Тендер - Поставка химических реактивов №280529298

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Тамбовская облМесто поставки (адрес):Поставка Товара/партии Товара производится по адресу: г. Тамбов, Ленинградская д. 1.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.09.2024 по 24.09.2024Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Извещение №35-07/86 от 24.09.2024 года.

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

способ осуществления закупки со ссылкой на пункт положения, позволяющий проводить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании подпункта 5 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке ФГБОУ ВО «ТГТУ».

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тамбов, ул. Советская, 106/5, помещение 2 почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тамбов, ул. Советская, 106/5, помещение 2 эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки без соблюдения требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ – Поставка химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – Поставка Товара/партии Товара производится по адресу: г. Тамбов, Ленинградская д. 1.

сведения о цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 81 (восемьдесят одна) копейка.

Руководитель контрактной службы _________________ Нагибин С.В.

Проект_договора - Посмотреть таблицу с даннымиОбщество с ограниченной ответственностью "РМ Инжиниринг" (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4654), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Некундэ Инги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «ТГТУ») (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6557), именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице проректора по научной работе Муромцева Дмитрия Юрьевича действующего на основании генеральной доверенности № 40 Д-юр от 19.11.2021 г. с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые – «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке ФГБОУ ВО "ТГТУ", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке продукции и передаче ее в собственность (далее - «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, согласно условиям настоящего Договора. 1.2. Поставка Товара осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях (приложениях к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификация составляется отдельно на каждую партию Товара на основании Заявки, полученной от Заказчика. Наименование, цена, количество, ассортимент Товара/партии Товара согласовываются Сторонами и указываются в Спецификациях (приложениях). Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании Спецификации, а также заявки Заказчика, переданной по телефону (факсу): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи/или электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Фактом подтверждения принятия заявки Заказчика является выставление Поставщиком счёта на оплату Товара/партии Товара (далее - «Счёт»), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Наименование, количество, стоимость, порядок оплаты, срок и условия поставки Товара/партии Товара указывается в Счёте, содержащем ссылку на настоящий Договор. Поставщик ведёт отдельный учёт в программе 1С для составления Акта сверок с Заказчиком в рамках данного Договора. Все цены в Счёте указываются в рублях, с учетом НДС. Фактом подтверждения согласия Заказчика с вышеуказанными условиями Счёта является его оплата Заказчиком.

1.4. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать ГОСТу и ТУ для Товаров данного вида.

1.5. Поставка осуществляется в период с даты заключения Договора и до 01 декабря 2024г. (включительно).

2. Срок действия договора 2.1. Настоящий Договор вступает в силу со даты его подписания обеими Сторонами и действует до 01 декабря 2024 года (включительно). Окончание срока действия Договора не является основанием прекращения неисполненных сторонами обязательств.

2.2. Стороны понимают и взаимно признают, что настоящий Договор может быть изменен и расторгнут досрочно только по соглашению Сторон, односторонний отказ от Договора и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. Порядок расчетов 3.1. Расчеты между Сторонами по настоящему Договору за поставку Товара/каждой отдельной партии Товара производятся путем выплаты Заказчиком авансового платежа в размере 30% предоплата и 70% оплата по факту поставки от стоимости Товара/партии Товара, указанной в Счёте, на расчетный счёт Поставщика. Оплата производится на основании Счёта Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня выставления Счёта. 3.2. Счёт на выплату авансового платежа за поставку Товара/партии Товара, подлежащей оплате, выставляется Поставщиком на основании заявки Заказчика. 3.3. Обязательства Заказчика по оплате выставленного Поставщиком счета («Дата оплаты») считаются выполненными в день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору проценты на сумму долга по ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ не начисляются, проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не уплачиваются.

3.5. Цены на Товар действительны в течение всего срока поставки Товара/партии Товара, указанного в Счёте, с даты его своевременной оплаты Заказчиком.

3.6. Стороны настоящим понимают и взаимно признают, что в случае, если Заказчик не произвёл предварительную оплату Товара/партии Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня выставления счета Поставщиком, как это указано в п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость Товара/партии Товара и выставить Заказчику новый счёт на оплату Товара/партии Товара.

В случае изменения стоимости Товара/партии Товара по причине, указанной в настоящем пункте, Стороны подписывают новую спецификацию на Товар/партию Товара.

3.7. В случае, если Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня выставления Поставщиком нового счета не достигнут согласия по новым ценам, Поставщик может отказаться от исполнения обязательств по Договору в отношении соответствующих видов Товара/партии Товара.

3.8. Цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 81 (восемьдесят одна) копейка.

4. Обязательства сторон. 4.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара/партии Товара на основании оплаченного Заказчиком Счёта на поставку данного Товара/партии Товара. 4.2. Заказчик принимает на себя обязательства по: выполнению условий платежа по настоящему Договору; приемке Товара/партии Товара на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 5. Сроки и порядок поставки Товара. Порядок сдачи и приёмки. Тара и упаковка.

5.1. Поставщик обязуется поставить Товар/партию Товара в течение срока, указанного в Счёте. При готовности Товара/партии Товара к передаче, Поставщик направляет письменное уведомление Заказчику посредством электронной связи (факсимильная связь, электронная почта) на адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.2. Поставка Товара/партии Товара производится на условиях доставки Товара/партии Товара силами Поставщика Заказчику по адресу: г. Тамбов, Ленинградская д. 1, если иной порядок поставки Товара/партии Товара не будет указан в Счёте. Стороны согласовывают день доставки в рабочем порядке.

В случае, если поставка Товара/партии Товара производится на условиях выборки Товара/партии Товара со склада Поставщика, Заказчик обязуется осуществить выборку Товара/партии Товара со склада Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика о готовности Товара/партии Товара к передаче, как это указано в п. 5.1. настоящего Договора.

5.3. Приемка-передача Товара/партии Товара производится по товарной накладной по форме Торг-12, подписываемой уполномоченными представителями Сторон. Счет-фактура передается Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Поставщиком подписанной Заказчиком товарной накладной. Товарная накладная, счет-фактура и счет на оплату выписываются в рублях.

5.4. Приемка-передача Товара/партии Товара осуществляется Заказчиком (грузополучателем) в согласованный день доставки. Заказчик (грузополучатель) обеспечивает приемку Товара/партии Товара и подписание товарных накладных в день доставки.

В случае отгрузки Товара/партии Товара со склада Поставщика, Заказчик обязан обеспечить своего представителя доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. Представитель транспортной организации должен иметь доверенность от этой организации, а также доверенность Заказчика, выданную транспортной организации.

5.5. Приемка Товара/партии Товара производится в течение 1 (Одного) рабочего дня («День приёмки»). В случае незавершения приемки Товара/партии Товара в этот срок, он может быть продлен на один рабочий день по согласованию между Сторонами. При этом принятая Заказчиком часть Товара/партии Товара считается отгруженной, обязательства Поставщика по поставке этой части Товара/партии Товара признаются исполненными и Заказчик, при отсутствии замечаний, подписывает товарную накладную на фактически принятую часть Товара/партии Товара.

В случае, если Товар/партия Товара не был принят Заказчиком в течение 1 (Одного) Дня приёмки, и Заказчик незамедлительно (течение 3-х календарных дней), как об этом стало известно, посредством любых доступных средств связи (телефон, факс, телеграф, интернет) не известил о данном факте Поставщика, и, в результате указанного бездействия Заказчика, Стороны не пришли к соглашению (в соответствии с положениями настоящего пункта) о продлении срока приёмки Товара/партии Товара, то Товар/партия Товара считается принятым Заказчиком в полном объёме.

Приемка Товара/партии Товара производится Заказчиком на основании представленной Поставщиком документации (в том числе, но не ограничиваясь этим: технической документации, документации по комплектности, документации по качеству (бою)). В случае обнаружения при приемке Товара/партии Товара каких-либо явных дефектов и/или недостатков Стороны в День приемки составляют двухсторонний Акт о выявленных дефектах (недостатках) («Акт о недостатках»). В Акте о недостатках также фиксируется обязанность Поставщика в согласованный Сторонами срок либо заменить выявленный дефектный Товар/партию Товара, либо устранить такие дефекты (недостатки) собственными силами и за счет собственных средств. В случае невозможности замены дефектного Товара/партии Товара в День приемки Заказчик подписывает товарную накладную на фактически принятое количество Товара/партии Товара. Порядок поставки недопоставленного в рамках настоящего пункта Товара/партии Товара оговаривается Сторонами дополнительно.

В случае отгрузки со склада Поставщика приемка Товара/партии Товара по количеству тарных (упаковочных) мест и видимым дефектам осуществляется в день получения Заказчиком Товара/партии Товара на складе Поставщика.

Стороны договорились, что норма естественной убыли (норма боя) изделий из стекла и фарфора при транспортировке составляет 2,46% (Две целых сорок шесть сотых процента) от стоимости Товара/партии Товара.

5.6. Право собственности, а также все риски случайной порчи, гибели и/или потери Товара/партии Товара переходят к Заказчику с даты принятия Товара/партии Товара без замечаний Заказчику (грузополучателем) по товарной накладной.

5.7. Транспортные расходы по доставке Товара/партии Товара Заказчику (грузополучателю) включаются в стоимость Товара/партии Товара.

5.8. Поставщик производит поставку Товара/партии Товара в надлежащей упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при транспортировке и хранении.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара/партии Товара (п. 5.1. Договора), Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленного Товара/партии Товара за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от стоимости недопоставленного Товара/партии Товара.

6.3. В случае нарушения сроков платежа по счету, выставленному Поставщиком, Заказчик обязуется уплатить Поставщику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) суммы счета.

6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков выборки Товара/партии Товара (п. 5.2. Договора), Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости непринятого Товара/партии Товара за каждый день просрочки.

Данный пункт действует в случае поставки Товара/партии Товара на условиях выборки Товара/партии Товара со склада Поставщика.

6.5. Требование (претензия) об уплате штрафных санкций (пени, штрафов, неустоек, процентов), предусмотренных Договором, предъявляется заинтересованной Стороной другой Стороне в письменном виде. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения.

6.6. Выплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара/партии Товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставщик гарантирует, что Товар/партия Товара принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

7.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие Товара/партии Товара условиям фирмы – производителя.

8. Закон. Юридическое урегулирование. 8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров. 8.3. Неурегулированные споры и разногласия передаются на рассмотрение арбитражного суда Тамбовской области. 9. Форс-мажорные обстоятельства. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся, в частности: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также забастовки не ниже регионального уровня, война и военные действия или изменения российского законодательства, изменения правил таможенного регулирования, обладающие большей юридической силой над обязательствами Сторон по настоящему Договору.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем через 7 (Семь) календарных дней письменно уведомить другую Сторону об их возникновении. К уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданный Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом.

9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок (сроки) исполнения обязательств Поставщиком автоматически продлевается на срок, в течение которого форс-мажорные обстоятельства существовали, при этом ответственность Поставщика, предусмотренная условиями настоящего Договора, в этом случае не наступает.

9.4. В случае изменения законодательства РФ, в т.ч. налогового и таможенного, стоимость Товара/партии Товара может быть изменена. При этом Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление об изменении цен посредством электронной почты или факсимильной связи с последующей отправкой оригинала уведомления по почте.

В случае изменения стоимости Товара/партии Товара по причине, указанной в настоящем пункте, Стороны подписывают новую Спецификацию.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1. Стороны обязуются в рамках исполнения настоящего Договора соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушать нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обращать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким- либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений норм антикоррупционного законодательства, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений норм антикоррупционного законодательства другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредникам.

10.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений норм антикоррупционного законодательства и(или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, Сторона у которой возникли подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений норм антикоррупционного законодательства, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (Десять) календарных дней, по истечении которых договор считается расторгнутым.

11. Дополнительные условия. 11.1. Уведомления, требуемые настоящим Договором, могут быть отправлены заказным письмом или посредством использования электронной почты/факса, адресованным Стороне по ее реквизитам в Договоре, или по новым реквизитам, должным образом сообщенным в письменной форме одной Стороной другой Стороне. Любое уведомление считается переданным на день доставки после его отправления заказной почтой; на день отправления, в случае факса или электронной почты; или на день доставки, в случае его личной доставки. Уведомления, отправленные электронной связью (факсимильная связь, электронная почта), считаются доставленными в дату получения электронного подтверждения об открытии сообщения получателем. Документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. При этом Стороны понимают и признают, что обязаны произвести обмен оригиналами документов, переданными посредством факсимильной связи или электронной почты, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи таких документов. 11.2. Стороны незамедлительно (в срок, не превышающий один рабочий день) письменно уведомляют друг друга об изменении идентификационных данных (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения) и (или) банковских реквизитов. Не уведомление либо несвоевременное уведомление Стороной об изменении перечисленных данных не освобождает ее от ответственности по Договору. Исполнение, произведенное Стороной по известным ей данным и (или) реквизитам другой Стороны при отсутствии соответствующего уведомления об изменении указанных данных (реквизитов), считается надлежащим. 11.3. Любые изменения, уточнения, дополнения условий Договора оформляются Сторонами в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон и скреплены печатями. 11.4. Настоящий Договор распространяет свое действие на все Счета, выставленные Поставщиком после заключения настоящего Договора, а также иные документы, оформляемые в рамках настоящего Договора. 11.5. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны переуступить права по настоящему Договору. 11.6. В случае, если Поставщик не может осуществить поставку Товара/партии Товара в сроки, определенные в настоящем Договоре, вследствие нарушения обязательств со стороны фирмы-Производителя, Поставщик предварительно письменно уведомляет об этом Заказчика и указывает в этом уведомлении новые сроки поставки Товара/партии Товара. С даты направления такого уведомления, подтверждённого почтовым уведомлением, либо распиской представителя Заказчика о получении уведомления, продублированного направлением уведомления средствами факсимильной и (или) электронной связи в адрес Заказчика, новый срок поставки, указанный в уведомлении, считается согласованным Сторонами без какого-либо дополнительного оформления, а соответствующее уведомление Поставщика становится неотъемлемой частью Договора.

11.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты сторон. - Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_цены_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, заключаемого

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора: 24.09.2024 года.

Руководитель контрактной службы Нагибин С.В.

Приложение №1

к обоснованию начальной (максимальной) цены договора, заключаемого

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 24.09.2024г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

В качестве начальной (максимальной) цены договора принимается минимальное из представленных ценовых предложений:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 81 копейка.