, определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.5.Если поставляемый Товар является импортным, Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю заверенные копии декларации на товар (ДТ), подтверждающие таможенное оформление Товара при ввозе на территорию РФ с отметкой таможенного органа «выпуск разрешен».

4.6. При поставке Товара импортного производства, документация, относящаяся к Товару, должна сопровождаться переводом на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия, несет Поставщик.

4.7.В случае, когда документация, указанная Приложении № 1 или Договоре не будет передана Поставщиком одновременно с Товаром или в сроки, установленные в Договоре, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара или не осуществлять расчёты по Договору до представления Поставщиком всей документации. При этом Поставщик обязан предоставить документацию. Обязательства Покупателя по оплате Товара являются встречными по отношению к обязательству Поставщика по предоставлению Покупателю документации, указанной в Договоре и Приложении № 1.

Требования к отгрузке, маркировке, упаковке и транспортировке Товара

5.1.Общие условия

• • Датой отгрузки считается дата принятия Товара к перевозке первым перевозчиком, которая подтверждается календарным штемпелем станции отправления в железнодорожной накладной (в случае отправки ж.д. транспортом), и (или) датой проставления отметки (штампа) о принятии Товара к перевозке в ином Транспортном документе (в случае отгрузки автомобильным транспортом Поставщика или Покупателя (самовывоз)).
• Требования к таре и упаковке
• Если в Приложении не оговорено иное, то Товар передается Покупателю в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной перегрузке и хранении.
• Если в Приложении не оговорено иное, то тара (в том числе, многооборотная) и упаковка Товара (в том числе средства пакетирования), в которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются.
• Если Товар поставляется в разобранном виде в таре/упаковке, то каждое место тары/упаковки должно сопровождаться Упаковочным листом в двух экземплярах: один вне упаковки с товаросопроводительными документами, а другой внутри неё, с указанием сведений о наличии и количестве груза в таре. Если Упаковочный лист состоит из двух или более листов, внизу каждой из страниц перед последней должна быть надпись «продолжение на следующем листе».
• Покупатель оставляет за собой право проводить проверки при упаковке части и всего Товара и при подготовке к отправке до начала его отправки.
• Соблюдение любого или всех указанных требований не освобождает Поставщика от ответственности за ущерб или порчу, возникшую из-за дефектной или неподходящей упаковки, защитных средств, лакокрасочного покрытия или консервации, ненадлежащего крепления груза в транспортном средстве.
• Упаковка и крепление груза в транспортном средстве должны быть сделаны правильно и крепко, чтобы обеспечить защиту Товара от любых механических и (или) химических повреждений. На упаковке должна быть указана информация, позволяющая идентифицировать Товар (наименование, брутто, вес нетто, фирма производитель).
• Требования к маркировке
• Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена Поставщиком на металлические, пластиковые и другие ярлыки или непосредственно на тару в соответствии с требованиями действующих ГОСТов или ТУ.
• Когда в состав одного груза входит несколько мест, каждое место нумеруется и указывается общее количество.
• Транспортная маркировка на поставляемый Товар в пределах РФ может быть произведена только на русском языке.
• Если штабелирование грузовых мест не допускается, должна быть сделана соответствующая пометка.
• Хранение Товара
• Всему Товару должен быть присвоен код хранения: F - хранение вне помещений, R - хранение вне помещений, но под укрытием, W - хранение в закрытом складском помещении, T - хранение в помещениях с контролируемыми условиями окружающей среды.

Код хранения указывается: если Товар поступает в разобранном виде в таре/упаковке, то код хранения указывается на таре/упаковке, если Товар поставляется без тары/упаковки, то код указывается на ярлыке или непосредственно на Товаре.

• • По отдельному согласованию с Покупателем допускается применение кодов, принятых у Поставщика. Покупатель обязуется соблюдать предписания Поставщика по транспортировке и хранению.
  • Поставщик предоставляет информацию о требованиях по хранению Товара (оборудования и ЗИП). Если для длительного хранения (более 1 года с даты поставки) требуются условия отличные от условий хранения Товара сроком до 1 года, то в обязательном порядке должна быть обозначена специфика условий в зависимости от срока хранения. Информация может быть формализована в паспорте на Товар либо в прилагаемой к сопроводительной документации на Товар инструкции.

Информация по хранению, в т.ч. длительному, должна содержать, но не ограничиваться следующими разделами:

Допустимые сроки хранения Товара, а также деталей с ограниченными сроками службы в их составе.

Климатические условия хранения Товара (температура, влажность и т.д.).

Специальную подготовку Товара к хранению (консервация и герметизация).

Условия содержания Товара в период хранения (периодичность и объёмы технического обслуживания, проверку технического состояния и опробование, переконсервацию, обновление резино-технических, аккумуляторных батарей, ГСМ и других эксплуатационных материалов, а также деталей с ограниченными сроками службы).

Условия снятия Товара с хранения и его подготовки к использованию по назначению/вводу в эксплуатацию.

Транспортировка и доставка

В случае если обязанность по доставке Товара до места поставки лежит на Поставщике, и груз превышает стандартные установленные размеры или вес (является негабаритным и/или тяжеловесным), Поставщик должен не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты отгрузки, письменно предоставить Покупателю схему погрузки на транспортное средство с указанием веса брутто, всех внешних размеров, центра тяжести, положения промежуточных опор/полозьев, подъемных проушин и т.п.

Поставщик обеспечивает правильность заполнения транспортных товаросопроводительных/перевозочных документов в соответствии с отгрузочными инструкциями Покупателя. При выставлении железной дорогой грузополучателю по прибытию Товара на станцию назначения дополнительного провозного тарифа и/или расходов из-за неправильного указания сведений в перевозочных документах (отсутствие сведений об аренде вагона, веса, ЕТСНГ, ГНГ и др.), Поставщик возмещает Покупателю расходы по уплате дополнительного провозного тарифа и/или расходов в течение трех дней с даты предъявления соответствующего требования Покупателем.

Если Товар возвращается Поставщику по какой-либо причине, возникшей не по вине Покупателя, Поставщик несет все расходы по его обратной транспортировке и/или замене, включая, но не ограничиваясь указанным, транспортные расходы и таможенные платежи, расходы, связанные с хранением.

Условия поставки (нужное выбрать):

- Поставка Товара на условиях самовывоза со склада Поставщика:

• • В случае самовывоза Товара Покупателем или Грузополучателем со склада Поставщика (Грузоотправителя, иного уполномоченного представителя Поставщика), Поставщик обязан, уведомить Покупателя и Грузополучателя о готовности Товара к отгрузке. При этом Поставщик обязан обеспечить готовность Товара к отгрузке и направление соответствующего уведомления Покупателю не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты поставки. Покупатель (Грузополучатель) обязан осуществить выборку Товара не позднее 10 (Десяти) дней с даты поставки, указанной Поставщиком в уведомлении. В случае нарушения Поставщиком указанного срока отправки уведомления, срок исполнения Покупателем обязанности по выборке Товара увеличивается на соответствующее количество дней просрочки.
  • Покупатель обеспечивает подачу автотранспорта в исправном и пригодном для перевозки конкретного Товара состоянии.
  • Обязанность по погрузке Товара в транспортное средство и надлежащему креплению Товара в транспортном средстве Покупателя (Грузополучателя) лежит на Поставщике (Грузоотправителе, ином уполномоченном представителе Поставщика).
  • Покупатель несет все расходы, связанные с транспортировкой Товара, с момента перехода к нему права собственности на Товар.
  • Датой поставки является дата приема Товара Покупателем (Грузополучателем), указанная в товарно-транспортной (товарной) накладной.

- Доставка Товара автотранспортом до склада Покупателя (Грузополучателя) или железнодорожным транспортом до станции назначения:

• • За исключением случая, предусмотренного п. 1.3 настоящего Договора, датой поставки является:

– при поставке автотранспортом до склада Покупателя - дата получения Товара Покупателем/Грузополучателем на складе Покупателя (Грузополучателя), указанные в п. 4.3 настоящего Договора, проставленная в Транспортном документе;

– при поставке ж/д транспортом – дата выдачи оригинала накладной Грузополучателю, указанная на штемпеле транспортной ЖД накладной (на станции назначения).

6. Порядок принятия, осмотра и проверки Товара

• Принятие Товара будет осуществляться Покупателем или Грузополучателем, указанным Покупателем (далее – Покупатель). Грузополучатель в таком случае признается в целях Договора уполномоченным представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с принятием, осмотром и проверкой Товара на предмет соответствия условиям Договора.

6.2 Подписание Покупателем Транспортных документов или Товарной накладной / УПД означает лишь фактическое получение (принятие) Товара, а не осмотр и проверку его по количеству, качеству и комплектности.

6.3. Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара гарантированным показателям (техническим характеристикам), если они предусмотрены технической документацией на Товар или в Приложении (далее – Спецификации).

Осмотр и проверка Товара по качеству, количеству и комплектности завершается вводом его в промышленную эксплуатацию.

6.4. В процессе получения (принятия) Товара от транспортной организации Покупатель проверяет наличие Транспортных документов и документации, в т.ч. технической, соответствие Товара сведениям, указанным в них, целостность крепления Товара, целостность тары, упаковки, маркировки.

Если при получении (принятии) Товара от транспортной организации устанавливается повреждение и/или порча Товара, крепления Товара, тары, упаковки и/или маркировки, несоответствие наименования, веса Товара и/или количества мест данным, указанным в Транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта.

• Если в ходе проведения входного контроля, до начала использования/ввода в эксплуатацию Товара, или в ходе использования/эксплуатации Товара, но в пределах срока его годности/установленного гарантийного срока Покупатель обнаружит несоответствие Товара по качеству, количеству или комплектности Договору/Спецификации, технической документации или иным предъявляемым требованиям (далее – Несоответствие):

6.5.1. Покупатель вправе приостановить оплату Товара, если он не был оплачен к моменту обнаружения Несоответствия. В этом случае Покупатель оплачивает Товар в Товар в следующем порядке:

- если Покупателем является ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «СИБУР-РТ» или АО «ТГК-16» или их дочерние общества - ближайший рабочий вторник, а

- если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше - в ближайший рабочий четверг по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре.

• • Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения требования Покупателя, предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, в зависимости от требования Покупателя: - либо исключив из указанных документов Товары, не соответствующие условиям Договора;

- либо разделив на разные документы:

(1) Товары, по которым Покупателем обнаружены Несоответствия и

(2) Товары, соответствующие условиям Договора,

Стороны договорились, что в указанной ситуации оплата Товара, соответствующего условиям Договора, является встречным обязательством Покупателя к обязанности Поставщика предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, и оплата соответствующих Договору Товаров приостанавливается до предоставления Поставщиком Покупателю скорректированных первичных документов.

