Тендер - Химия для бассейна №272680958

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № __________

г. Санкт-Петербург «__» ______ 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петровой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных законодательных актов Российской Федерации заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Химию для бассейна в соответствии со спецификацией (Приложение №1) к настоящему Договору, именуемый в дальнейшем «Товар», а Заказчик обязуется принять и произвести оплату поставленного Товара в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Товар, поставляемый в рамках Договора, его наименование, количество и цена определяются в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.

1.3. Настоящий Договор заключен на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.4. Идентификационный код закупки:

2. Обязательства и права сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку поставленного Товара, в том числе по количеству и качеству.

2.1.2. Произвести оплату поставленного Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Поставить Товар по месту нахождения Заказчика, в сроки и в порядке согласно п. 4.1.,4.2. настоящего Договора, надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.

2.2.2. По требованию Заказчика, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

2.2.3. Предоставить Заказчику одновременно с Товаром счет, товарную и (или) товарно-транспортную накладные.

2.2.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении Товара в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору.

2.2.5. В случае обнаружения дефектов Товара, заменить Товар в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

2.3. Качество товара

2.3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым. На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.3.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

2.3.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках настоящего Договора.

2.4.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3. Цена Договора и порядок расчета

3.1. Цена Договора составляет ________________________________________.

3.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

3.3. Порядок оплаты товара:

3.3.1. Расчеты с Поставщиком по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.

3.3.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.3.3. Авансирование не предусмотрено.

3.3.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки Товара, в течение 7(семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной, предоставленной Поставщиком.

3.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, в том числе указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок и сроки приемки поставленного Товара

4.1. Товар передается Поставщиком Заказчику по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Аннино, ул.Садовая, д.16А, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору.

4.2. Товар поставляется транспортом Поставщика единовременно, в полном объеме, в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика. Дата и время поставки Товара, согласуются Поставщиком с Заказчиком не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки.

Поставка товара включает в себя его доставку до места хранения (упаковку, подвоз, разгрузку перенос подъём по лестничным клеткам и т.д.).

4.3. Приёмка Товара Заказчиком проводится в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

4.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

4.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента поставки Товара Поставщиком подписывает документ о приемке Товара. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5. Гарантийный срок (срок годности) на Товар

5.1. Гарантийный срок (срок годности) на Товар составляет 6 месяцев с момента подписания Сторонами документа о приёмке Товара.

5.2. В случае выявления недостатков Товара в течение установленного срока годности Поставщик обязан в течение 10 дней со дня предъявления претензии Заказчиком устранить недостатки за свой счет.

5.3. В случае невозможности устранения дефектов Товара Поставщик производит его замену на аналогичный Товар или Товар с техническими характеристиками, не уступающими заменяемому Товару. Срок годности на замененный Товар назначается с момента замены некачественного Товара.

6. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) и устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 рублей.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику. В таком случае к документу, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки (штрафа, пени) по Договору, расчет суммы неустойки (штрафа, пени) на конкретную дату, а также сумма платежа по документу за вычетом рассчитанной суммы неустойки (штрафа, пени). Такое приложение подписывается Сторонами вместе с документом, и оплата по документу осуществляется с учетом содержащейся в приложении информации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).

7.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации контрактных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон.

7.2.1. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон обстоятельства.

7.2.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не относятся предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении либо прекращении таких обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня посредством телефонной связи, а в последствии в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления либо прекращения указанных обстоятельств.

7.3.1. Сторона, не исполнившая обязанность по своевременному уведомлению другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы, несет полную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, она не вправе впоследствии ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

7.5. Бремя доказывания ложится на сторону, которая не исполнила и (или) ненадлежащим образом исполнила обязательства по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части обязательств, возникших в период действия настоящего Договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

8.2. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ:

8.2.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором, объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора.

8.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.

8.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.5. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее-ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.8. Расторжение Договора в случае одностороннего отказа от исполнения Договора осуществляется в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.9. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

8.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или требования, касающиеся исполнения настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в разделе 11 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.

10.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _

от « » 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОСГУ 346

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по Договору: ________________________________________________________________________.

Директор

___________________Л.Н.Петрова _____________________

(подпись) (подпись)

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № __________

г. Санкт-Петербург «__» ______ 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петровой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных законодательных актов Российской Федерации заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Химию для бассейна в соответствии со спецификацией (Приложение №1) к настоящему Договору, именуемый в дальнейшем «Товар», а Заказчик обязуется принять и произвести оплату поставленного Товара в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Товар, поставляемый в рамках Договора, его наименование, количество и цена определяются в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.

1.3. Настоящий Договор заключен на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.4. Идентификационный код закупки:

2. Обязательства и права сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку поставленного Товара, в том числе по количеству и качеству.

2.1.2. Произвести оплату поставленного Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Поставить Товар по месту нахождения Заказчика, в сроки и в порядке согласно п. 4.1.,4.2. настоящего Договора, надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.

2.2.2. По требованию Заказчика, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

2.2.3. Предоставить Заказчику одновременно с Товаром счет, товарную и (или) товарно-транспортную накладные.

2.2.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении Товара в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору.

2.2.5. В случае обнаружения дефектов Товара, заменить Товар в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

2.3. Качество товара

2.3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым. На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.3.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

2.3.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках настоящего Договора.

2.4.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3. Цена Договора и порядок расчета

3.1. Цена Договора составляет ________________________________________.

3.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

3.3. Порядок оплаты товара:

3.3.1. Расчеты с Поставщиком по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.

3.3.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.3.3. Авансирование не предусмотрено.

3.3.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки Товара, в течение 7(семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной, предоставленной Поставщиком.

3.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, в том числе указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок и сроки приемки поставленного Товара

4.1. Товар передается Поставщиком Заказчику по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Аннино, ул.Садовая, д.16А, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору.

