Тендер - Закупка хозяйственных товаров №295396755

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_гк Проект государственного контракта на поставку товара для государственных нужд

г. Кострома «____» ___________2025г.

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании __________, с одной стороны и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ______,с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственный товар (далее – Товар) согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью Контракта, в срок с момента заключения Контракта до 21.04.2025, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару и условиям Контракта.

ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Цена контракта

2.1. Цена Контракта составляет_______________(_____________) рублей _____ коп., в том числе НДС - (__%) _________ (указать сумму прописью) рублей ___ копеек (или НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации) и включает стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Источник финансирования – Федеральный бюджет.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара и подписания Заказчиком товарной накладной.

3. Порядок поставки и приемки товара, экспертиза товара

3.1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку товара по адресу: г. Кострома ул. Индустриальная, д.65, режим работы понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к нему документацию: товарную накладную, счет-фактуру и др. Все копии документов должны быть заверены печатью Поставщика. В случае, если документы не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

3.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки товара производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и по качеству № П-7, утвержденных постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 и от 25.04.66 с изменениями и дополнениями.

3.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, при условии, что недостатки товара не могли быть установлены Заказчиком в момент приемки товара, Заказчик направляет Поставщику письменную претензию. Вызов представителя Поставщика обязателен.

3.4. Поставщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии обязан рассмотреть ее и в случае признания полученной претензии заменить некачественный товар или устранить выявленные недостатки.

3.5. Претензии по качеству принимаются Поставщиком в течение срока годности, установленного производителем товара.

3.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара от уполномоченного представителя Поставщика. Передача товара Заказчику подтверждается подписью уполномоченного представителя Поставщика на товаросопроводительных документах.

3.7. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перед приемкой товара Заказчиком проводится экспертиза поставленного товара своими силами.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.2.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

4.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

4.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

4.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

4.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.8. Заказчик вправе удерживать суммы в размере не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей уплате Поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2018 г. №783.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, пожаров, забастовок и иных действий, независящих от воли сторон, ограничивающих исполнение обязательств по настоящему Контракту. При наступлении указанных обстоятельств исполнение обязательств может быть приостановлено на время действия или ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

5.2. В случае если сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.

5.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

5.4. Подтверждением наличия и продолжительности действия форс - мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, либо это следует из общеизвестных фактов.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и стороны произведут взаиморасчет за исполненную часть Контракта.

6. Изменение и расторжение контракта

6.1.При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст.34 и ст. 95Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.3. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

7.3. Претензии по скрытым недостаткам товара могут быть заявлены в течение всего срока годности товара. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

8. Срок действия контракта

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30 декабря 2025 г. включительно.

8.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

8.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение контракта не предусмотрено настоящим контрактом.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к проекту государственного контракта

от _________ № ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик: Поставщик:

__________________ ___________________

М.П. М.П.

КП_ООО_СМАРТ