Тендер - Поставка порошка для ГБДОУ детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга в 2024г №283576233

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КОНТРАКТ_ПОРОШОК_проект.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 Просмотр сведений о закупке «Поставка порошка для ГБДОУ детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга в 2024г» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3057

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка порошка для ГБДОУ детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга в 2024г

Описание объекта закупки: Поставка порошка. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара определяются в соответствии с перечнем позиций.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.90

Дата размещения закупки: 07.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:16

Срок завершения подачи оферт: 08.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 календарных дней после подписания контракта сторонами.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 44, лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90 руб.);

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется в полном объёме согласно спецификации. По прибытии товара Заказчик принимает его по количеству, качеству и ассортименту. Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку непосредственно по месту нахождения Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.44, лит.А., Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара осуществляются силами Поставщика. На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на правах собственности и не должен быть обременён правами третьих лиц. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после доставки товара по адресу Заказчика, завершения погрузо-разгрузочных работ по доставке и выгрузке товара и подписания товарной накладной уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Товарная накладная (в 2-х экз.), счет, счет-фактура (при наличии). Поставщик вправе предоставить универсальный передаточный документ.

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента поставки товара и получения от Поставщика документов, указанных в контракте, осматривает товар, проводит проверку количества и качества товара, соответствия поставленного товара требованиям контракта.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 44, ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Московский, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ КУЗНЕЦОВСКАЯ, , 44/ЛИТЕРА А, ПОМ.1-ГО И 2 -ГО ЭТ. 39 Н 41Н

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4055

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Парфенова

Имя Надежда

Отчество Алексеевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ № 57-п

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (Поставка разовая)

Санкт-Петербург "____ " _________ 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга в лице заведующего Н.А. Парфеновой, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны и ___, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По контракту Поставщик обязуется осуществить поставку порошка для ГБДОУ детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга в 2024г(далее – товар) Заказчику в обусловленный контрактом срок по цене, в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Цена, ассортимент, количество товара определяется в спецификации.

1.3. Подлежащий поставке товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и действующего законодательства.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара, предусмотренного спецификацией, должна быть произведена в течение 10 календарных дней после подписания контракта сторонами.

2.2. Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку непосредственно по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 44, лит. А

2.3. Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара и сборка осуществляются силами Поставщика.

2.4. По прибытии товара Заказчик принимает его по количеству, качеству и ассортименту и подписывает представленные Поставщиком документы (товарную накладную).

2.5. На момент передачи товар должен принадлежать Поставщику на правах собственности и не должен быть обременен правами третьих лиц.

2.6. Поставка осуществляется в полном объеме согласно спецификации.

2.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после доставки товара по адресу Заказчика, завершения погрузо-разгрузочных работ по доставке и выгрузке товара и подписания товарной накладной уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта (общая стоимость) составляет: ___ руб. __ копеек (___ рубля __ копеек), НДС ___.

3.2. Указанная в пункте 3.1. цена может быть снижена по письменному соглашению сторон без изменения, предусмотренных контрактом объема поставки товара и иных условий контракта.

3.3. Указанная в пункте 3.1. цена может быть изменена если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.4. Цена по контракту включает все налоги и пошлины, цену товара, транспортные расходы по доставке в адрес Заказчика, погрузо-разгрузочные расходы.

3.5. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика после подписания Заказчиком товарной накладной, при представлении отчетных документов (счет на оплату), акта приема-передачи товара, подписанного сторонами контракта, в течение 10 рабочих дней.

3.6. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком, за счёт средств бюджетного учреждения (и/или средств от предпринимательской деятельности) в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цены контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с контрактом;

- требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

- осуществлять контроль за сроком поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

- отказаться от принятия и оплаты товара не соответствующих требованиям контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2. Заказчик обязан:

- принять поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;

- оплатить поставленный товар, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.

4.3. Поставщик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств
по контракту от Заказчика;

- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.4. Поставщик обязан:

- поставить товар обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом;

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы.

