Тендер - Поставка хозяйственных товаров №274919567

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 Извещение о проведении электронного аукциона от 19.06.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000033

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Белгородская обл, Белгород г, Народный бульвар 135

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 18313.48 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК АСБО-ОАЭФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьхозтовары 617,126 2

Проект контракта

1 Проект контракта АСБО-ОАЭФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьхозтовары▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (Техническое задание) АСБО-ОАЭФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьхозтовары▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке -б

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки_(Техническое_задание)_АСБО-ОАЭФ-38-24_-_хозтовары_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Белгородской области

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.Общие сведения.

1.1. Полное наименование закупки.

Поставка хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Белгородской области

1.2. Сроки поставки

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

1.3.Сведения о Заказчике.

Государственный заказчик – Арбитражный суд Белгородской области.

1.4.Сведения об источниках и порядке финансирования поставки оборудования.

Источники финансирования – из средств федерального бюджета.

1.5. Наименование и характеристики:

При направлении победителю контракта сведения о товаре будут указаны в структурированном контракте, сформированном в ЕИС.

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности товара не менее 8 месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара и гарантийному сроку:

Товар отгружается в рабочее время: пн.- чт. с 8.30. до 17.30, пт. с 8.30. до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. Время доставки должно быть согласовано предварительно с Заказчиком. Товар отгружается в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок.

Тара, упаковка, разгрузка и перемещение в помещения склада входят в цену поставляемого товара и осуществляется силами Поставщика.

Адрес поставки: г. Белгород, Народный бульвар 135.

Поставляемый товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без дефектов материала и изготовления, не модифицированный, не переделанный, не поврежденный, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенный к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Поставщик обеспечивает упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к конечному пункту назначения и разгрузки.

При обнаружении некачественного товара, а также в случае его повреждения при транспортировке Поставщик производит замену в течение 15 рабочих дней.

Руководитель аппарата – администратор суда Е.Е. Дмитренко

Обоснование_НМЦК_АСБО-ОАЭФ-38-24_-_хозтовары_617,126_2 - Посмотреть таблицу с даннымиТребование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_-б

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенным переводом соответствующих документов на русский язык.

При заполнении заявки участник закупки должен руководствоваться данной инструкцией.

При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться показатели товара, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям в Таблице Приложения №1 к Извещению.

Указание конкретных показателей не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование.

1. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

2. Товарный знак (при наличии) должен быть предоставлен с указанием всех букв и цифр (при наличии);

3. Характеристики товара:

Участником закупки должны быть указаны характеристики товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям в столбце 3 таблицы п. 1.5 Технического задания.

Предоставляемые участником закупки характеристики товара не должны сопровождаться такими словами как, например, «не менее», «не более», «эквивалент», «должен быть», «или» и иными словами и словосочетаниями, в случае, если их указание не позволяет однозначно определить конкретные показатели (значения конкретных показателей), за исключением случаев, если предлагаемый товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами «установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.).

Заявки на участие в аукционе готовится участником закупки на основании технического задания (далее – документ), в котором представлены минимальные и (или) максимальные значения показателей товара и показатели товара, не подлежащие изменению. Участнику закупки следует учитывать, что для наименований (обозначений) товарных знаков товаров, указанных в документе, применяется дополнение «или эквивалент». Это условие позволяет участнику закупки предложить другой товар, который соответствует по своим физико-химическим, техническим и другим параметрам, указанным в документе, минимальным и (или) максимальным значениям показателей товара и показателям товара, не подлежащим изменению.

Установленые Заказчиком характеристики товара со словами «не менее», участником закупки указываются, как значение равное или превышающее указанное.

В случае, установления в техническом задании показателей (характеристик товара (материала)) с символом (знаком) «≥», «≤», это означает, что в этом случае участник закупки может указать конкретный показатель (значение), включая пограничные значения. Знак «≥» означает, что участник указывает значение равное или большее указанное Заказчиком. Знак «≤» означает, что участник указывает значение равное или меньшее указанное Заказчиком.

В случае, установления в техническом задании знака « » он соответствует слову «более» или «больше» и означает, что все характеристики или показатели товара (материала) должны быть более значения, указанного Заказчиком.

В случае, установления в техническом задании знаков « », «≥», «≤», разделенные союзом «и», это означает, что характеристика или показатель товара (материала) должен быть в указанном Заказчиком диапазоне.

Установление в техническом задании нескольких показателей (характеристик товара(материала)) рядом помещенных в скобки и без них, не предусматривают необходимости выбора, в данном случае необходимо указывать все показатели (характеристики товара (материала)).

В случае, если в аукционной документации указаны требования о соответствии товара, работ и(или) услуг (материалов) стандартам (ГОСТ, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП или иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании) о техническом регулировании, который утратил(и) силу (отменён в целом или в некоторой его части), то соответствие сведений о конкретных показателях товаров (материалов), (оказываемых) работах и(или) услугах таким документам (или его части) не требуется, при этом допускается предоставление участником закупки сведений о предлагаемом товаре (материалах), (оказываемых) работах и(или) услугах которые соответствуют изданному взамен утратившего силу или частично отмененного стандарта новому стандарту о техническом регулировании.

Копии документов, предоставляемые участником аукциона, должны быть представлены в полном объёме, в том числе содержать все страницы и не иметь нечитаемых фрагментов (не воспроизводящих или воспроизводящих не в полной мере информацию подлинника) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

В соответствии с указанным ГОСТ под копией документа понимается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящей документации об электронном аукционе, участникам закупки следует руководствоваться в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе…» и действующих нормативных документов РФ.

Все прикрепленные в составе заявки документы должны быть подписаны правомочным лицом участника закупки.

Проект_контракта_АСБО-ОАЭФ-38-24_-_хозтовары_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № АСБО-ОАЭФ-38-24

на поставку хозяйственных товаров для нужд

Арбитражного суда Белгородской области

- Посмотреть таблицу с данными

Арбитражный суд Белгородской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Арбитражного суда Белгородской области Гумерова Марата Ильгизовича, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем Поставщик (исполнитель), в лице _________, __________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения электронного аукциона, результаты которого зафиксированы в протоколе от «__» ____ 2024 года (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйтвенных товаров для нужд для нужд Арбитражного суда Белгородской области (далее - Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Стоимость единицы товара рассчитывается пропорционально количеству товара (услуги) согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и цене Контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

1.3. Срок поставки Товара – 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

1.4. Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел восстановление, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что указанный в Приложении к Контракту Товар свободен от прав третьих лиц.

1.5. Качество, функциональные характеристики (потребительские свойства), поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида поставляемого товара, условиям Контракта (технического задания/спецификации).

1.6. Номенклатура Товара и его количество, и технические показатели определяются Спецификацией/техническом задании (приложение № 1 к Контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _______ рублей (________), в том числе НДС 20 %. (Примечание: В случае, если согласно системе налогообложения деятельность Поставщика не облагается НДС, то пункт 2.1. следует изложить в следующей редакции: «Цена Контракта составляет ____________ рублей. НДС не облагается»).

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя общую стоимость Товара с учётом расходов на перевозку, доставку, погрузку-разгрузку товара, перемещением на склад Заказчика, упаковку, маркировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, которые Поставщик должен понести в связи с выполнением обязательств по контракту.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету в рублях (с оформлением платежных поручений) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

3.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

3.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком после поставки товара, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приемке, подписанного электронной подписью в ЕИС. Авансирование не предусмотрено.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

3.5. При наличии обстоятельств, препятствующих дальнейшему исполнению Заказчиком настоящего Контракта (прекращение финансирования, выявившаяся нецелесообразность оказания услуг и т.п.), Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, уплатив Поставщику часть установленной цены, пропорционально части поставленного товара (оказанных услуг), оказанных до получения последним извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

3.6. Цена Контракта включает в себя общую стоимость Товара, налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки, по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Белгород, Народный бульвар 135, в соответствии со Спецификацией/Техническим заданием к настоящему Контракту. Поставщик осуществляет поставку, разгрузку и перемещение на склад Товара своими силами.

Согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара, известить Заказчика о готовности отгрузить Товар не позднее 1 (одного) рабочего дня перед его поставкой.

4.1.2. Передать товар, соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию. Товары должны быть пригодными для целей, для которых такого рода товары обычно используются. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

Поставляемый товар должен иметь один из следующих сопроводительных документов: товарную накладную (универсальный передаточный документ), акт приёма-передачи товара, транспортная накладная.

4.1.3. Произвести замену поставленного товара. В случае передачи товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 15 рабочих дней, с момента извещения его об этом Заказчиком, заменить поставленные товары на товары надлежащего качества. Если Поставщик осуществил замену товаров в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего контракта о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.

4.1.4. Провести экспертизу Товара за свой счет и своими силами при наличии споров с Заказчиком о качестве поставленного Товара, и в части доказанной вины заменить некачественный товар за свой счет.

4.1.5. Произвести маркировку Товара с указанием информации, позволяющей идентифицировать принадлежность Товара к данной поставке и Поставщику, в случае возникновения претензий к качеству поставленного Товара, данная маркировка будет подтверждать факт поставки данного товара Поставщиком.

4.1.6. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.1.7. Предоставить по запросу Заказчика документы подтверждающие происхождение материалов и полуфабрикатов, используемых при производстве товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Контракта.

4.2.2. Требовать оплаты по настоящему контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить в порядке, установленном настоящим Контрактом, цену контракта за надлежащим образом поставленный товар.

4.3.2. Принять меры по своевременной приемке поставленного Поставщиком товара.

4.3.3. Проверить количество, ассортимент и качество поставляемого товара в течение 5 рабочих дней со дня поставки Товара.

4.3.4. Направить Поставщику уведомление в случае недопоставки Товара по количеству и ассортименту, или поставки Товара ненадлежащего качества в течение 3 дней с момента обнаружения данного факта.

4.3.5. Провести экспертизу поставленного товара и в случае его соответствия условиям Контракта, принять и оплатить поставленный товар.

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.3.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

4.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.3. В случае обнаружения недостатков в товарах после их получения, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены поставленного товара на товар надлежащего качества.

4.4.4. Требовать от Поставщика возмещения расходов на проведение экспертизы в случае подтверждения ненадлежащего качества поставленного товара.

4.4.5. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.6. Требовать надлежащего и полного исполнения контракта в соответствии с требованиями Контракта, а в случае если товар не поставлен, поставлен не в полном объёме или не надлежащего качества - устранения Поставщиком выявленных нарушений обязательств в установленный Государственным контрактом срок.

4.4.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4.8. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.4.10. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4.11. Совершать иные действия, предусмотренные контрактом.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товаров.

5.2. Претензии по качеству Товаров принимаются Поставщиком в течение 14 рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приемке, подписанного электронной подписью в ЕИС. Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

5.3. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

5.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Упаковка товара не должна содержать следов воздействия влаги, вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений.

Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя, в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что Товар новый, надлежащего качества, является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и (или) ограничений, не был ранее использован, а также соответствует всем требуемым характеристикам.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

5.6. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.7. Гарантийный срок на Товар составляет 6 месяцев и исчисляется с момента подписания документа о приемке.

5.8. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение несоответствия условиям Контракта, связанных с дефектами производства.

5.9. При обнаружения дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала).

Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

6.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Белгород, Народный бульвар 135, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

6.2. Дата поставки товара согласовывается представителем Заказчика, уполномоченным принять товар, с Поставщиком.

Фактической датой поставки считается дата подписания Сторонами структурированного документа о приемке, подписанного электронной подписью в ЕИС.

6.3. Вместе с Товаром Поставщик представляет один из следующих документов:

- товарная накладна, универсальный передаточный документ, акт приёма-передачи товара, транспортная накладная.

6.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится в следующем порядке:

6.4.1. При приёмке Товара от Поставщика или от лица, которому Поставщик передал товар для доставки Заказчику (перевозчика, экспедитора т. п.), Заказчик проверяет целостность транспортной тары (упаковки), соответствие вида и количества грузовых мест, указанных в товарной накладной и/или универсальном передаточном документе, экспедиторской расписке или ином документе, оформленном на перевозку груза, фактическому виду и количеству грузовых мест, полученных Заказчиком. Проверка соответствия количества, качества, комплектности и иных характеристик Товара Заказчиком на данном этапе не производится. После осуществления данной проверки фактическое вложение, находящееся в транспортной таре (упаковке), считается принятым Заказчиком на ответственное хранение и с этого момента к Заказчику переходит риск случайной гибели данного вложения.

6.4.2. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Товара осуществляет вскрытие транспортной тары (упаковки) и проверяет соответствие поставленного Товара условиям настоящего Контракта (направленной Поставщику заявки), а также соответствие наименования и количества Товара, указанных Поставщиком в документе о приемке товара на поставку Товара, фактическому наименованию и количеству Товара в соответствии с условиям Контракта (заявкой Заказчика). Заказчик проводит данную проверку путём внешнего осмотра Товара, если последний не имеет первичной упаковки, либо путём осмотра первичной упаковки Товара при наличии таковой без её вскрытия. Выявленные в ходе такой проверки расхождения и недостатки являются явными, и об их наличии Заказчик уведомляет Поставщика после их обнаружения. При отсутствии каких-либо расхождений и недостатков Заказчик подписывает документ о приемке товара и направляет её Поставщику. В случаях выявления каких-либо расхождений и недостатков Заказчик составляет акт о выявленных расхождениях и недостатках. Право собственности на Товар, не имеющий расхождений и недостатков, переходит от Поставщика к Заказчику с момента осуществления данной проверки и подписания документа о приемке товара. Товар, имеющий расхождения и недостатки, остаётся в собственности Поставщика и на ответственном хранении Заказчика до его замены Поставщиком либо до выполнения Поставщиком иных требований Заказчика, обусловленных обнаруженными расхождениями и недостатками.

Документом о приемке товара является структурированный документ о приемке, подписанный электронной подписью в ЕИС.

6.4.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в ЕИС, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.4.4. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного исполнителем, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

6.4.5. Датой поступления исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен исполнитель.

6.5. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этаж Товара по указанному в Контракте адресу.

6.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок, информацию о количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения.

6.7. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).

6.8. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

6.9. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

6.10. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

6.11. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной в п. 6.11. Контракта экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта поставленного товара, сотрудник ответственный за приёмку должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.14. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания и размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.15. Замена некачественного товара выполняется в течение 15-ти рабочих дней со дня предъявления Заказчиком требования о замене товара, направленного Поставщику посредством факсимильной связи или по электронной почте.

6.16. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

6.17. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.3. Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер ответственности определяется Заказчиком в порядке, установленном статьей 34 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

7.2. В случае существенного нарушения условий государственного контракта, в том числе нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных государственным контрактом, более чем на 3 (три) рабочих дня с момента обращения заказчика, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 и составляет: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в следующем порядке:

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (размер штрафа устанавливается исходя из цены заключаемого контракта);

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одна Сторона направляет другой требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.13. Уплата пени (неустойки) или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.14. Заказчик, реализовывая свое право на взыскание неустойки (штрафов, пени), при расчетах с исполнителем вправе осуществить удержание неустойки (штрафов, пени) в бесспорном порядке без согласия исполнителя.

7.15. Под ненадлежащим исполнением обязательств понимается оказание услуг/выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, количеству, установленных настоящим Контрактом.

7.16. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.17. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7.18. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

7.19. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств удержать суммы неустойки (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате по государственному контракту.

7.20. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Не установлено на основании ч. 64.1. ст.112 ФЗ-44 Закона о контрактной системе.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить другой Стороне необходимые документы компетентных учреждений или органов государственной власти либо доказать, что эти обстоятельства имели место.

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение условий Контракта в срок.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в досудебном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

10.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.9. К отношениям Сторон по Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10.10. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до «31» октября 2024 г. включительно, а в части оплаты и прочих обязательств (возмещения убытков, выплаты неустойки) - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, исходя из условий Контракта.

11.2. Настоящий Контракт может быть изменен с учетом положений статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются посредством подписания дополнительных соглашений в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.7. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

13.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей по Контракту. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Контракту, Стороны обязаны обращаться к ответственным исполнителям.

13.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления такого изменения в силу.

Со стороны Заказчика ответственным исполнителем назначен:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный за приемку товара (оборудования):

- Посмотреть таблицу с данными

Со стороны Поставщика ответственными исполнителями назначены:

- Посмотреть таблицу с данными

14. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского антикоррупционного законодательства.

14.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований международного и российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого уведомления.

14.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Контракту. Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Контракта информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию коррупции.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

15.4. При исполнении Контракта (не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

14.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15.8. Уведомление считается доставленным в день получения подтверждения о получении такого уведомления.

15.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение: Приложение № 1 – Спецификация/Техническое задание на поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Белгородской области.

16. АДРЕСА, ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к государственному контракту

№ АСБО-ОАЭФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «___» _____ 2024 г.

Спецификация/Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Белгородской области

1.Общие сведения.

1.1. Полное наименование работ.

Поставка хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Белгородской области.

1.2.Сроки поставки

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

1.3.Сведения о Заказчике.

Государственный заказчик – Арбитражный суд Белгородской области.

1.4.Сведения об источниках и порядке финансирования поставки оборудования.

Источники финансирования – из средств федерального бюджета.

1.5. Наименование и характеристики: Характеристики, страна происхождения и наименование товара заполняется перед направлением контракта победителю аукциона согласно заявке победителя.

При направлении победителю контракта сведения о товаре будут указаны в структурированном контракте, сформированном в ЕИС.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара и гарантийному сроку:

Товар отгружается в рабочее время: пн.- чт. с 8.30. до 17.30, пт. с 8.30. до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. Время доставки должно быть согласовано предварительно с Заказчиком. Товар отгружается в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок.

Тара, упаковка, доставка, разгрузка и перемещение в помещения склада входят в цену поставляемого товара и осуществляется силами Поставщика.

Адрес поставки: г. Белгород, Народный бульвар 135.

Поставляемый товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без дефектов материала и изготовления, не модифицированный, не переделанный, не поврежденный, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенный к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Поставщик обеспечивает упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к конечному пункту назначения и разгрузки.

При обнаружении некачественного товара, а также в случае его повреждения при транспортировке Поставщик производит замену в течение 15 рабочих дней.

- Посмотреть таблицу с данными