Товарные накладные, счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий, установленных в данном пункте, к оплате не принимаются, и Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату Товара.

• • Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявлении Несоответствий и вызвать его для осмотра, проверки Товара и составления двустороннего акта о несоответствиях. Уведомление направляется Поставщику по электронной почте.
  • Представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара, о котором Покупатель сообщит Поставщику, в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления по электронной почте, если Покупателем не назначен более поздний срок.
  • Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в проверке количества, качества, комплектности Товара и подписание соответствующего акта о несоответствиях.
  • В течение 24 часов с момента направления Поставщику Покупателем уведомления Поставщик обязан сообщить о направлении им представителя для участия в проверке Товара и составлении акта о несоответствиях, либо о разрешении согласии на составление акта о несоответствиях Покупателем в одностороннем порядке.
  • Отсутствие ответа Поставщика на уведомление о вызове в течение 24 часов с момента его направления, равно как и неявка для составления акта о несоответствиях в установленный срок, дают Покупателю право составить такой акт в одностороннем порядке, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • Акт о соответствии/несоответствии Товара составляется по форме, принятой у Покупателя, и подписывается всеми лицами, участвовавшими в проверке. Сторона, несогласная с содержанием акта, обязана в лице своего(-их) представителя(-ей) подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.
  • В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, об этом делается соответствующая отметка на акте, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок, отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, а также в других случаях возникновения спорной ситуации, Покупатель вправе привлечь к участию в проверке Товара и составлению акта представителя Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) или независимого эксперта.
  • Если при проверке Товара, производимого с участием представителя ТПП или независимого эксперта, будет выявлено Несоответствие Товара, Поставщик обязан в течение 5 дней с момента направления Покупателем соответствующего требования и предоставления Поставщику акта - возместить расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП или независимого эксперта. Расходы, связанные с приостановкой проверки Товара, в том числе расходы за простой вагонов, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом, несет Поставщик.
• В случае обнаружения Несоответствий Товара по количеству, качеству или комплектности Покупатель вправе, по своему выбору:
• Отказаться от исполнения Спецификации/ части Спецификации в рамках которой была осуществлена поставка Товара, не соответствующего требованиям о качестве, в одностороннем внесудебном порядке, а также отказаться от оплаты несоответствующей партии Товара ненадлежащего качества, а если партия уже оплачена - потребовать возврата уплаченной за несоответствующий Товар денежной суммы.

Срок возврата денежных средств – 10 календарных дней с даты направления соответствующего требования Покупателя. В этот же срок Поставщик обязан распорядиться несоответствующим Товаром.

• • Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены Товара, если Товар, несмотря на обнаруженное Несоответствие, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков/доукомплектования, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом его Несоответствия, составления об этом дополнительного соглашения к Договору/Спецификации и получения от Поставщика откорректированных в соответствии с таким соглашением передаточных документов Покупатель принимает Товар по сниженной цене.
  • Потребовать доукомплектования Товара или устранения его недостатков в срок, установленный Покупателем. Факт устранения недостатков/доукомплектования подтверждается подписанием сторонами соответствующего акта.
  • Потребовать заменить Товар на соответствующий требованиям Договора;
  • Устранить недостатки/произвести доукомплектование самостоятельно или с привлечением третьих лиц, и потребовать от Поставщика возмещения понесенных в связи с этим расходов.

В случае если Поставщик не исполнил требование, заявленное Покупателем, в установленный срок, Покупатель вправе заменить свое требование на другое или воспользоваться другим правом, предусмотренным настоящим пунктом.

• В случаях, если Товар, в котором обнаружены недостатки, введен в эксплуатацию и используется Покупателем; и для осмотра, замены или устранения недостатков Товара требуется останов непрерывного производственного процесса (далее – останов), то срок исполнения требований о замене, безвозмездном устранении недостатков, доукомплектовании Товара устанавливается Покупателем с учетом сроков плановых остановов и ремонтов, о предстоящем плановом останове и его продолжительности Покупатель извещает Поставщика за 10 дней до начала останова, Поставщик обязан устранить недостатки Товара и/или заменить Товар до окончания останова.
• В случаях обнаружения недостатков Товара во время останова, Поставщик предпримет все необходимые усилия для того, чтобы устранить недостатки Товара, а если это невозможно - заменить Товар до окончания останова.
• В остальных случаях срок исполнения требований Покупателя не может превышать 10 дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, если иной срок не будет согласован Покупателем.
• Товар, поставленный в излишнем количестве, Товар к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, а также Товар, поставленный без предварительного письменного согласия Покупателя, принимается Покупателем на ответственное хранение.

Если Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты направления соответствующего требования Покупателем не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

При этом Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 10 дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, хранением и реализацией Товара или его возвратом Поставщику. Покупатель перечисляет Поставщику денежные суммы, вырученные от реализации Товара, за вычетом всех расходов, понесенных Покупателем.

Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара (партии Товара), предусмотренных в Приложении, и/или сроков устранения недостатков, замены Товара (партии Товара) Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости всего Товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки по день фактического исполнения обязательства Поставщика в полном объеме.

7.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости некачественного, некомплектного Товара и по выбору Покупателя либо производит возврат суммы, полученной Поставщиком от Покупателя за некачественный, некомплектный Товар, либо выполняет иное требование Покупателя в соответствии со ст. 475 ГК РФ и настоящим Договором.