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;

- согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по контракту;

- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Прием товара по качеству, количеству, сроку годности и ассортименту осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности упаковки товара, Заказчик вправе:

- возвратить товар Поставщику,

- потребовать замены товара.

Возврат и замена товара осуществляются за счет Поставщика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара либо иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Поставщик обязан подтвердить в письменной форме в адрес Заказчика товара свои гарантийные обязательства.

5.5. Начало течения гарантийного срока на товар, который должен составлять не менее 12 месяцев (или иной срок, установленный производителем товара) - с момента передачи товара Заказчику.

5.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 35 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, коррозии, утраты товарного вида, попадания влаги, пыли при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке кранами и (или) погрузчиками. Перед упаковкой все обработанные части должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение товара от порчи во время транспортировки и хранения.

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара либо иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. При перевозке товара морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом Поставщик на каждое грузовое место составляет подробный упаковочный лист, в котором указываются перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер по спецификации контракта, вес брутто и нетто, номер контракта, номер ящика (контейнера). Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте кладется в ящик вместе с товаром.

6.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приема его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Сдача-приемка товара по количеству, ассортименту, качеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

7.2. В случае если при приемке товара Заказчиком обнаружены товары ненадлежащего качества, выявлена недопоставка товара, либо ассортимент поставленного товара не соответствует спецификации, комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Поставщику об устранении выявленных нарушений. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются членами комиссии Заказчика и представителем Поставщика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для генерального директора Поставщика).

Если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного лица Поставщика, получившего факс.

7.3. В случае выявления Заказчиком указанных в пункте 7.2 нарушений после приемки товара Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме по факсу и приглашает уполномоченных представителей Поставщика явиться в адрес Заказчика для составления акта и получения предписания.

В случае невозможности направить Поставщику извещение о выявленных нарушениях по факсу Заказчик направляет такое извещение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Составление акта и выдача предписания осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 контракта.

8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Обязанности Поставщика:

8.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте, по цене и в срок в соответствии с условиями контракта, спецификации.

8.1.2. Затарить и упаковать товар таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

8.1.3. Осуществить поставку товара путем доставки товара по адресу Заказчика.

8.1.4. Восполнить недопоставленное количество товара в случае недопоставки в течение 30-ти рабочих дней после получения предписания Заказчика.

8.1.6. На основании акта и предписания Заказчика, согласно условиям пунктов 7.2, 7.3 контракта, заменить некачественный товар на товар надлежащего качества в течение 30 рабочих дней с момента получения предписания Заказчика.

8.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до приемки его Заказчиком.

8.1.8. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

- товарную накладную;

- универсальный передаточный документ

- cертификаты качества на поставляемый товар либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- акт приема-передачи товара.

8.1.9. Осуществить сборку товара, в случае если он поставляется в разобранном виде.

8.2. Обязанности Заказчика:

8.2.1. Принять поставленный Поставщиком товар, указанный в спецификации.

8.2.2. При приемке товара осуществить его осмотр и, в случае выявления несоответствий или недостатков товара уведомить об этом Поставщика с выполнением действий, предусмотренных пунктом 7.2 контракта.

8.2.3. В случае обнаружения после приемки товара нарушений и несоответствия товара предъявляемым к товару такого рода требованиям уведомить об этом Поставщика в соответствии с пунктом 7.3 контракта в течение 2-х рабочих дней с момента выявления недостатков.

8.2.4. Оплатить поставленный товар на условиях контракта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению Поставщиком в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) рассматривается как согласие Поставщика с указанными требованиями.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цены контракта.

Сумма неустойки (штрафа, пеней) по контракту признается собственными доходами Заказчика и отражается на лицевом счета Заказчика в установленном порядке.

10. Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2024.

10.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов Санкт-Петербурга.

10.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.

10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, имевшими место после заключения контракта.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Поставщику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана в течение трех рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

12. Прочие условия

12.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, урегулируются путем соглашения, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

12.2. Стороны обязаны в течение трех дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.3. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством.

12.4. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- спецификация (приложение № 1) на 1 л.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № 57-п

от «__» ___ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными