Тендер - Закупка хоз. товаров №284130815

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР №

ИКЗ______________________________________________________________________________

г. Тосно «___»____________2024 год

__________________________________________________________________________________________ и МКДОУ № 15 д. Тарасово, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заведующего Храменковой О.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны,на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».заключили настоящий договор о нижеследующем:

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.2.3.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере руб. () руб. коп. , в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов :

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

6.4. В случае неуплаты Поставщиком сумм штрафов и пеней Муниципальный заказчик имеет право осуществить выплату Поставщику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Муниципального заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Поставщика.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Муниципального заказчика путем перечисления денежных средств на счет Муниципального заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Поставщику в том числе в адрес электронной почты, указанный в договоре.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их договорных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.

6.9. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключение прострочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

6.10. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Поставщику в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение двух дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

7.5. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 г.

7.6. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

- приложение 1 –Спецификация.

Муниципальный заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

от Муниципального заказчика:

Заведующий от Поставщика:

___________________/Храменкова О.И./ ____________________/ /

Приложение № 1 к договору № от «___»____________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- Посмотреть таблицу с данными

от Муниципального заказчика: от Поставщика:

__________________/Храменкова О.И./ _________________/ /

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №284223094 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка подарочных наборов для нужд Администрации МО Кузьмоловское ГП в 2024 году	Электронный аукцион #284223094	500 000 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 15.11.2024 25.11.2024
Тендер №284232092 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка товаров бытовой химии для нужд ЛОГБУ "Всеволожский ДИ" в 2025 году.	Электронный аукцион #284232092	78 551 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 15.11.2024 25.11.2024
Тендер №284472840 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" объявляет тендер: Поставка концентрированного моющего средства для бесконтактной мойки	Запрос котировок #284472840	21 180 Обеспечение контракта: 3%	3 дня 19.11.2024 26.11.2024
Тендер №284657666 Хозяйственные товары	Малая закупка #284657666	48 201	1 день 21.11.2024 24.11.2024
Тендер №284675544 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров и канцелярских товаров для нужд Муниципального казенного учреждения «Центр экономики и финансов» в 2024 году	Запрос котировок #284675544	33 179 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 21.11.2024 28.11.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №284130553 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" публикует план закупки: Поставка мыла туалетного твердого (план №2230731526, позиция №598) (План график)	Электронный аукцион #284130553	3 331 200	7 дней 01.11.2024 30.11.2024
Тендер №284130454 Чебоксарский филиал Федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет тендер: Поставка товаров ...	Запрос котировок #284130454	1 752 500	срок истек 14.11.2024 22.11.2024
Тендер №284130162 Поставка соли сероводородной (План график)	Не определен #284130162	423 000	38 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №284130099 Поставка бумажных изделий, средств бытовой химии и хозяйственных принадлежностей для нужд Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР»	Не определен #284130099	47 582	срок истек 14.11.2024 21.11.2024
Тендер №284129776 Поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #284129776	3 887 974 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 38 880	срок истек 14.11.2024 22.11.2024

Тендеры из региона Ленинградская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №284130649 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Оказание услуг по обучению, повышению уровня квалификации муниципальных служащих по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территор...	Электронный аукцион #284130649	20 000 Обеспечение контракта: 1% Обеспечение заявки: 200	срок истек 14.11.2024 22.11.2024
Тендер №284130257 Поставка чернил для заправки картриджей (План график)	Не определен #284130257	8 804	38 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №284130255 Поставка бумажной продукции (План график)	Не определен #284130255	13 665	38 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №284130089 Поставка коробок (коробов) из гофрированного материала для архивного отдела администрации МО "Кингисеппский муниципальный район"	Электронный аукцион #284130089	238 474 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 14.11.2024 22.11.2024
Тендер №284130084 Хлеб не длительного хранения из пшеничной муки; Хлеб не длительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки (в рамках государственного оборонного заказа)	Электронный аукцион #284130084	214 280 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 2 143	2 дня 14.11.2024 25.11.2024