7.3. В случае нарушения сроков оплаты (за исключением оплаты авансового платежа) поставленного и принятого Покупателем Товара Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.4. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара.

7.5. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной документации, указанной в Договоре/Приложении 1, поставки некачественного Товара или невыполнении требования Покупателя о замене/ремонте некачественного Товара в срок, указанный в Договоре/Приложении 1, Покупатель в соответствии со ст. 520, 511 ГК РФ имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора в части данного Товара (путем направления соответствующего уведомления Поставщику) и приобрести Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченного аванса в срок, указанный Покупателем, с начислением на сумму аванса процентов согласно ст.395 ГК РФ за период с даты перечисления суммы аванса Поставщику до даты ее возврата Покупателю (зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя).

7.6. За не предоставление Поставщиком первичной документации (товарной накладной, счета-фактуры или УПД, счета, транспортной накладной, иных первичных документов), предусмотренных в Договоре, Приложении к нему в срок, указанный в Договоре или в Прложении, а если таковой не указан - установленный законодательством РФ, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за каждое нарушение. .

За не предоставление Поставщиком технической, в т.ч., но не ограничиваясь, конструкторской, технологической, расшифровка ЗИП (на составляющие) и т.п. документации, перечень которой предусмотрен в Договоре, Приложении к нему, в момент даты поставки Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за каждый не предоставленный документ.

7.7. Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени). Требование о возмещении убытков, уплате неустойки должно быть предъявлено в письменной форме. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре.

7.8. Ответственность Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регламентируется действующим гражданским законодательством РФ.

7.9. Поставщик гарантирует, что поставка Товара, его последующее использование и распоряжением им со стороны Покупателя, предоставлении документации Поставщика и ее использование Покупателем не нарушает исключительных и иных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности. Поставщик обязуется защищать Покупателя или урегулировать своими силами и за свой счет любые требования, претензии или иски в случае их предъявления к Покупателю в связи с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав. Поставщик обязуется возместить Покупателю все издержки и убытки, обязанность уплаты которых может быть возложена на Покупателя в связи с нарушением Поставщиком гарантии, содержащейся в настоящем пункте, а также предъявлением к Покупателю претензий, требований и исков, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц. Покупатель обязуется сообщать Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности

7.10. При возмещении убытков Покупатель ограничивается возмещением реального ущерба. Ответственность Покупателя в любых случаях и по любым основаниям, предусмотренным настоящим Договором, не может превышать 10% от цены поставленного и принятого Товара.

7.11. Стороны согласовали, что любые суммы, причитающиеся Поставщику за выполненное им и принятое Покупателем исполнение по Договору, включая суммы отложенного платежа (независимо от наступления срока оплаты) автоматически уменьшаются на сумму любых непогашенных добровольно Поставщиком претензионных требований Покупателя (в т.ч. по возврату аванса, возмещению убытков, стоимости невозвращенных материалов, начисленных пеней и штрафов), по истечении срока ответа на претензию. А в случае невозможности уменьшения Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойки/другие суммы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

7.12. В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Поставщиком любого из своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Покупателя по оплате штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).

7.13. В случае заключения Поставщиком сделок (сделки) об уступке третьим лицам прав и обязанностей по настоящему Договору (в том числе, сделок об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделок факторинга и (или) иных сделок, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика по Договору и (или) иные обременение, касающиеся предмета/части предмета Договора) без письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан по требованию Покупателя выплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей.

7.14. В случае если заверения об обстоятельствах, предоставленные каждой из Сторон в соответствии с настоящим Договором, оказались недостоверными, Сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой Стороне все убытки, понесенные по причине, связанной с такой недостоверностью.

7.15. Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный настоящим Договором срок, не является отказом от такого права.

7.16. Совокупный лимит ответственности Поставщика в части неустоек (включая штрафы и пени) не может превышать 30 (тридцати) % от общей стоимости Товара, согласованной в Договоре/Приложении к Договору.

Указанный в первом абзаце настоящего пункта лимит ответственности Поставщика не применяется к штрафным санкциям за нарушение Требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС.

Гарантии

8.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре, а также не должен содержать дефектов изготовления. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

8.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

8.3. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства, Договора и технической документацией на Товар, устанавливается продолжительностью 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода Товара в промышленную эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки.

При простое Товара вследствие поломки и необходимости гарантийной замены отдельных частей и/или ремонта Товара, гарантийный срок на весь Товар продлеваются на время простоя Товара.

8.4. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента ввода его в промышленную эксплуатацию.

8.5.Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован Поставщиком на месте или вывезен Поставщиком со склада, из цеха, стройплощадки Грузополучателя Покупателя.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая демонтаж забракованного Товара, все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара, по доставке надлежащего Товар на склад, в цех, стройплощадку Грузополучателя Покупателя, расходы по страхованию перевозимого Товара, а также возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы на монтаж вновь поставленного надлежащего Товара).

• Поставщик гарантирует отсутствие обстоятельств (в сфере разумного контроля Поставщика), препятствующих достижению желаемого Покупателем результата в отношении Товара по Договору.
• Поставщик гарантирует достижение Товаром гарантированных показателей, если такие показатели установлены в технической документации на Товар или в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Если Товар не достигает значений гарантированных показателей, то в соответствии со статьей 475 ГК РФ цена Товара уменьшается на 0,5 (ноль целых пять десятых) % от цены, указанной в Приложении № 1, за каждые 0,5 (ноль целых пять десятых) % недостижения любого из гарантированных показателей. Испытания по подтверждению гарантированных показателей проводятся при участии Поставщика по установленной Покупателем методике. Если Поставщик не прибыл в установленный Покупателем срок для проведения испытаний, испытания проводятся Покупателем в одностороннем порядке.

Если достигнутые в период пуско-наладки и испытаний любой из гарантированных показателей Товара изменились в худшую сторону более чем на 5 (пять) % от установленных в технической документации на Товар или в Приложении № 1 гарантированных показателей в течение гарантийного срока, и гарантированные показатели не были в дальнейшем достигнуты в процессе устранения Поставщиком недостатков в сроки, установленные Покупателем, то Поставщик уплачивает Покупателю компенсацию за недостижение гарантированных показателей в размере 0,5 (пять десятых) % от цены Товара за каждые 0,5% (ноль целых пять десятых процента) недостижения гарантированных показателей.

Основанием для уменьшения цены Товара или предъявления к Поставщику требования об уплате указанной компенсации является Акт или иной документ, подписанный Сторонами, подтверждающий факт недостижения Товаром гарантированных показателей. В случае если Поставщик не подписывает указанный акт, в акте делается отметка об этом и документ подписывается Покупателем в одностороннем порядке, который является основанием для уменьшения цены Товара или предъявления требований к Поставщику об уплате указанной в настоящем пункте компенсации. Покупатель вправе удержать разницу в цене Товара или компенсацию из сумм, причитающихся Поставщику.

Раздел 9 включается в договор, когда для изготовления товара, поставляемого по настоящему Договору требуется разработка технической документации и/или в состав Товара входит программное обеспечение, являющееся неотъемлемой часть Товара.

При отсутствии необходимости разработки документации и отсутствии в составе товара программного обеспечения раздел 9 подлежит исключению, рядом номером раздела указать слова «не применяется».

Требования к документации

9.1. В связи с тем, что изготовление Товара требует разработки _______________________ (указать наименование документации, подлежащей разработке) документации (далее – «техническая документация»), и разработка технической документации является обязанностью Поставщика в соответствии с настоящим Договором, то:

• Техническая документация по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать:

- техническим требованиям Покупателя;

- требованиям нормативных документов, предъявляемым к подобного рода документации.

• Перечень технической документации, которую обязан разработать Поставщик, указываются в Приложении. В состав разрабатываемой документации по умолчанию входит комплектовочная ведомость (комплектовочные ведомости), в которых содержится полный перечень позиций, деталей, узлов, агрегатов поставляемого Товара. В случае корректировки/обновления документации Поставщик должен вместе с откорректированной/обновленной документацией предоставить актуальную комплектовочную ведомость.
• Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора Поставщиком не затребованы документы, технические условия и/или информация, необходимая для разработки технической документации, это расценивается Сторонами как обстоятельство, свидетельствующее, что у Поставщика имеются все необходимые для разработки технической документации документы, информация и технические условия, и в дальнейшем Поставщик не вправе ссылаться на отсутствие или недостаточность информации, документов, технических условий, как на основание освобождения от ответственности за дефекты в технической документации, и/или за несоответствие Товара техническим условиям, условиям площадки для монтажа Товара, коммерческим целям, функциональному и/или технологическому назначению Товара.
• Техническая документация (чертежи, спецификации к чертежам, технические проекты) в обязательном порядке согласовывается Поставщиком с Покупателем. Поставщик обязан обеспечить поставку Товара соответствующего разработанной согласно настоящему разделу 9 и согласованной Покупателем документации.
• Техническая документация на Товар (чертежи, спецификации, технические проекты и т.д.) должна быть согласованы с Покупателем до начала изготовления Товара.

Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора направляет Покупателю на согласование техническую документацию.

Покупатель обязан рассмотреть документацию и письменно сообщить Поставщику о согласовании либо направить Поставщику замечания по документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Согласование документации осуществляется Сторонами по электронной почте.

В случае нарушения Покупателем срока рассмотрения документации, предусмотренного настоящим пунктом, срок поставки Товара увеличивается на количество календарных дней соответствующее количеству календарных дней задержки рассмотрения Покупателем документации. Во избежание сомнений стороны договорились, что задержка в согласовании документации в связи с выявлением Покупателем недостатков такой документации и/или устранения этих недостатков Поставщиком, не влияет на согласованный сторонами в настоящем Договоре срок поставки Товара.

Если техническая документация была направлена Покупателю до подписания настоящего Договора и иное не согласовано Сторонами, обязанность по ее рассмотрению возникает у Покупателя по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

• Поставщик обязан устранить полученные от Покупателя согласно п.9.5. замечания либо выдать комментарии и предоставить техническую документацию на повторное согласование в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения замечаний от Покупателя.

Покупатель производит повторное рассмотрение технической документации согласно п.9.5.

В случае неустранения Поставщиком недостатков в документации в вышеуказанный срок Покупатель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора или привлечь к выполнению работ третьих лиц с отнесением расходов на Поставщика. Указанное не означает освобождение Поставщика от ответственности за недостатки в документации, которые будут обнаружены в течение гарантийного срока.

• В случае получения Покупателем от Поставщика запроса о предоставлении необходимой для разработки технической документации, Покупатель, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Поставщику необходимые документы и информацию и/или в течение этого срока направить уведомление о сроках предоставления. В случае получения Поставщиком от Покупателя запроса о предоставлении необходимой по проектированию информации Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Покупателю необходимые документы и информацию и/или в течение этого срока направить уведомление о сроках предоставления. Последний запрос о предоставлении необходимой для проектирования информации может быть направлен Поставщиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующей документации .
• Никакое утверждение, согласование, одобрение в любой форме Покупателем проектной (технической) документации, не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за дефекты в технической документации, обнаруженные в процессе монтажа и/или эксплуатации Товара.
• Датой исполнения Поставщиком обязательств по разработке документации является дата ее получения Покупателем в бумажном виде и в согласованной с Покупателем версии.
• С даты получения Покупателем документации Покупатель вправе использовать разработанную Поставщиком документацию по собственному усмотрению, на любой территории, а также раскрывать содержащуюся в технической документации информацию третьим лицам, в том числе передавать ее третьим лицам, которым требуется получение такой информации, и вносить в нее изменения, без каких либо дополнительных согласований с Поставщиком.
• В случае если поставляемый Товар содержит в качестве своей неотъемлемой части программы для ЭВМ (Программное обеспечение), необходимое для его обычного использования и неотделимое от него без утраты Товаром своих функций, то в результате приобретения Покупателем Товара по настоящему Договору, Поставщик предоставляет Покупателю (Грузополучателю) неисключительное право на использование Программного обеспечения которое передается с Товаром в качестве его неотъемлемой части, с единственной целью использования Товара согласно настоящему Договору. Покупателю (Грузополучателю) предоставляется неисключительное ограниченное право на использование Программного обеспечения и обновлений указанного Программного обеспечения в соответствии с его функциональным назначением, только на соответствующем Товаре, указанном в документации к Программному обеспечению. Покупателю также предоставляется право использовать документацию к Программному обеспечению исключительно для целей эксплуатации Товара и Программного обеспечения. Каждая копия Программного обеспечения может использоваться только на одном устройстве (аппаратном обеспечении). Поставщик обязуется предоставлять Покупателю последние версии Программного обеспечения, а также усовершенствования документации к Программному обеспечению, необходимые для эксплуатации Товара Покупателем.

Указанное в настоящем пункте право использования Программного обеспечения предоставляется на территории Российской Федерации, на срок действия исключительных прав на Программное обеспечение. Вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения, последних версий Программного обеспечения, документации к Программному обеспечению, необходимых для эксплуатации Товара, включено в цену Товара.

• Покупатель вправе использовать Программное обеспечение и документацию к Программному обеспечению для эксплуатации Товара, осуществлять их перевод на другой язык, копирование, осуществлять действия необходимые для функционирования Программного обеспечения, в т.ч. осуществлять его хранение, вносить изменения, необходимые для исправления ошибок и нормального функционирования Программного обеспечения, предоставлять доступ к использованию Программного обеспечения и документации к Программному обеспечению в объеме, необходимом для эксплуатации Товара, своим работникам, аффилированным лицам, контрагентам, агентам. Покупатель вправе передать право на использование документации и Программного обеспечения своим аффилированным лицам с целью использования Товара.
• Покупатель (Грузополучатель) не вправе воспроизводить, распространять Программное обеспечение и документацию, осуществлять их перевод на другой язык, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать, подвергать изменению, переносить в другую среду (портировать), создавать на основе Программного обеспечения другие программные продукты и совершать в отношении Программного обеспечения и документации любые иные действия, не предусмотренные настоящим Договором и (или) российским законодательством.
• Покупатель не приобретает исключительные неимущественные права на Программное обеспечение и документацию к Программному обеспечению и вправе использовать Программное обеспечение и документацию при условии соблюдения положений законодательства, регулирующего вопросы использования результатов интеллектуальной деятельности. Поставщик гарантирует, что обладает необходимым объемом прав для предоставления Покупателю права на использование Программного обеспечения и документации к Программному обеспечению в соответствии с условиями настоящего Договора. Ответственность за нарушение исключительных прав третьих лиц в связи с предоставлением Покупателю прав использования по настоящему Договору несет Поставщик.

10.Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде ____________________________

ВАРИАНТ 1 (только для предприятий в Республике Татарстан) >>>

независимо от цены спора: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области по выбору истца.

если контрагент не согласен с предыдущим вариантом: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (или наименование иного субъекта, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы по выбору истца.

ВАРИАНТ 2 (для иных предприятий СХ) >>>

• СХ, СР или если общая сумма договора будет составлять 50 млн. рублей и более для всех предприятий СХ: Арбитражном суде Тюменской области
• иное предприятие СХ, если общая сумма договора будет составлять менее 50 млн. рублей: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается такое предприятие СХ) по выбору истца.

если контрагент не согласен с предыдущими вариантами: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы или Арбитражном суде (вариант Контрагента) по выбору истца.

10.2. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее отправления с приложением подтверждающих ее требование документов.

10.3 Стороны договорились, что претензии, отправленные посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.

Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами @sibur.ru / @bsc.sibur.ru/ @______.sibur.ru / @kos.ru / @nknh.ru / @pikta.ru / @case-law.ru и ______________(указать эл.ящик/доменный адрес контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.

Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.

11. Срок действия договора

11.1.Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «___» ________ 20___ года. Положения п.9.11 сохраняют силу в течение всего срока действия исключительных прав на программы для ЭВМ и документацию. Обязательства, возникшие из Договора до даты его прекращения, полежат исполнению в полном объеме.