4.2. Товар поставляется транспортом Поставщика единовременно, в полном объеме, в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика. Дата и время поставки Товара, согласуются Поставщиком с Заказчиком не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки.

Поставка товара включает в себя его доставку до места хранения (упаковку, подвоз, разгрузку перенос подъём по лестничным клеткам и т.д.).

4.3. Приёмка Товара Заказчиком проводится в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

4.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

4.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента поставки Товара Поставщиком подписывает документ о приемке Товара. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5. Гарантийный срок (срок годности) на Товар

5.1. Гарантийный срок (срок годности) на Товар составляет 6 месяцев с момента подписания Сторонами документа о приёмке Товара.

5.2. В случае выявления недостатков Товара в течение установленного срока годности Поставщик обязан в течение 10 дней со дня предъявления претензии Заказчиком устранить недостатки за свой счет.

5.3. В случае невозможности устранения дефектов Товара Поставщик производит его замену на аналогичный Товар или Товар с техническими характеристиками, не уступающими заменяемому Товару. Срок годности на замененный Товар назначается с момента замены некачественного Товара.

6. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) и устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 рублей.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику. В таком случае к документу, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки (штрафа, пени) по Договору, расчет суммы неустойки (штрафа, пени) на конкретную дату, а также сумма платежа по документу за вычетом рассчитанной суммы неустойки (штрафа, пени). Такое приложение подписывается Сторонами вместе с документом, и оплата по документу осуществляется с учетом содержащейся в приложении информации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).

7.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации контрактных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон.

7.2.1. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон обстоятельства.

7.2.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не относятся предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении либо прекращении таких обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня посредством телефонной связи, а в последствии в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления либо прекращения указанных обстоятельств.

7.3.1. Сторона, не исполнившая обязанность по своевременному уведомлению другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы, несет полную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, она не вправе впоследствии ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

7.5. Бремя доказывания ложится на сторону, которая не исполнила и (или) ненадлежащим образом исполнила обязательства по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части обязательств, возникших в период действия настоящего Договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

8.2. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ:

8.2.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором, объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора.

8.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.

8.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.5. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее-ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.8. Расторжение Договора в случае одностороннего отказа от исполнения Договора осуществляется в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.9. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

8.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или требования, касающиеся исполнения настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в разделе 11 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.

10.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _

от « » 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОСГУ 346

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по Договору: ________________________________________________________________________.

Директор

___________________Л.Н.Петрова _____________________

(подпись) (подпись)

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259450966 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЬВАМО КОРПОРЕЙШН РУС" объявляет тендер: Реализация таллового масла - Светогорск	Запрос предложений #259450966	См. док.	10 часов 07.12.2023 09.06.2024
Тендер №273028302 Общество с ограниченной ответственностью "АВАНТРЕЙДХИМ" объявляет тендер: Лигнин гидролизный, нефтесорбент Применяется для очистки от нефти или нефтепродуктов поверхности водоемов, нефтяных и буровых, шламовых амбаров, а также ликвидации замазученых или...	Не определен #273028302	375 000	232 дня 21.05.2024 27.01.2025
Тендер №273837322 Поставка наборов реагентов для определения гормонов: Общий трийодтиронин (ТТ3), Общий тироксин (ТТ4), Тиреоглобулин антитела, Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО), Свободный трийодтиронин, Свободный тироксин, Тиреотропный гормон (ТТГ)	Электронный аукцион #273837322	251 064 Обеспечение контракта: 10%	22 часа 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №273941204 Поставка коагулянтов (гипохлорит натрия, полиоксихлорид алюминия)	Не определен #273941204	См. док.	1 день 03.06.2024 11.06.2024
Тендер №274060107 Поставка канцелярских товаров (корректор, ежедневник, ножницы канцелярские, скоросшиватели и папки)	Электронный аукцион #274060107	9 461 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 04.06.2024 13.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272680802 Поставка строительных материалов в целях капитального ремонта государственного имущества (План график)	Не определен #272680802	17 580	204 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №272680659 Поставка противогололедного материала (План график)	Не определен #272680659	36 945 019	204 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №272680618 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" объявляет тендер: Поставка стройматериалов (план №2230721770, позиция №21) (План график)	Единственный поставщик #272680618	82 403	срок истек - 31.05.2024
Тендер №272680580 продукты питания	Малая закупка #272680580	128 391	срок истек 16.05.2024 16.05.2024
Тендер №272680238 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВОРОНЕЖ" объявляет тендер: Материал для флексопечати 4762 (план №2230736508, позиция №66) (План график)	Единственный поставщик #272680238	14 282	срок истек - 31.05.2024

Тендеры из региона Ленинградская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272680957 Рама для TRX	Малая закупка #272680957	85 000	срок истек 16.05.2024 23.05.2024
Тендер №272680836 КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Приобретение и установка детского игрового комплекса	Электронный аукцион #272680836	1 358 600 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 6 793	срок истек 16.05.2024 24.05.2024
Тендер №272680616 ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА" объявляет тендер: 75.5. 2024 МТС Модуль HART Series 2 (8HRT-2) для контроллера ROC800	Запрос предложений #272680616	См. док.	срок истек 16.05.2024 07.06.2024
Тендер №272679546 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВОЛХОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ЛОГБУ "Волховский ПНИ"	Электронный аукцион #272679546	278 417 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 16.05.2024 24.05.2024
Тендер №272679111 Открытые по составу участников и форме предложений о цене повторные торги в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «АВТОЦЕНТР АВРОРА» (ОГРН 1077847002276/ИНН 7816406865/КПП 780401001/адрес (место нахождения): 195220, г. Санкт-Петербург,...	Электронный аукцион #272679111	3 060 000	15 дней 16.05.2024 25.06.2024