Тендер - Поставка песчано-соляной смеси №287974122

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Копия_НМЦК_Ед_поставщик_Пескосоляная_смесь.xls
• Проект_контракта_ПЕСЧАО.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 Просмотр сведений о закупке «Поставка песчано-соляной смеси» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6144

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка песчано-соляной смеси

Описание объекта закупки: Поставка песчано-соляной смеси

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 26.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:48

Срок завершения подачи оферт: 27.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:52

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 88"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА, Д.6

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА, Д.6

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4864

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Левченко

Имя Ирина

Отчество Леонидовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ №

на поставку песчано-соляной смеси

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 88» (СПб ГБУЗ «Поликлиника № 88»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), в порядке п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку песчано-соляной смеси (далее – Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (_____________), в том числе НДС 20% - ___/НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на упаковку, маркировку, доставку и разгрузку, сборку, установку и ввод в эксплуатацию Товара, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ № 44 и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий настоящего Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства.

2.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи по Контракту (Приложение №2), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложен счет на оплату.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

2.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки и условия приемки Товара

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком. Не позднее 1го рабочего дня до даты поставки Поставщик уведомляет Заказчика о дате и времени поставки.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в помещение, определенное Заказчиком по адресам:

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.89 / 4, Детское поликлиническое отделение № 57

Санкт – Петербург, ул. Генерала Симоняка д.6 стр.2, Отделение скорой медицинской помощи

Санкт – Петербург, ул. Лени Голикова д.29 к.3, Женская консультация № 13

Санкт – Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого д.5 лит. А., Поликлиническое отделение № 45

Санкт – Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д.3 лит. А Детское поликлиническое отделение № 25

3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.4. Заказчик в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приема-передачи и счета и на основании результатов экспертизы, проведённой в соответствии с пунктом 3.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приёма-передачи Товара по Контракту (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от приёмки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

3.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от подписания Акта приёма-передачи Товара по Контракту (приложение № 3 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приёма-передачи Товара по Контракту (приложение № 3 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.4 Контракта.

3.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи по Контракту (приложение №3).

3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

3.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить товар в строгом соответствии с условиями контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого товара и оказываемых услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по контракту;

4.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению контракта;

4.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке товара и оказании услуг;

4.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями контракта;

4.1.7. обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 8 контракта;

4.1.8. предоставлять отчетные и финансовые документы (счет, акт о приемке и т.д.); непредоставление указанных документов, предоставление неполного комплекта таких документов, неправильное их оформление является неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения;

4.1.9 незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

4.1.10. за свой счет и своими силами осуществить вывоз товара непринятого Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такого требования от Заказчика. Требование считается направленным надлежащим образом при его направлении по электронной почте либо факсу Поставщика, указанным в контракте;

4.1.11. компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества поставленного товара;

4.1.12. выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по контракту;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара и оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом;

4.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

4.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

4.3.3. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

4.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

4.3.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, (лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

4.3.6. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 11 Контракта.3.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по контракту;

4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по контракту;

4.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара;

4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта;

4.4.6. отказаться от приемки некачественного товара и ненадлежащим образом оказанных услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по контракту требованиям, установленным контрактом;

4.4.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Упаковка Товара

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока эксплуатации Товара.

5.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

5.3. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

6. Гарантия, качество Товара

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении).

6.3. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества товар должен быть возвращен Поставщику с его последующей заменой на качественный товар.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее-Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором начисляется штраф в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором размер штрафа, устанавливается 10 процентов цены Договора (этапа).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Договоре таких обязательств) составляет 1000 рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Договору Заказчик может прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить поставщику (подрядчику, исполнителю) по Договору сумму, уменьшенную на величину штрафа (неустойки, пеней) (ст. 308, 410 ГК РФ).

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта. Срок исполнения Контракта.

10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения действует до 31.12.2025, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 7 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

10.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.5. Срок исполнения настоящего Контракта: 10 декабря 2025 год.

11. Исключительные права

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие положения

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 17 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 17 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 17 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

13.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.6. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта: заведующий отделением платных услуг Петров Александр Леонидович.

14. Перечень приложений

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение № 1 – Спецификация на 1 листе;

Приложение №2 – Акт приема-передачи по Контракту.

15. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

Приложение № 1

к контракту от

№ 39/24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена Контракта составляет :

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

Приложение № 2

к контракту от

№ 39/24

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПО КОНТРАКТУ

"Поставщик" __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и "Заказчик" ____________ (полностью наименование Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:

1.1. Наименование Товара:

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

2.1. Товарная накладная от "__" ______ 20__ г. № _____

2.2. Счет-фактура от "__" _______ 20__ г. № ____

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными