Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Сорбент Лессорб экстра 400 кг (допускаются аналоги) №283934169

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

Согласно запроса ТКП

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

поставки продукции

г. Зеленогорск Красноярского края «____» _______ 20___ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Наименование, количество и цена продукции указываются в спецификации (приложение № 1 к Договору).

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц.

1.3. Настоящий Договор заключен по итогам проведения ____________, в соответствии с Протоколом №___________ от ___________г.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Срок поставки продукции устанавливается в спецификации.

2.2. Датой (моментом) поставки продукции считается дата получения продукции Покупателем на своем складе, указанная в товарной накладной.

2.3. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.

2.4. Продукция должна поставляться в таре и/или упаковке, соответствующей требованиям и условиям, указанным в спецификации и/или иных документах, и гарантирующей сохранность продукции при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция может храниться в условиях открытого хранения.

2.5. Способ и место доставки (передачи) продукции указывается в спецификации. Поставщик обязан в день отправки продукции письменно уведомить об этом Покупателя, сообщив ему следующие данные: дату отгрузки, отгрузочные реквизиты грузоотправителя, наименование и количество продукции, а также (в зависимости от способа доставки) номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование транспортной компании (включая адрес терминала доставки, если продукция доставляется до терминала), номер квитанции, товарно-транспортной накладной, а также планируемый срок доставки.

2.6. Если при приемке продукции от перевозчика будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции. Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

2.7. При исполнении обязательств по Договору Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства, нормативных документов и настоящего Договора:

1) счет-фактуру: копию – по факсу или электронной почте в срок не позднее следующего рабочего дня после отгрузки продукции или получения оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок; оригинал – по почте в течение 5 (пяти) календарных дней c даты отгрузки продукции или получения оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок;

2) товарную накладную: копию – по факсу или электронной почте в срок не позднее следующего рабочего дня после отгрузки продукции; оригинал – по почте в течение 5 (пяти) календарных дней c даты отгрузки продукции или одновременно с передачей продукции;

3) документы, характеризующие продукцию, а также удостоверяющие качество продукции, в соответствии с требованиями законодательства, а также условиями настоящего Договора: копии – по факсу или электронной почте в срок не позднее следующего рабочего дня после отгрузки продукции; оригиналы либо копии, заверенные организацией, выпустившей документ либо организацией-держателем оригинала, – одновременно с передачей продукции;

4) иные документы, если это предусмотрено законом или Договором – одновременно с передачей продукции.

Все документы должны быть составлены на русском языке. Если документ составлен на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык. Приложением к Договору может быть установлено требование о предоставлении документов в электронном виде (с указанием формата, требуемого носителя и/или способа передачи).

2.8. Поставщик не считается исполнившим обязанность по поставке продукции до момента передачи документов, указанных в пункте 2.7 Договора, оформленных надлежащим образом. Покупатель вправе отказаться от приемки продукции, документы на которую не переданы Поставщиком в установленный срок либо имеют недостатки, и установить Поставщику срок для передачи (исправления) документов.

Если Покупатель принял продукцию, продукция не подлежит оплате до момента предоставления (исправления) указанных документов, при этом срок оплаты продлевается пропорционально периоду просрочки передачи надлежаще оформленных документов.

Если Поставщик не передал (не исправил) документы в установленный срок, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и, если продукция оплачена, потребовать возврата денежных средств в срок, установленный пунктом 10.4 Договора.

2.9. Поставка продукции должна быть произведена единовременно в полном объеме, если иное не установлено в приложении к Договору. Досрочная и/или частичная поставка производится по согласованию с Покупателем. Покупатель вправе не принимать и/или не оплачивать продукцию, поставленную досрочно и/или частично без согласования с Покупателем.

3. Качество и комплектность продукции. Гарантия качества

3.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям нормативной документации.

3.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленной, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее года выпуска, указанного в приложении к Договору.

3.3. Продукция должна быть изготовлена из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, обычно применяемой изготовителем при изготовлении такого рода продукции, продукция должна отвечать действующим в Российской Федерации требованиям и нормативам, применяемым к такого рода продукции. При противоречии (несоответствии) требований к продукции, установленных настоящим договором и нормативными документами, применяются требования, установленные настоящим договором.

3.4. Качество продукции удостоверяется документами (сертификатом, паспортом, свидетельством и т.п.), предусмотренными законодательством, нормативными документами, а также настоящим Договором.

3.5. Поставщик предоставляет гарантию качества поставленной продукции на срок, не менее указанного в документации к продукции, либо иной (в том числе более длительный) срок, если это установлено в приложении к Договору.

4. Приемка продукции

4.1. Покупатель обязан обеспечить разгрузку и приемку поставленной продукции.

4.2. Покупатель осуществляет проверку продукции по количеству, качеству и комплектности на своем складе путем внешнего осмотра, пересчета, обмера, взвешивания. При необходимости, Покупатель проводит проверку качества с применением иных имеющихся в распоряжении Покупателя методов (проведение лабораторных анализов, тестирование и т.п.).

4.3. Срок приемки продукции по количеству – 10 (десять) календарных дней, по качеству и комплектности – 20 (двадцать) календарных дней с даты поступления продукции на склад Покупателя.

4.4. Если на момент приемки несоответствий (недостатков) продукции по количеству, качеству, комплектности не выявлено, Покупатель принимает продукцию без замечаний. Приемка продукции без замечаний не исключает выявления в дальнейшем скрытых недостатков, которые существовали на момент поставки, но не могли быть выявлены путем внешнего осмотра, пересчета, обмера, взвешивания либо проявились после приемки, в том числе в процессе использования продукции и т.д.

4.5. В случае обнаружения несоответствия продукции по количеству, качеству, комплектности Покупатель составляет односторонний комиссионный акт, в котором указывается количество недостающей, некачественной, некомплектной продукции, дается описание несоответствий (недостатков).

4.6. Если Покупателем составлен акт, согласно которому обнаружены несоответствия продукции (пункт 4.5 Договора), Покупатель обеспечивает сохранность продукции и вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта. Полномочия представителя Поставщика должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью на право подписания акта (оригинал либо надлежаще заверенная копия).

4.7. В случае явки уполномоченного представителя Поставщика Сторонами составляется двухсторонний акт, в котором указываются количество недостающей, некачественной, некомплектной продукции, дается описание несоответствий (недостатков), а также разногласия Сторон (при наличии). В акте могут быть указаны сроки, а также способы устранения Поставщиком выявленных несоответствий. Для урегулирования разногласий Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию (расходы, связанные с привлечением экспертной организации, возлагаются на Поставщика).

4.8. При неявке уполномоченного представителя Поставщика в пятидневный срок с даты доставки ему сообщения о вызове или при получении Покупателем уведомления Поставщика о неявке своего представителя, а также при уклонении представителя Поставщика от подписания двухстороннего акта, односторонний акт, составленный Покупателем в соответствии с пунктом 4.5 Договора, является надлежащим доказательством несоответствия продукции условиям Договора по количеству, качеству, комплектности, а также основанием для предъявления Поставщику требований (претензии).

4.9. Поставщик обязан по требованию Покупателя заменить некачественную и/или некомплектную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или комплектную продукцию, устранить недостатки продукции, доукомплектовать продукцию, поставить недостающее количество продукции, возместить расходы Покупателя на устранение недостатков продукции в приемлемый для Покупателя срок, а именно не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, если иной срок не указан в приложении к Договору или не определен соглашением Сторон.

4.10. Все расходы (транспортные, складские и прочие), связанные с заменой некачественной и/или некомплектной продукции, устранением недостатков, доукомплектованием продукции, возлагаются на Поставщика. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами обеспечивать вывоз несоответствующей продукции, доставку ее, при необходимости, до места ремонта и т.д.

Покупатель вправе самостоятельно организовать вывоз, возврат Поставщику, доставку до места ремонта несоответствующей продукции. В этом случае Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Покупателя и копий документов, подтверждающих размер расходов.

4.11. Если в ходе приемки продукции, поступившей взамен некачественной и/или некомплектной, а также в ходе повторной приемки продукции после устранения недостатков и/или доукомплектования Покупателем будут обнаружены несоответствия (недостатки) продукции по количеству, качеству, комплектности, составляется акт (акты) в порядке, установленном пунктами 4.5 - 4.8 Договора.

4.12. В случае неисполнения Поставщиком требования Покупателя о замене некачественной и/или некомплектной продукции, об устранении недостатков, доукомплектовании, допоставке продукции в установленный срок Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и, если продукция оплачена, потребовать возврата денежных средств в срок, установленный пунктом 10.2 Договора.

4.13. При обнаружении недостатков поставленной продукции после приемки (в том числе, при обнаружении скрытых недостатков), а также недостатков, возникших и/или проявившихся при хранении и/или использовании продукции, в том числе в течение гарантийного срока, порядок действий Сторон, их права и обязанности, сроки устранения несоответствий (недостатков) продукции, последствия неисполнения требований Покупателя определяются пунктами 4.5 - 4.12 Договора.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Стоимость поставляемой продукции (общая цена Договора) составляет ____________ (____________) руб., в том числе НДС _______ (__________) руб. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.

5.2. Если иное не установлено в приложении к Договору, цена поставляемой продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора, в том числе: транспортные расходы по доставке продукции до места доставки, указанного в спецификации, стоимость тары, упаковки и маркировки, документации на русском языке, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, страхование, таможенное оформление, все иные необходимые расходы.

5.3. В случае, если транспортные и/или иные расходы не включены в стоимость продукции, размер и порядок их оплаты указываются в спецификации. Покупатель оплачивает указанные расходы отдельно на основании подтверждающих документов.

5.4. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, установленные в спецификации. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Валютой исполнения обязательств является российский рубль. Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата за поставленную продукцию осуществляется по курсу Банка России на дату отгрузки (если иное не установлено спецификацией).

5.5. В случае частичной поставки продукции, подлежащей поставке к одному сроку, Покупатель вправе не оплачивать частично поставленную продукцию до момента поставки продукции в полном объеме. При этом Поставщик не вправе требовать уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6.3 Договора. В случае поставки некачественной, некомплектной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости некачественной, некомплектной продукции.

5.6. Вариант 1: для договоров с внешними контрагентами (резидентами и нерезидентами), а также с предприятиями атомной отрасли, не включенными в периметр консолидации ГК «Росатом». Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

5.6. Вариант 2: для договоров с предприятиями, включенными в периметр консолидации ГК «Росатом». Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по настоящему Договору на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом». Двухсторонние акты сверки расчетов оформлять по состоянию на 31 декабря отчетного года в срок до 15 февраля следующего за отчетным годом по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, для чего Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего года в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

6.3. В случае несвоевременной оплаты поставленной продукции (когда оплата полностью либо частично осуществляется после поставки продукции) Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

6.4. В случае нарушения сроков замены некачественной и/или некомплектной продукции, устранения недостатков, доукомплектования, допоставки продукции, не соответствующей требованиям Договора (пункт 4.9 Договора), Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку (штраф) в размере 5% от стоимости указанной продукции.

6.5. Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки (включая период просрочки после прекращения действия настоящего Договора) в случаях несвоевременного исполнения обязательств по:

возврату полученного аванса (предоплаты), если аванс выплачивался и подлежит возврату в соответствии с законом или Договором;

возврату денежных средств, уплаченных за поставленную продукцию, если такой возврат предусмотрен законом или Договором;

возмещению расходов Покупателя на устранение недостатков продукции;

компенсации Покупателю расходов, понесенных им в связи с вывозом, доставкой, возвратом несоответствующей продукции.

6.6. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по пункту 5.6 Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. за каждый день нарушения обязательства.

6.7. В случае несвоевременного представления Покупателю оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур, а также первичных учетных документов Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. за каждый день просрочки.

6.8. Если в результате нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель откажется от исполнения Договора, или настоящий Договор будет расторгнут по решению суда, а продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту прекращения действия Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную пунктом 6.2 настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты прекращения действия Договора.

6.9. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке произвести зачет суммы неустойки, начисленной Поставщику, в счет исполнения своего обязательства по оплате продукции, поставленной по настоящему Договору. При этом обязательство по оплате продукции на сумму начисленной неустойки прекращается путем зачета встречного однородного требования с даты доставки Поставщику соответствующего письменного уведомления Покупателя, а оплата за поставленную продукцию осуществляется за вычетом суммы неустойки.

6.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

6.11. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие недостоверности данных Поставщиком заверений и гарантий, указанных в Договоре, и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Разрешение споров

8.1. Вариант 1: для договоров, заключаемых со сторонними организациями. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

8.1. Вариант 2: для договоров, заключаемых с организацией ГК «Росатом». Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

8.2. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручена другой Стороне под расписку.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

9. Условия о конфиденциальности

9.1. По соглашению Сторон в рамках настоящего Договора информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов, признается Сторонами конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная информация»). Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее передачи/раскрытия третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию.

9.2. Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи обязательного в соответствии с действующим законодательством раскрытия информации. В любом случае, Сторона, которая обязана в соответствии с действующим законодательством раскрыть Конфиденциальную информацию, обязана незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить другой Стороне о необходимости раскрыть информацию.

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Вышеперечисленные обязательства действуют с момента заключения настоящего Договора до прекращения действия исключительных прав владельца Конфиденциальной информации, но не менее 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

10. Действие Договора. Отказ от исполнения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Покупатель вправе отказаться полностью или частично от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

а) однократного нарушения Поставщиком сроков поставки продукции (в том числе промежуточных) более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

б) поставки продукции ненадлежащего качества и/или некомплектной с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

в) поставки продукции в меньшем количестве, чем это установлено настоящим Договором, если передача недостающего количества продукции не может быть осуществлена Поставщиком в приемлемый для Покупателя срок;

г) неисполнения Поставщиком требования Покупателя, указанного в пункте 4.9 Договора, о замене некачественной и/или некомплектной продукции, устранении недостатков, доукомплектовании, допоставке продукции в установленный срок;

д) неисполнения Поставщиком требования о передаче (исправлении) документов, указанных в пункте 2.7 Договора, в установленный срок;

е) введение в отношении Поставщика любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

ж) в иных случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

10.3. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Покупатель уведомляет Поставщика в письменном виде. Действие Договора прекращается с момента доставки уведомления Покупателя в адрес Поставщика либо с момента, указанного в уведомлении (если уведомлением установлен более поздний срок).

10.4. Поставщик обязуется вернуть Покупателю полученные от Покупателя денежные средства (авансовые и иные платежи), если таковые выплачивались, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента доставки уведомления Покупателя об отказе от Договора в адрес Поставщика.

10.5. В случае расторжения Договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора (по решению суда, по соглашению Сторон либо Покупателем в одностороннем порядке (на основании пункта 10.2 Договора)) информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

11. Прочие условия

11.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик заверяет и гарантирует, что:

сведения о Поставщике, содержащиеся в ЕГРЮЛ, являются достоверными;

Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения обязательств по Договору;

Поставщик самостоятельно исполнит свои обязательства по Договору либо передаст обязательства по исполнению иному лицу на основании заключенного с ним договора;

Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы, им ведется и своевременно подается налоговая отчетность;

операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара Покупателю отражены/будут отражены в первичной документации Поставщика, а также в бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара;

Поставщик предоставит Покупателю соответствующие законодательству счета-фактуры, а также первичные и иные документы, которыми оформляется продажа товара по Договору;

Поставщик в срок, не превышающий 5 рабочих дней, предоставит по требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к продаже товара по Договору, и подтверждающие гарантии и заверения, содержащиеся в настоящем Договоре.

11.1.1. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

11.2. Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.3. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком требования Покупателя к качеству продукции по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.4. Раскрытие информации о цепочке собственников.

Вариант 1: включается в договор в случае передачи Сведений на материальных, в том числе, электронных носителях. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ___________ 201__ года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Вариант 2: включается в договор в случае передачи Сведений по электронной почте. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адреса электронной почты Покупателя @@@, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.5. Поставщик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан использовать формы первичных учетных документов, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим законодательством.

11.6. Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента организации-изготовителя по согласованной Сторонами программе.

11.7. Условия по управлению несоответствиями.

11.8. Поставщик и Покупатель подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны не ограничиваются в возможности выставления и получения указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

12. Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями. Все приложения и дополнения к Договору, а также документация, на которую в Договоре есть ссылки, являются неотъемлемыми частями Договора.

12.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов, сообщений и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием в Договоре реквизитов, а также несвоевременным извещением об изменении реквизитов, несет виновная Сторона.

12.3. Все документы по Договору могут быть направлены посредством факса или по электронной почте с обязательным обменом оригиналами. Стороны предпринимают все меры, чтобы документы, направленные посредством факса или по электронной почте, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного текста. Сообщения с любого электронного адреса, содержащего доменные имена @ecp.ru или @rosatom.ru, считаются исходящими от Покупателя, если не доказано иное.

12.4. В том случае, если документ и/или сообщение было направлено Стороне по адресу, указанному в Договоре, но не было вручено по зависящим от адресата обстоятельствам (в том числе по причинам: отсутствия (выбытия) адресата, отказа адресата от получения отправления, истечения срока хранения, неработоспособности электронной почты и т.п.), сообщение будет считаться доставленным Стороне и, соответственно, полученным Стороной. При этом, моментом доставки (получения) будет считаться: при отправлении почтой – момент поступления в почтовое отделение адресата; при направлении курьерской службой, телеграфом иным способом, предполагающим непосредственное вручение – момент первой попытки вручения адресату; при отправке электронной почтой – момент, указанный в автоматическом сообщении о подтверждении доставки электронного сообщения.

12.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

12.6. Сторонами согласовано, что с даты передачи продукции и до ее оплаты Покупателем, продукция не признается находящейся в залоге у Поставщика.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9. Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1. Спецификация

Приложение № 1.2. Техническое задание

13. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

______________/_____________/ ______________/____________/

Приложение № 1

к договору поставки продукции

от _____________№____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1.2

к договору поставки продукции

от _____________№__________

Технические и прочие требования к продукции

"Настоящее Приложение формируется по итогу проведения процедуры закупки на основании Технического задания Заказчика (Том 2 закупочной документации) и технического предложения Победителя или единственного участника процедуры закупки.

В Приложении могут указываться: назначение оборудования, технические характеристики, показатели качества, технико-экономические требования, специальные требования к оборудованию, предписания по выполнению необходимых стадий и этапов его создания, специальные требования по приемке и другое.

При оформлении настоящего Приложения допускается использование типовых форм, предназначенных для подготовки технических заданий при проведении закупочных процедур. При этом, если те или иные требования не определены, то лишние разделы и подразделы в используемых типовых формах удаляются. Дублирование условий договора и спецификации, а также включение в Приложение условий, противоречащих договору и спецификации, не допускается".

- Посмотреть таблицу с даннымиЭлектронный_документ_Запрос_ТКП_Лессорб._С_правками_НК

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Акционерное общество

«Производственное объединение

«Электрохимический завод»

(АО «ПО ЭХЗ»)

Руководителю предприятия

ул. Первая Промышленная, д. 1,

г. Зеленогорск, Красноярский край,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: (39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: (39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0410

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе технико-коммерческого

предложения

Прошу Вас рассмотреть настоящий запрос и выслать в наш адрес техникокоммерческое предложение (далее – предложение) на поставку продукции:

№

КолНаименование продукции

ЕИ

п/п

во

Сорбент Лессорб-Экстра ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТУ

кг

400

1.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Проведение закупки планируется осуществить неконкурентным способом,

поэтому прошу предоставить цену с учетом максимально возможных скидок.

По итогам сбора предложений сделка будет заключена с поставщиком,

предложившим наименьшую стоимость продукции.

В предложении прошу указать:

1. Характеристики предлагаемой продукции, а также подтверждение, что

продукция является новой, не ранее 2024 года выпуска, не бывшей в употреблении,

не восстановленной, свободной от прав третьих лиц и не являющейся выставочным

образцом.

2. Если Ваше предприятие не является изготовителем предлагаемой

продукции, прошу приложить к предложению подтверждение права на

предложение, распространение на продукцию фирменных гарантийных

обязательств от изготовителя продукции.

3. Отпускную цену продукции, включая стоимость упаковки; комплекта

документов; транспортных затрат (связанных с доставкой); страхования; уплаты

таможенных пошлин, налогов, сборов; других платежей, с учётом НДС.

4. Срок поставки продукции.

5. Способ доставки и место передачи товара: г. Зеленогорск, Красноярский

край, ул. Первая Промышленная, дом 1, склад АО «ПО ЭХЗ».

6. Условия платежей. Предпочтительные: в течение 15 календарных дней с

момента получения продукции Покупателем.

2

Ваше предложение, оформленное на бланке предприятия, с печатью и за

подписью руководителя или иного уполномоченного лица, прошу направить в

формате «pdf» на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае невозможности направления предложения, прошу письменно

сообщить об этом в минимальные сроки.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой

возникновения каких-либо обязательств для АО «ПО ЭХЗ».

Начальник ОМТО

Соколовский Данила Петрович

(39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

А.В. Лапа