В случае, если на дату заключения настоящего Договора между Сторонами уже возникли фактические отношения по его исполнению, подготовке к его исполнению, настоящий Договор распространяет свое действие на них с даты их возникновения.

12. Изменение и расторжение договора

12.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

12.2. В случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара более чем на 20 (двадцать) календарных дней при отсутствии вины Поставщика, Поставщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

12.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения Договора в случае:

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене (ремонту) Товара или его частей, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены (ремонта) Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара (партии Товара) более чем на 10 (десять) календарных дней;

- однократного нарушения срока поставки Товара/партии Товара более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

- невозможности ввода Товара в промышленную эксплуатацию при отсутствии вины Покупателя;

- в случае недостижения Товаром технических характеристик, предусмотренных в Приложении;

- нарушения Поставщиком гарантий и обязательств, предусмотренных п.п. 7.9 и 9.14.

12.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

12.5. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством РФ, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

12.6 .В случае досрочного прекращения действия Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан вернуть Покупателю денежные средства, не покрытые надлежащей поставкой Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

Раздел 13 включается по усмотрению ответственного лица по договору (в случае отсутствия необходимости включения, текст раздела подлежит исключению, рядом с номером раздела проставляется надпись «не применяется»)

13. Требования к формированию графиков изготовления и отгрузки Товара

13.1. Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть либо иного адреса Покупателя, прямо указанного в договоре, обязан предоставить в зависимости от полученного запроса график изготовления (прохождения этапов изготовления и поставки) и/или информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки. При получении запроса в формате Microsoft Excel (x или ) Поставщик заполняет полученный файл с соблюдением требований, указанных в запросе, и направляет в ответ адресату запроса. Шаблон запроса Поставщику представлен Покупателем по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

13.2. За 48 часов до даты отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить Покупателю и Грузополучателю, наименование и количество отгружаемого Товара, информацию о необходимости использования Покупателем грузоподъемной техники для выгрузки Товара из транспортного средства.

В течение 24 часов после отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить об отгрузке Покупателю и Грузополучателю, направить копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную отгрузку, и информацию по перевозчику (в случае, если перевозка организовывается Поставщиком), для последующей организации пропусков на территорию Грузополучателя.

В случае нарушения предусмотренного порядка Поставщиком Покупатель/Грузополучатель вправе отказать Поставщику в допуске транспорта на территорию Покупателя/Грузополучателя и как следствие не приступать к принятию Товара до предоставлени и я Поставщиком полной информации по отгрузке. Стороны особо оговорили, что в таком случае Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком (пени, штрафы, возмещение убытков Поставщика). Шаблон данных водителя представлен Покупателем по ссылке https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

13.3. Итоговый график изготовления предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя по итогам согласования Рабочей конструкторской документации (РКД) в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Покупателя согласно пункту выше.

13.4. В случае если Поставщик в установленный срок не направил Покупателю согласно п. 1 или п. 3 настоящего раздела График, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости Товара, согласованного в Спецификации (Дополнительном соглашении), или в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в части соответствующей Спецификации (соответствующего Дополнительного соглашения) без каких-либо финансовых последствий для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (Пяти) % от общей стоимости Товара, поставляемого по такой Спецификации (такому Дополнительному соглашению). В этом случае соответствующая Спецификация (Дополнительное соглашение) считается расторгнутой с момента направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения этой Спецификации (Дополнительного соглашения).

13.5. В случае если Поставщик в срок и в объеме, указанном в электронном запросе, не сообщит Покупателю и Грузополучателю информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи) рублей за каждый факт выявленного нарушения, начиная с третьего оставшегося без надлежащего ответа запроса Покупателя.

13.6. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товара, Графика, Поставщик незамедлительно уведомляет Покупателя о причинах нарушения сроков и предпринимает все возможные меры для устранения нарушения.

13.7. Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет материалы (видео, фотодокументы, акты, либо иное по запросу Покупателя), подтверждающие выполнение сроков, установленных Графиком. Срок предоставления материалов – не более 5 (Пяти) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику соответствующего запроса.

13.8. В случае изменения электронного адреса Покупатель уведомляет Поставщика о новом электронном адресе по адресу электронной почты, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении (Спецификации).

13.9. Покупатель вправе не применять штрафы, начисленные в соответствии с настоящим разделом Договора, если срок поставки Товара Поставщиком не нарушен, и у Покупателя отсутствуют убытки, возникшие в связи с нарушением Поставщиком настоящего раздела Договора.

Раздел 14 включается по усмотрению ответственного лица по договору (в случае отсутствия необходимости включения, текст раздела подлежит исключению, рядом с номером раздела проставляется надпись «не применяется»)

14. Порядок проведения технических аудитов и инспекций

14.1. В целях осуществления контроля за обеспечением качества и своевременной поставки Товара в соответствии с условиями Договора Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты и инспекции производственных процессов изготовления Товара на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков – Производителей Товара, в том числе, но не ограничиваясь:

14.1.1.присутствовать при изготовлении и испытании Товара;

14.1.2.осуществлять оперативный контроль за выполнением Графика;

14.1.3.согласовывать с Поставщиком изменения Графика и участвовать в периодическом выборочном контроле качества Товара на предмет его соответствия требованиям Договора, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа;

14.1.4.осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика (Производителя), участвовать в совещаниях технических служб Поставщика (Производителя) по вопросам изготовления и поставки Товара;

14.1.5.совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Товара;

14.1.6.принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя), осуществляющих проверку качества поставляемого Товара.

14.1.7. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с заключения Сторонами Договора Покупателем предоставляет Покупателю План инспекций и испытаний на поставляемый Товар по форме Покупателя, либо другой форме, согласованной с Покупателем. В Плане инспекций и испытаний должна быть прописана последовательность контроля и испытаний, обеспечивающая выполнение требований к Товару. План инспекций и испытаний согласовывается Покупателем. К Плану инспекций и испытаний должны быть приложены (либо предоставлены по требованию Покупателя) все внутренние документы Поставщика, определяющие требования к качеству, порядок и способы контроля качества и проведения испытаний, ссылки на которые содержит План инспекций и испытаний. В разработанный Поставщиком План инспекций и испытаний Покупатель вносит информацию о планируемых инспекциях на территории Поставщика.

14.2. Для проведения технического аудита и инспекции Покупатель направляет Поставщику уведомление не позднее 3 (трех) рабочих дней до расчетной даты прибытия. Представитель Покупателя должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя). Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщает о готовности принятия представителей Покупателя и обеспечивает возможность проведения технического аудита и инспекций, как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара или субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара.

14.3. Поставщик за 10 (десять) рабочих дней до проведения испытаний уведомляет Покупателя о дате и месте проведения испытаний Товара. Представитель Покупателя имеет право присутствовать на испытаниях, по результатам которых подписывается совместный протокол о проведении испытаний, в котором указываются результаты испытаний. В случае если Покупатель не направит своего представителя для участия в проведении испытаний, Поставщик вправе провести испытания в отсутствии представителя Покупателя и направляет Покупателю протокол испытаний вместе с Товаром. Если в результате испытаний Товара будет установлено, что Товар не соответствует условиям Договора и имеет дефекты, Поставщик обязан незамедлительно своими средствами и за свой счет устранить таковые , причем это не дает право Поставщику нарушить срок поставки Товара. После устранения дефектов Товар должен быть испытан вновь с соблюдением условий, установленных настоящим пунктом.

14.4. Поставщик обязан обеспечить представителю Покупателя в период его пребывания на территории Поставщика доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Товара.

14.5. Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим разделом, является существенным, и их невыполнение может являться основанием для отказа Покупателя от исполнения Договора.

14.6. Проведение технического аудита и инспекций, в том числе участие в испытании и контроле за упаковкой и отгрузкой Товара, подписание документов не лишают Покупателя права осуществлять приемку Товара по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с Договором и не лишают права предъявления в дальнейшем претензий Поставщику по количеству и качеству Товара.

14.7. В случае не проведения технического аудита и инспекций, в том числе намеченных испытаний представителями Покупателя по причинам, зависящим от Поставщика, или отрицательного их результата либо не проведения отгрузки Товара повторный приезд представителей Покупателя (не более четырёх представителей Покупателя) для проведения технического аудита и инспекций осуществляется за счет Поставщика.

15. Договорные условия в электронном формате

15.1.Контрагент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со всеми документами, доступ к которым предоставляется Предприятием посредством перехода по ссылкам, указанным в Договоре (далее – Договорные условия СИБУР). Договорные условия СИБУР являются неотъемлемой частью Договора.

15.2. Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к Договорным условиям СИБУР в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ. В случае, если условия Договора расходятся с Договорными условиями СИБУР, Стороны руководствуются Договорными условиями СИБУР.

15.3. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом, Договорных условий СИБУР является существенным нарушением условий Договора.

15.4. Контрагент обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, (в том числе, физических лиц, привлеченных Контрагентом на основании гражданско-правовых договоров) с Договорными условиями СИБУР.

15.5. В случае изменения после заключения Договора Договорных условий СИБУР Стороны руководствуются новой редакцией таких Договорных условий СИБУР с даты её размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Договорных условий СИБУР. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, с новыми редакциями Договорных условий СИБУР.

Таблица с веб-адресами:

- Посмотреть таблицу с данными

16. Прочие условия

16.1.По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

16.2. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны и являются неотъемлемой частью Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

16.3. С момента вступления в силу настоящего договора все предшествующие его заключению переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.

16.4. Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей Сторон.

16.5. В случае расхождений между условиями Договора и Приложением приоритет имеют условия, согласованные в Приложении.

16.6. Все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договора.

Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте, имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.

16.7. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: электронная почта, почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

16.8. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе банковских, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их изменения путем направления уведомления об изменения реквизитов по форме, размещенной по адресу: https://www.sibur.ru/upload/details_change/ на электронную почту, указанную в контактной информации для электронной переписки в строке «Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором». Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

16.9. Переуступка Поставщиком прав требования к Покупателю третьей стороне возможна только при наличии предварительного письменного согласования Покупателем переуступки (официальное согласие, подписанное уполномоченным лицом Покупателя).

16.10. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.11. Поставщик в течение 30 календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику настоящего Договора обязан возвратить Покупателю подписанный со своей стороны оригинал Договора и в этот же срок направить Покупателю по электронной почте скан копию документа, подтверждающего направление на почтовый адрес Покупателя оригинала Договора.

16.12.Поставщик заверяет и гарантирует, что реорганизация Покупателя не нарушит прав Поставщика. Поставщик не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ в случае реорганизации Покупателя.

16.13.Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки договора были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной степени имела возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.

16.14. Стороны определили электронные адреса, на которые направляют друг другу следующие документы и сообщения:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае изменения указанной выше информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

17. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными